农村居民还建房买卖合同

买卖合同 会员上传 下载doxc

更新时间:2023-01-10 17:48:37 发布时间:24小时内

农村居民还建房买卖合同(精选10篇)

农村居民还建房买卖合同 篇1

出卖方(甲方):

姓名:_______________

身份证号码:______________________

地址:___________________________

电话:___________________________

买受方(乙方):

姓名:_______________

身份证号码:_____________________

地址:__________________________

电话:__________________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚信的基础上,就乙方向甲方购买房屋事项达成协议,现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

第一条甲方自愿将合法取得的坐落于________________________________的还建房壹套出售给乙方,房屋结构为_______________,房屋性质为______________,建筑面积(实用建筑面积)不低于取得房屋其他产权人或利害关系人同意。

第二条经过双方协商,乙方应向甲方支付的总房款为

三、该房屋需在________年____月____日前交付,逾期未交付,乙方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。

具体利息应自实际付款之日起计算,月利息按照________计算,逾期超过________个月,则视为甲方不履行本合同,甲乙双方同意按照以下方案处理:

1.终止合同,甲方退还乙方已付房款及利息,并按照累计付款的__________%向乙方支付违约金;

2.合同继续履行,甲方按照乙方累计付款的__________%向乙方支付违约金;

3.如果甲方不履行该合同,乙方有权解除合同;

四、房屋双证(土地证、产权证)需在房屋交付后________年内由甲方负责为乙方办理妥当,甲乙双方同意按照以下方案处理双证办理事宜:

1.由甲方负责办理双证并支付相关费用,乙方提供相关资料并予以配合;

2.若截至________年____月____日甲方仍未为乙方办理双证,甲乙双方同意按照以下方案处理:

2.1乙方有权提出终止合同,甲方应在乙方提出退房后__________天内退还乙方支付房款__________元,并支付房价__________%的违约金;乙方愿承担房屋交付后至退房期间的房屋使用费用,该费用的计价方式按照同区域、同类房屋租赁费用计算;

2.2双证办理过程中出现的包括可能的契约税、增值税由乙方承担;

2.3乙方因双证未办理成功造成的交易等方面的损失由甲方赔偿;

五、房屋价格按照总建筑面积

_____平方米加超出部分计算,每平方米价格为_____元,总金额为_____万元,超出部分在房屋交付后由乙方在________年内付清。

六、乙方按照甲乙双方约定

_____平方米的房款共计_____万元人民币分两次付清,乙方于________年____月____日前向甲方支付人民币__________元和________年____月____日前向甲方支付__________元,逾期未支付,甲方有权解除合同,并追究乙方违约利息;具体付款方式由甲乙双方协商确定。

七、甲方保证房屋交易是该房屋不存在产权纠纷,不存在按揭、抵押债务、税项及一房多卖等,如出现产权纠纷事项,由甲方承担全部责任。

八、甲方承诺该房屋无继承、无赠予、无户口,若因甲方原因造成的该房屋存在上述情况的税费由甲方承担。

九、尾款于甲方下证后与乙方过户的当天,由乙方支付给甲方。

十、甲乙双方承诺皆不得因今后房价的涨跌而要求增减购房款。

一、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适透支的物件,乙方接房后物管、装修、水电、气等所有问题自行承担。

二、本合同履行过程中发生争议,有甲乙双方协商解决,协商不成时,甲、乙双方同意由__________仲裁委员会仲裁。

三、本合同未尽事项,有甲乙双方另行议定,并签订补充协议。

四、本合同共__________页,一式__________份,甲乙双方各执一份,__________各执一份,均居同等效力。

五、本合同经甲乙双方签字生效。

(本合同自____日起生效。)

甲方(签章): 乙方(签章):

________年____月____日 ________年____月____日

农村居民还建房买卖合同 篇2

本合同由下列两方当事人于20xx年 2月 日 签定:

出卖人: 身份证号: (以下简称甲方)

地址:

联系方式:

买受人: 身份证号: (以下简称乙方)

地址:

联系方式:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

第一条 甲方愿将自有座落于 小区一期第 栋 室建筑面积为80 ㎡ 的还建房屋出卖给乙方,包含附属设施见附件一(附件一:甲方与 公司签订的《房屋拆迁补偿协议》)。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备,在本合同中均简称为 该房屋 。

