中间费合同范本1
甲方：＿＿＿＿＿姓名（朋友）＿＿＿
乙方：＿＿＿＿＿姓名＿＿＿
双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：
一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。
二、双方协商确定，甲方投资x万元，乙方投资x万元，共同经xxxx。
三、双方协商确定，甲方负责技术工作，乙方负责业务开展。
四、双方协商确定，在经营期间所取得的利润占投资比例进行分红。
五、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
六、（以后操作的想法）＿＿＿＿。
七、支付方式：＿＿银行转账＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
八、违约责任：
九、违约金或赔偿金的数额或计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
十、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门进行调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
十一、双方商定的其他事宜：
甲方：（签章） 乙方：（签章）
地址： 地址：
邮政编码： 邮政编码：
合同签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
中间费合同范本2
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上达成如下合作协议：
一、合作范围及方式
1、乙方为甲方提供居间服务，若促成甲方与第三方订立合同并获得收益，则甲方向乙方支付居间服务费。
2、甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
二、甲方的权利和义务
1、甲方提供介绍自身所需的宣传材料并安排专人对接乙方所提供的第三方项目资源。
2、在甲方条件允许的情况下，经乙方申请，甲方确认后，可以免费为乙方提供开展服务所需的场地。
3、按约定向乙方支付服务费。
三、乙方的权利和义务
1、按照甲方要求，在日常经营过程中向业务对接的所有第三方推荐甲方的业务，并尽力促成甲方与第三方的合作。
2、协助甲方与第三方签订合同，甲方与第三方签订合同并取得收益视为乙方促成合作，完成单项居间服务。
3、按约定收取服务费。
四、服务费
1、乙方促成协议，甲方收取收益后，______个工作日内甲方向乙方支付居间服务费。
2、甲方获得收益后向乙方支付服务费，服务费为甲方获得的净利润的百分之______，支付方式可以用现金、同等价值的服务企业股权或同等价值的等价交换物等方式。
五、争议解决
履行过程中发生争议的，双方首先通过协商解决，自争议发生之日起______日内无法协商一致的，任何一方均可向______方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、合作期限
本协议从签订之日起生效，有效期______年，合作期届满，双方可以书面形式延长该协议。
七、其他
1、本协议未尽事宜双方签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
3、协议签署地：______市。
甲方（签字）：
______年______月______日
乙方（签字）：
______年______月______日
中间费合同范本3
甲方：
法定代表人或授权代表：
日期：
乙方：
法定代表人或授权代表：
日期：
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：
一、甲方企业因公司业务发展需要融资_________（具体金额以实际借款合同为准）。该笔融资以甲方拥有的_______抵押，并负责办理他项权证。如因甲方原因导致他项权证无法办理，则甲方应支付______违约金给乙方。鉴于乙方拥有良好的融资渠道，能够为甲方的融资提供服务，甲方委托乙方提供融资中介服务。甲方同意给乙方出具融资授权委托书。
二、融资活动成功后，甲方一次性支付乙方中介费。无论融资款是否分期到账或一次性到账，甲方收到首笔融资款后，应在两个工作日内向乙方一次性支付中介费用。（具体贷款额度以融资计划为准。）
三、中介费用按以下公式计算：中介费用=贷款总额百分之_________
四、甲方与资金方正式签定借款合同（或其他性质融资合同），视同乙方的义务已经完成，融资活动获得成功。甲方有义务提供一份加盖公章的融资合同复印件给乙方。作为中介人，乙方有权要求参与整个融资活动全部过程，甲方不得回避﹑阻扰﹑或拒绝；否则甲方违约，应支付____违约金给乙方。甲方与资金方进行接触，乙方必须在场，甲方不得与资金方私下接触；否则甲方违约，应支付_____违约金给乙方。
五、基于乙方为甲方提供的融资服务，甲方承诺并同意若甲方的亲属代理人授权人未经透露之受托人或其他有亲密联系的第三方（包括但不限于甲方担任法人﹑股东﹑或从事工作的公司）与乙方所提供的资金方（包括资金方关联主体或个人）签订相关借款合同，甲方将按照本合同内容如约支付乙方中介费。
六、甲方应在获得借款的两个工作日内一次性以转账方式支付乙方中介费。逾期付款，每日按照中介费金额的3%支付违约金。甲方支付给乙方中介费而产生的税费，乙方概不承担。乙方不提供发票。如甲方坚持要发票，则自行承担占发票金额8%的税费。
七、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当当事人协商解决；协商或调解不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
八、如有未尽事宜，双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效，自合同约定各项义务履行完毕始失效。
九、甲方必须根据乙方融资工作的需要提供一切便利条件和有关资料，并对所提供有关资料的真实合法性承担责任。
十、甲乙双方对于本合同有保密义务。未经对方同意，不得对外泄露。否则，泄露方应支付违约金____元。
十一、其他约定事项：乙方承诺融资贷款的年综合成本为__%；借款合同签订后，如甲方未经乙方同意，以任何理由或借口拖延或不再实际使用借款，则甲方应支付乙方违约金元。甲方法定代表人对于本合同约定的甲方义务条款的履行承担连带责任。
