电力工程分包合同范文三篇

其它合同 会员上传 下载docx

更新时间:2023-06-02 17:23:45 发布时间:24小时内

工程是指根据一系列设想的目标和相关科学知识和技术手段,通过一组有组织的人员,将一个或一些现有实体自然或人造转化为具有预期使用价值的人造产品的过程。 以下是为大家整理的关于电力工程分包合同的文章3篇 ,欢迎品鉴!

第1篇: 电力工程分包合同

电力工程分包合同范文篇一

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同,其具体条款如下:

  一、工程项目

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包工程范围及工程量:

  4、承包期限:年月月日竣工。

  5、工程承包费用

  6、乙方必须投入的工种及人数

  二、工程结算

  工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后,甲方一次性支付工程款。

  三、工程质量

  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收,乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工,保证工程质量,如不符合质量标准必须返工修理,其工料费损失由乙方承担;如乙方工程质量低劣且无法挽救,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  四、安全生产

  1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。

  3、施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故

  由乙方负责。

  五、材料供应

  甲方设专人工程材料,乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。

  六、施工机具

  1、大型机具由甲方负责,保证使用需要。

  2、施工中使用的手工操作工具,由乙方自带。

  3、对甲方提供的工具,乙方应认真保管使用,如丢失或损坏

  乙方负责赔偿。

  七、现场管理

  1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度,在甲方现场负责人的统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  八、违约责任

  1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失乙方应予赔偿。

  2、合同签订后,未经双方协商,任何一方不得随意变更或解除。

  3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工,如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算,甲方可从工程款中扣除作为违约金。

  九、附则

  1、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方及时协商,协商不成可向仲裁委员会申请仲裁,或向当地人民法院提起诉讼。

  2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方签字:乙方签字:签订日期:签订日期:

电力工程分包合同范文篇二

  一、工程名称:

  二、工程地址:

  三、发包单位

  四、承包单位:侯善发(乙方)

  五、工程承包项目:甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。

  六、开竣工时间:开工20_年6月15日。计划竣工20_年10月31日。

  七、承包费用:以定额人工费计算方式为依据。参照20_定额标准,执行20_年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。以定额人工费(A)×1.2为工程承包费用。

  八、机械费:承包工程所用的机械设备由乙方自备,应由甲方按定额机械费支付乙方。如甲方提供机械,由乙方承包机械费中扣除。

  九、工程质量:

  1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工,按小区的工程质量标准验收。

  2、工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程承包费用,所发生的一切费用均由乙方自负。

  十、工程款拨付方式:甲方按每月工程进度,工程质量(月结算)支付乙方70%承包费用,包括机械费用,余下的部分待交工验收后一次付清。

  十一、材料供应:施工中所有材料均由甲方供应,乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方,如甲方不能及时将材料进场,而影响工程进度,由甲方负责(包括人工费)。

  十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方,甲方应按工程形象拨付当月工程款。

  十三、关于相关费用问题:

  1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。

  2、临时设施费按相关定额计取。

  3、工程套项黑龙江省(哈尔滨市)建设工程预算定额套用,或消防定额没有的可参照其他相关定额。

  4、工程的验收由甲方牵头,由乙方协助,一切费用由甲方负责。

  5、工程施工中如发生意外伤亡事故由双方负责,甲方承担50%,乙方承担50%。

  6、以上原则性规定,具体项目如特殊情况以承包合同条款为准,以上规定自签发之日起执行。

  7、签字盖章后,法律生效。

  甲方:甲方负责人(签字):

  乙方负责人(签字):

  年月日:

第2篇: 电力工程分包合同

  甲方(全称):北海市路港建设投资开发有限公司

  乙方(全称):广西XXX电气安装工程有限公司

  依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:铁山港区污水处理厂10KV配电工程

  2、工程地点:北海市铁山港区

  3、工程内容:10KV架空线接火---10KV架空线路(详见预算书)

  4、承包方式:包工包料

  二、合同工期

  1、工期:自签订合同之日起70天

  三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:85%,土建工程为75%。

  四、合同价款和支付方式:

  1、合同价款:暂定陆拾捌万壹仟玖佰壹拾叁元整(¥:681913.00)(人民币)。实际结算价以北海市财政局评审中心评审的结算价为准。

  2、付款方式:合同签订后3个工作日内,甲方向乙方支付30%合同款,款项合计¥204573.9元,工程竣工合格后甲方向乙方支付50%合同款;经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工程款。

  五、其他约定:

  1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。

  2、甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按本合同价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款,乙方向甲方发出要求付款通知书,甲方收到乙方通知书之日起10个工作日内付清工程款,否则乙方有权将主要产品设备拆回来,所造成的损失或费用由甲方承担。

  3、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违约责任,乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。

第3篇: 电力工程分包合同

  劳务发包人:

  劳务承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、劳务承包工作对象及劳务内容

  工程名称:

  工程地点:

  分包范围:

  质量标准:质量评定等级为合格

  二、工作期限

  开始工作日期:年月日;

  结束工作日期:年月日;

  总日历天数为:天。

  三、劳务价款

  1、本工程的劳务价款采用下列方式计算:

  根据20xx年《省安装工程计价表》,按实际完成的工程量清单计算,采用人工定额基价为37元/工日,取机械费定额总价的50%。

  2、劳务价款的支付

  (1)合同生效即支付预付款30000元;

  (2)进度款支付:

  每月根据本月完成的工程量计算价款,支付本月完成价款的60%;

  (3)最终支付:

  工程竣工验收后,根据劳务结算总价款,支付至劳务结算总价款的95%;劳务结算总价款的5%作为质量保修金,质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内,付清(质量保证金不计利息)。

  四、合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  (1)本合同;

  (2)本合同附件(施工图纸、补充协议);

  (3)本工程施工总承包合同;

  (4)本工程施工专业承包合同。

  五、图纸

  劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前,向劳务承包人提供图纸2套。六、劳务发包人义务

  1、成立与工程相适应的项目管理机构,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底;

  2、除非本合同另有约定,劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用:

  (1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求;

  (2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

  (3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;

  (4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务承包人自身的手续除外);

  (6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施:满足生产生活要求,劳务承包人对其设施进行妥善保管;

  3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

  4、及时提供相应的施工图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

  5、按本合同约定,及时向劳务承包人支付劳动报酬;

  6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  七、劳务承包人义务

  1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责,组织具有熟练技术的工人投入工作;未经劳务发包方授权或允许,不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

  2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,经劳务发包人批准后严格实施;

  3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;

  4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;

  5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。

  八、工程量及点工的确认

  1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人,由劳务发包人确认,作为进度款的支付依据;

  2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人,由劳务发包人确认,作为工程款的结算依据;

  3、全部工作完成,经劳务发包人认可后14天内,劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。

  九、争议解决

  合同双方在履行合同时发生争议,采取以下方式解决:

  (1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。

  十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。

  十一、合同份数

  本合同正本肆份,具有同等效力,由双方各执二份。

  十二、补充条款

  十三、合同生效

  合同订立时间:年月日

  合同订立地点:

  本合同双方约定签字、盖章后生效。

  劳务发包人:(公章)劳务承包人:(公章)

  住所:住所:

  法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

推荐阅读:

钢结构房屋建设合同

培训合同:培训协议三年不能离职

居家养老服务与社区合同协议三篇

欠款合同范本

2023用人单位贷款合同参考范文(通用3篇)

活动合同范本

相关文章

猜你喜欢

大家正在看

换一换