第二条 本合同第一条所列该房屋的买卖价格为5500/m2,合计为:人民币肆拾肆万元(¥44万元 ),本合同生效后,乙方向甲方支付房屋买卖预付款,人民币肆拾肆万元(¥44万元 ),交房后以实际面积结算,结算款交房后一次结清。

第三条 甲方按下列方式向乙方交付房屋:

1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方,并配合乙方实际接收该房屋;

2、本合同生效当日,甲方将附件一所列《房屋拆迁补偿协议》等相关资料凭证签名的复印件交付乙方,并将甲方及共有权人的身份证复印件、户口薄复印件交付乙方存档。

第四条 甲方保证,其与开发商 公司签订的《房屋拆迁补偿协议》中约定应由甲方承担的义务,甲方已全部履行完毕,甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。

第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清楚,无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后,因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主张权利,致使乙方不能正常使用该房屋,或者不能取得该房屋的所有权,或者给乙方造成其他损失的,由甲方承担全部的赔偿责任。

第六条 该房屋出卖给乙方后,如因房屋存在质量问题或其他问题,需以甲方名义向该房屋开发商 公司主张权利的,甲方应配合向开发商主张权利。

第七条 鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证(以下简称 两证 )须由甲方配合村委会,开发商办理在乙方名下, 办理产权证手续的费用由乙方承担。

第八条 甲方出卖给乙方的该房屋,乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构,乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。

第九条 违约责任

1、除甲乙双方协商,凡任何一方未能全面履行本合同约定之义务,即构成对本合同的违约,应当向未违约方承担违约责任;

2、未违约方有权要求:

(1)违约方继续履行本合同约定的义务;

(2)违约方于限期内采取补救措施;

(3)违约方承担因违约行为对未违约方造成的经济损失。

3、甲方未按本协议约定配合乙方办理该房屋的 两证 手续的,甲方应赔偿乙方的一切损失。

第十条 共有权人 与甲方系夫妻关系, 同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜,并愿对甲方在本合同中的义务向乙方承担连带责任。

第十一条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙两方协商解决。协商不成的,双方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十三条 本合同共2页一式三份,甲、乙双方各执一份,公证人一份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

农村居民还建房买卖合同 篇3

出卖人(以下简称甲方): 身份证号: 地址: 联系方式:

买受人(以下简称乙方): 身份证号:地址: 联系方式:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

第一条 甲方愿将自有座落于 建筑面积为 ㎡ 的还建房屋出卖给乙方。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备,在本合同中均简称为 该房屋 。

第二条 本合同第一条所列该房屋的买卖价格为人民币 元(¥ 元 ),本合同生效后,乙方向甲方支付房屋买卖预付款,人民币 万元(¥ 万元 ),交房后以实际面积结算,结算款交房后一次结清。

第三条 甲方按下列方式向乙方交付房屋:

甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方,并配合乙方实际接收该房屋;

第四条 甲方保证,其与开发商公司或村委签订的《房屋拆迁补偿协议》中约定应由甲方承担的义务,甲方已全部履行完毕,甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。

第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清楚,无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后,因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主张权利,致使乙方不能正常使用该房屋,或者不能取得该房屋的所有权,或者给乙方造成其他损失的,由甲方承担全部的赔偿责任。

第六条 该房屋出卖给乙方后,如因房屋存在质量问题或其他问题,需以甲方名义向该房屋开发商公司或者村委主张权利的,甲方应配合向其主张权利。

第七条 甲方出卖给乙方的该房屋,乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构,乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。

第八条 违约责任

1、除甲乙双方协商,凡任何一方未能全面履行本合同约定之义务,即构成对本合同的违约,应当向未违约方承担违约责任;

2、未违约方有权要求:

(1)违约方继续履行本合同约定的义务;

(2)违约方于限期内采取补救措施;

(3)违约方承担因违约行为对未违约方造成的经济损失。

第九条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙两方协商解决。协商不成的,双方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十条 本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十一条 本合同共2页一式三份,甲、乙双方各执一份,见证人一份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效。

第十二条 其他

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

农村居民还建房买卖合同 篇4

出卖人(以下简称甲方): 居民身份证号: 住址: 联系电话: 买受人(以下简称甲方): 居民身份证号: 住址: 联系电话: 经甲乙双方协商一致,甲方将所有的楼房一套一次性卖给乙方,根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规之规定,双方本着平等、自愿、协商一致的原则,签订本协议,供双方遵守履行:

第一条:房屋基本情况 该楼房位于小区第号楼单元室,层高为。该房屋面积_________平方米。

第二条:买卖价格 重、甲乙双方协商一致,乙方自愿以________元(人民币)价格购买甲方的该套楼房,大写________________元整。甲方自愿卖给乙方。 2、该款支付方式:在签订合同时,乙方将上述款项一次性支付给甲方。

第三条:交接方式 合同签订后,乙方支付完楼房价款,乙方即获得了对该楼房所有权。

第四条:合同签订后乙方应自行办理房产手续,甲方应积极配合乙方,有关的费用由乙方自行承担。

第五条:楼房交接后,甲方应保持该楼房现状。

第六条:合同签订后,甲方应保证该房屋不存在抵押、质押或法律查封否则视为违约。

第七条:合同签订后,以后发生的费用均由乙方自行承担。

第八条:违约责任 甲乙双方应严格履行上述合同内容,单方不得终止或变更,若违约,违约方应向对方交违约金为总价款的40%,并赔偿因此造成的经济损失。

第九条:本合同未尽事宜甲乙双方另行协商,经过协商达成一致的协议与合同具有同等法律效力。

第十条:本协议一式二份,甲乙双方各执一份, 自双方签字盖章后具有法律效力。 甲方(签章): 乙方(签章):________年____月____日

农村居民还建房买卖合同 篇5

本合同由下列双方当事人于 签定 售房方:身份证号:(以下简称甲方) 地址: 联系方式: 购房方: 身份证号:(以下简称乙方) 地址:联系方式:根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

第一条 甲方愿将自有座落于____市东____区小区单元室,建筑面积为 ㎡的还建房出卖给乙方,包含附属设施见附件一(附件一:甲方与____市东____区 签订的《房屋拆迁补偿协议》)。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备、在本合同中均简称为“该房屋”。

第二条 本合同

第一条所列该房屋的买卖价款元,本合同生效后,乙方一次性向甲方支付人民币元。

第三条 甲方按下列方式向乙方交付房屋:

1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方,并配合乙方实际接收该房屋;

2、本合同生效当日,甲方将附件一所列《房屋拆迁补偿协议》等相关资料凭证签名的复印件交付乙方;

第四条 甲方保证,其与开发商____市东____区 签订的《房屋拆迁补偿协议》中约定应由甲方承担的义务,甲方已全部履行完毕,甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。

第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清楚,无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后,因该房屋存在产权纠纷或

第三方对该房屋主张权利,致使乙方不能正常使用该房屋,或者不能取得该房屋的所有权,或者给乙方造成其他损失的,由甲方承担全部的赔偿责任。

第六条 该房屋出卖给乙方后,如因房屋存在质量问题或其他问题,需以甲方名义向该房屋开发商____市东____区小区主张权利的,甲方应 配合向开发商主张权利。

第七条 鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证(以下简称“两证”)须先办至甲方名下后再过户给乙方,甲方应在取得该房屋的两证后____日内将该房屋的两证交付乙方。并保证在该房屋能办理产权过户手续时,按乙方的要求甲方配合办理该房屋过户至乙方名下的产权变更登记手续,办理产权过户手续的费用由乙方承担。

第八条 违约责任

1、除甲乙双方协商,凡任何乙方未能全面履行本合同约定之义务,即构成对本合同的违约,应当向违约方承担违约责任;

2、甲方未按本协议约定配合乙方办理该房屋的过户手续的,甲方应赔偿乙方一切损失。损失的计算方式为该房屋的总价的50%,如该房屋的市场价值上涨的,甲方还应赔偿该房屋当时的市场加工与签订本合同时的市场价格之间的差额。

第九条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙两方协商解决。协商不成的,两方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十条 本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十一条 本合同共2页一式三份,甲、乙两方各执一份,公证人一份。本合同自甲、乙两方签章之日起生效。 甲方(签字): 共有权人(签字):________年____月日 乙方(签字):________年____月日 公证人(签字):________年____月日

农村居民还建房买卖合同 篇6

出卖方(甲方):

姓名:_______________ 身份证号码:______________________ 地址:___________________________________ 电话:________

买受方(乙方):

姓名:_______________ 身份证号码:_____________________ 地址:___________________________________电话:________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚信的基础上,就乙方向甲方购买房屋事项达成协议,现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

第一条 甲方自愿将合法取得的坐落于________________________________的还建房壹套出售给乙方,房屋结构为_______________,房屋性质为______________,建筑面积(实用建筑面积)不低于取得房屋其他产权人或利害关系人同意。

第二条 经过双方协商,乙方应向甲方支付的总房款为

三、该房屋需在20xx年4月23日前交付,逾期未交付,乙方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。具体利息应自实际付款之日起计算,月利息按照________计算,逾期超过________个月,则视为甲方不履行本合同,甲乙双方同意按照以下方案处理:

1.终止合同,甲方退还乙方已付房款及利息,并按照累计付款的__________%向乙方支付违约金;

2.合同继续履行,甲方按照乙方累计付款的__________%向乙方支付违约金;

3.如果甲方不履行该合同,乙方有权解除合同;

四、房屋双证(土地证、产权证)需在房屋交付后5年内由甲方负责为乙方办理妥当, 甲乙双方同意按照以下方案处理双证办理事宜:

1.由甲方负责办理双证并支付相关费用,乙方提供相关资料并予以配合;

2. 若截至20xx年4月23日甲方仍未为乙方办理双证,甲乙双方同意按照以下方案处理:

2.1乙方有权提出终止合同,甲方应在乙方提出退房后__________天内退还乙方支付房款__________元,并支付房价__________%的违约金;乙方愿承担房屋交付后至退房期间的房屋使用费用,该费用的计价方式按照同区域、同类房屋租赁费用计算;

2.2双证办理过程中出现的包括可能的契约税、增值税由乙方承担;

2.3乙方因双证未办理成功造成的交易等方面的损失由甲方赔偿;

五、房屋价格按照总建筑面积73.8平方米加超出部分计算,每平方米价格为4740元,总金额为35万元,超出部分在房屋交付后由乙方在一年内付清。

六、乙方按照甲乙双方约定,73.8平方米的房款共计35万元人民币分两次付清,乙方于__________年__________月__________日前向甲方支付人民币__________元和________年__________月__________日前向甲方支付__________元,逾期未支付,甲方有权解除合同,并追究乙方违约利息;具体付款方式由甲乙双方协商确定。

七、甲方保证房屋交易是该房屋不存在产权纠纷,不存在按揭、抵押债务、税项及一房多卖等,如出现产权纠纷事项,由甲方承担全部责任。

八、甲方承诺该房屋无继承、无赠予、无户口,若因甲方原因造成的该房屋存在上述情况的税费由甲方承担。

九、尾款于甲方下证后与乙方过户的当天,由乙方支付给甲方。

十、甲乙双方承诺皆不得因今后房价的涨跌而要求增减购房款。

十一、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适透支的物件,乙方接房后物管、装修、水电、气等所有问题自行承担。

十二、本合同履行过程中发生争议,有甲乙双方协商解决,协商不成时,甲、乙双方同意由__________仲裁委员会仲裁。

十三、本合同未尽事项,有甲乙双方另行议定,并签订补充协议。

十四、本合同共__________页,一式__________份,甲乙双方各执一份,__________各执一份,均居同等效力。

十五、本合同经甲乙双方签字生效。(本合同自__________日起生效。)

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

农村居民还建房买卖合同 篇7

姓名:_________________身份证号码:________________

姓名:_________________身份证号码:________________

买方(乙方):_________________

姓名:_________________身份证号码:________________

根据《中华人民共和国》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:

第一条甲方自愿将合法取得的位于中北路延长线2、6、7号地还建房一套出售给乙方。房屋结构为框架,房屋性质为还建房,建筑面积90平方米。并保证已经取得房屋其他产权人或利害关系人同意。

第二条经过双方商定,乙方应支付的总房款为(人民币)450000元整,大写(人民币)肆拾伍万元整。双方签定合同时,乙方向甲方支付购房首付款人民币肆拾万元整,余款伍万元等甲方将该房在市人民政府红山街办事处姚家岭村村民委员会把合法、有效房屋产权手续变更为乙方所得后,乙方再向甲方支付。同时,甲方还可领取20__年12月份的还建房过渡费,从20__年12月后至交房日止的还建房过渡费归乙方所有,甲方应于签订合同当日将过渡费领取凭证交给乙方。

第三条甲方在收到乙方支付的购房款时必须向乙方出具收条。

第四条甲乙双方权利义务

1、甲方应于收到乙方所付购房款首付款后,不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人,房屋产权变更手续由甲方协助乙方办理。如甲方无法在20__年3月30日前或房屋建成后点选房屋时将合法有效的房屋产权变更为乙方,将视同甲方违约,乙方有权单方解除本合同,并要求甲方按乙方主张权利时该房屋的市场评估价格的2倍赔偿乙方损失。

2、甲方向乙方所售的还建房,进行摇号择房时,优先选择权由乙方行使,由乙方进行摇号择房。

3、甲方售给乙方本套房屋的实测发证面积大于或小于90平米时,所需补交及退还的房款与甲方无关。

4、甲方从本合同签订之日起到将房屋产权过户给乙方期间,不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人。甲方应积极配合乙方办理房屋产权事宜。

甲方: ___________

乙方: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

农村居民还建房买卖合同 篇8

还建房买卖合同

甲方(出卖人): 

公民身份号码: 

甲方(出卖人): 

公民身份号码: 

乙方(买受人): 

公民身份号码: 

根据《中华人民共和国民法典》、《民法典》等相关法律法规规定,甲、乙双方就甲方将因房屋拆迁获得的还建房转让给乙方事宜,达成如下条款,以资双方共同遵守。

声明与保证

1、本协议书协商过程中,双方对相关法律法规及司法解释中关于还建房、小产权房买卖、转让均已有完整、正确的认知和理解。本协议书条款均属双方在此基础上平等磋商所达成,是双方真实意思表示。双方均确认订立本协议书时属于完全民事行为能力人,均认可本协议书有效,不存在任何重大误解、欺诈、胁迫或乘人之危的情形,并清楚订立本协议书的法律后果,均系在慎重考虑上述因素的前提下自愿订立本协议书;

2、本协议生效后,其效力不受法律法规对还建房、小产权房买卖合同效力认定的影响。

二、买卖内容

1、甲方自愿将其基于房屋拆迁获得的一套还建房(以下称“房屋”)出售给乙方。

2、房屋坐落: 建筑面积: 房屋结构: 。

3、价款及支付方式:(1)该房屋单价为人民币(下同) 元/平方米,共计 元;(2)双方一致认可甲方已收到乙方支付的购房定金 万元;如同时满足本合同生效及甲方已在《房屋拆迁补偿协议》上将产权置换的受益人变更为乙方时,甲方有权要求乙方支付余下购房款,乙方应在上述条件成就时3日支付完毕;如上述条件未成就,乙方有权拒绝付款。

三、双方的权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1、甲方应在本合同约定的时间内将《房屋拆迁补偿协议》上产权置换的受益人变更为乙方。

2、甲方应在本合同生效后3日内将房屋交付给乙方,并由双方对房屋进行验收并签署《房屋交割书》,以便于乙方装饰装修。

3、甲方应保证待交付房屋已经通水、电、宽带、燃气,否则,甲方应协助乙方办理前述业务。

4、待该房屋具备办证条件时,甲方应全力协助乙方办理房屋权属证书。

5、甲方保证该房屋属于甲方夫妻共同财产,与其他人无关,否则出现除甲方以外第三人向乙方就该房屋主张权利的,视为甲方违约,甲方应向乙方支付违约金10万元。

6、甲方有权基于本合同及履行进程取得合同约定的购房款。

(二)乙方的权利与义务 

1、乙方应在付款条件成就时积极履行付款义务。

2、该房屋办证条件成就时,乙方自行承担办证费用。

四、违约责任

1、甲、乙双方均应全面、诚实的履行本合同规定的义务,任何一方违反的,视为违约,应承担违约责任,如双方均违约,按过程程度承担相应的违约责任。

2、甲方违反本合同第三条第(一)款规定义务的,视为违约,乙方有权就甲方违约行为遭受的损失要求甲方赔偿。

3、乙方基于本合同第二条第2、3款确定的建筑面积及房屋单价向甲方支付购房款,如乙方办证时,房屋权属证书上登记的权属面积与本合同记载的建筑面积不符时,按以下情况处理:(1)如本合同记载的建筑面积大于权属证书上登记的建筑面积,甲、乙双方互不得主张权利;(2)如本合同记载的建筑面积小于权属证书上登记的建筑面积的,乙方有权就差额部分,按照乙方取得权属证书时该房屋的市场价要求甲方赔偿差价。

五、其他事项

1、本合同一式两份,双方各持一份,经双方签字盖章确认生效,均具有同等效力。

2、本协议为清洁打印文本,手写部分应有捺手印确认,否则任何手写部分均为无效。

甲方(签字): 乙方(签字):

签订日期:

附件:

《房屋拆迁补偿协议》;

双方身份信息。

如有侵权,请联系删除。

农村居民还建房买卖合同 篇9

本合同由下列两方当事人于________年____月____日 签定: 出卖人: 身份证号: (以下简称甲方) 地址: 联系方式: 买受人:身份证号:(以下简称乙方) 地址: 联系方式: 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其 他有关法律、法规之规定,甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

第一条 甲方愿将自有座落于小区一期第 栋 室建筑面积为80㎡ 的还建房屋出卖给乙方,包含附属设施见附件一(附件一:甲方与 公司签订的《房屋拆迁补偿协议》)。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备,在本合同中均简称为“该房屋”。

第二条 本合同

第一条所列该房屋的买卖价格为55002,合计为:人民币 肆拾肆万元(44万元 ),本合同生效后,乙方向甲方支付房屋买卖预付款,人民币肆拾肆万元(44万元 ),交房后以实际面积结算,结算款交房后一次结清。

第三条 甲方按下列方式向乙方交付房屋:

1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方, 并配合乙方实际接收该房屋;

2、本合同生效当日,甲方将附件一所列《房屋拆迁补偿协议》等相关资料 凭证签名的复印件交付乙方,并将甲方及共有权人的身份证复印件、户口薄复印件交付乙方存档。

第四条 甲方保证,其与开发商 公司签订的《房屋拆迁补偿协议》中 约定应由甲方承担的义务,甲方已全部履行完毕,甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。

第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清楚,无任何担保等他项权 利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后,因该房屋存在产权纠纷或

第三方对该房屋主张权利,致使乙方不能正常使用该房屋,或者不能取得该房屋的所有权,或者给乙方造成其他损失的,由甲方承担全部的赔偿责任。

第六条 该房屋出卖给乙方后,如因房屋存在质量问题或其他问题,需以 甲方名义向该房屋开发商 公司主张权利的,甲方应配合向开发商主张权利。

第七条 鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证(以下简称“两证”) 须由甲方配合村委会,开发商办理在乙方名下, 办理产权证手续的费用由乙方 承担。

第八条 甲方出卖给乙方的该房屋,乙方在使用期间不得擅自改变房屋结 构,乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。

第九条 违约责任

1、除甲乙双方协商,凡任何一方未能全面履行本合同约定之义务,即构成对本合同的违约,应当向未违约方承担违约责任;

2、未违约方有权要求:

(1)违约方继续履行本合同约定的义务;

(2)违约方于限期内采取补救措施;

(3)违约方承担因违约行为对未违约方造成的经济损失。

3、甲方未按本协议约定配合乙方办理该房屋的.‘‘两证”手续的,甲方应赔偿乙方的一切损失。

第十条 共有权人与甲方系夫妻关系,同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜,并愿对甲方在本合同中的义务向乙方承担连带责任。

第十一条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙两方协商解决。协商不成的,双方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十三条 本合同共2页一式三份,甲、乙双方各执一份,公证人一份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效。 甲方(签字): 共有权人(签字):________年____月____日 乙方(签字):________年____月____日 公证人(签字):________年____月____日

农村居民还建房买卖合同 篇10

范本 还建房买卖合同范本【1】 卖方(甲方): 姓名: 身份证号码:___________________ 姓名: 身份证号码:___________________ 买方(乙方): 姓名: 身份证号码:___________________ 根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:

第一条 甲方自愿将合法取得的位于中北延长线

2、

6、7号地还建房一套出售给乙方。房屋结构为框架,房屋性质为还建房,建筑面积 90 平方米。并保证已经取得房屋其他产权人或利害关系人同意。

第二条 经过双方商定,乙方应支付的总房款为(人民币)450000元整,大写(人民币)肆拾伍万元整 。双方签定合同时,乙方向甲方支付购房首付款人民币肆拾万元整,余款伍万元等甲方将该房在____市____区人民政府红山街办事处姚家岭村村民委员会把合法、有效房屋产权手续变更为乙方所得后,乙方再向甲方支付。 同时,甲方还可领取________年____月份的还建房过渡费,从________年____月后至交房日止的还建房过渡费归乙方所有,甲方应于签订合同当日将过渡费领取凭证交给乙方。

第三条 甲方在收到乙方支付的购房款时必须向乙方出具收条。

第四条 甲乙双方权利义务

1、甲方应于收到乙方所付购房款首付款后,不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人,房屋产权变更手续由甲方协助乙方办理。如甲方无法在________年____月____日前或房屋建成后点选房屋时将合法有效的房屋产权变更为乙方,将视同甲方违约,乙方有权单方解除本合同,并要求甲方按乙方主张权利时该房屋的市场评估价格的2倍赔偿乙方损失。

2、甲方向乙方所售的还建房,进行摇号择房时,优先选择权由乙方行使,由乙方进行摇号择房。

3、甲方售给乙方本套房屋的实测发证面积大于或小于90平米时,所需补交及退还的房款与甲方无关。

4、甲方从本合同签订之日起到将房屋产权过户给乙方期间,不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人。甲方应积极配合乙方办理房屋产权事宜。

5、甲乙双方均不得擅自解除本合同。

第五条 费用分担 因乙方购买该套房屋所产生的税、费由乙方承担,、大修基金及其他后期费用由乙方直接向有关部门缴纳。甲方应予以协助。

第六条 违约责任 如甲方擅自将房屋出售、出租给他人或者其他因甲方原因导致乙方无法取得房屋产权的,乙方有权单方解除本合同,并要求甲方按乙方主张权利时该房屋的市场评估价格的2倍赔偿乙方损失。

第七条 本合同发生争议的解决方式 本合同在履行中若发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 本合同共两页,一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字按手印之日生效,具有同等法律效力。 甲方(签章): 乙方(签章):________年____月____日 ________年____月____日 还建房买卖合同范本【2】 出卖人(甲方): 身份证号码: 买受人(乙方): 身份证号码: 甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方愿将其拥有完全产权的位于____市_______________区_______________________________________的房屋(房屋所有权证编号:___________,建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(________元)的价款出售给乙方。

二、本合同签定前,该房屋如有应缴纳的一切税费,概由甲方负担。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定各自负担。

三、乙方通过向银行申请抵押贷款方式支付甲方购房款,购房款由乙方分三期付给甲方。

第一期,在贷款银行向乙方发出贷款承诺书时,乙方将30%首付房款存入银行,并由银行冻结,

第二期在贷款银行向乙方发放贷款之日由银行将乙方所贷款项及30%首付款直接划到甲方的账户中;

第三期,在甲方交房时,由乙方一次性将余款付给甲方。

四、甲方同意乙方以向银行申请贷款的方式支付房款,并作出如下承诺:

1、向乙方申请贷款的银行或银行认可的机构提供与贷款相关的资料,签署相关文件;

2、在办理产权过户手续时,应按照要求将房屋产权资料交付银行或贷款银行认可的机构持有。

五、如果乙方的贷款申请未获贷款银行批准,则双方同意以下述第 种方式解决该房屋的买卖事宜:

1、继续履行协议,乙方一次性将购房款支付给甲方;

2、解除协议,甲方若已收取定金的,应如数退还给乙方。

六、违约责任

1、甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每期逾期1天按房价总额千分之,计算违约金缎带与乙方。逾期超过_______个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币_________元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的39;付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日________计算的违约金给甲方。逾期超过_______个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

3、如果甲方出售的房屋存在他项权利设定或其他产权纠纷以致影响到乙方权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。

七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。

1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院起诉。

八、其他约定

九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式2份,甲乙方各执一份。 甲方: 乙方:________年____月____日 ________年____月____日【还建房买卖合同范本

推荐阅读:

最新个人合作协议范本

房屋买卖逾期交房起诉书

个人抵押借款协议书

设备供货合同

房屋买卖合同(高级公寓)

场地承包经营合同

标签: 买卖合同

相关文章

猜你喜欢

大家正在看

换一换