甲方（签章）：_________乙方（签章）_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
出租方：(甲方) 身份证号：
承租方：(乙方) 身份证号：
经甲、乙双方协商同意，甲方自愿将xx楼建筑面积xx住房一套租给乙方。
一、租赁期限xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，租期为xx年。
二、经双方协商，租用金额第一年为xx元，以后房租费随市场变化为准，每年xx月xx日以前付第二年房租。合同期满，乙方应保持房屋和屋内设施完好交给甲方，如有损坏，乙方根据损坏情况酌情赔偿，如连续租用，可在合同期满前30天，办理续签手续。
三、租赁期间，水、电、暖及其它费用由乙方负担，并交给甲方或有关部门。
四、租赁期间，乙方无权转租他人，如有特殊情况，须经甲方同意，并办理手续，甲方因特殊原因用房时，应提前30天乙方、乙方应积极配合，按时搬出交给甲方。
五、租赁期间，如双方中途违约，违约金数额为租期总租金的xx%或xx元，违约金由违约方支付给对方。
六、甲方租给乙方的房屋，在不破坏房屋结构，不损坏设施和影响外观美的情况下，乙方可以自己装修，合同期满后乙方可以拆除，但必须保证房屋、屋顶、墙壁、地面整洁、设施完好。
七、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。产生附款项和附件与本合同有同等效力。
八、本合同一式二份、甲、乙各一份。
甲方代表： 电话：
乙方代表： 电话：
签约日期：年 月 日
委托人(甲方)：_________
中介人(乙方)：_________
双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议。
一、委托事项：委托人委托中介人帮助推销_________产品，介绍客户，协助签订合同。
二、中介服务的内容和要求：_________
三、有关保密事项、信用事项：_________
四、履行期限、地点和方式：_________
五、中介报酬、活动经费、支付方式：_________
六、违约责任：_________
七、违约金或赔偿金的数额或汁算方法：_________
八、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
九、双方商定的.其他事宜：_________
委托人(签章)：_________
代表人(签字)：_________
地址：_________
邮政编码：_________
开户银行：_________
银行账号：_________
签订地点：_________
中介人(签章)：_________
代表人(签字)：_________
地址：_________
邮政编码：_________
开户银行：_________
银行账号：_________
签订地点：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方(房主人)：
身份证号：
电话：
乙方(租房人)：
身份证号：
电话：
经甲、乙双方协商，甲方将在
一、租房时间定为 年 月 日起至 年 月 日止。
二、房屋租金 个月/次交，每次交租金 元。
三、乙方所用水电费按月交清，水电价按水电部门标准价交费，共表者按人分摊。
四、乙方不得违法、违规，应防火防盗，不得将房屋转租转让，爱护好甲方的房屋和设施。如发生事故或造成甲方损失，应向甲方赔偿。
五、甲方应保证乙方的房屋能正常使用，如水电供给和房屋漏水、浸水等其他影响乙方的现象，如违约或造成乙方损失应向乙方赔偿。
六、乙方财产和人身安全自行负责，乙方可更换甲方的锁心。
七、甲方提供乙方完整能正常使用的配套家具、电器数量：(使用过程中乙方自行维护，损坏照赔)
八、乙方交押金 元整，合同到期后乙方凭押金条、房租及水电凭证和锁匙，甲方退押金。乙方中途退房，甲方不退房租，房租按 元/次扣清，甲方最多扣乙方押金 60%作中途退房违约金。
九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
电表度数：
水表度数：
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日
（中介居间利益分配）
甲 方：
营业执照（身份证）号码：
乙 方：深圳市XXXXXX投资咨询有限公司
营业执照号码：440000000000000
为充分运用甲乙双方的信息优势，经甲乙双方友好协商，就双方合作事项达成如下协议：
中间费合同范本4
甲方：_______________
乙方：_______________
双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，一致决定合作经营______省______旅游专线，特订立本协议。
一、合作经营企业名称：
1、甲方：
地址：_______________
2、乙方：
地址：_______________
二、合作经营项目：组织______省游客到______省旅游。
三、结算方式：
1、团队：团到乙方前，经双方确认后，甲方需预付地接费的______%，团队行程结束后，若无问题，甲方在______周内付清余款。
2、散客：半月一次结算。
3、乙方每月______号前将该团所收团款的发票交甲方，以便甲方财务结帐。
四、甲乙双方经商定，甲乙双方的权利和义务：
1、甲方：
(1)甲方负责按双方商定的旅游线路，在______组织游客交乙方接待。
(2)甲方组织的旅游团队，在未取得乙方同意，不得交其他旅行社接待。
(3)甲方负责广告宣传和促销。
(4)甲方安排专人负责以乙方的名义进行同行销售。
(5)甲方有义务负责对游客介绍、讲解清楚行程内容，以便乙方在接待时，客人按事先约定的行程旅行。
2、乙方：
(1)乙方负责制定旅游线路和地接所需的最低成本价交甲方销售和核算报价，以便甲方进行市场的有力竞争。
(2)乙方必需按计划要求保质保量的做好甲方团队的地接工作，未经甲方同意，不得拒绝接团或甩团。
(3)乙方应根据市场变化随时向甲方提供地接价格的变化情况和线路的更新。
(4)乙方应安排专人协助甲方进行宣传和促销。
(5)乙方有义务就地解决因各种不确定因素造成的客人投诉，不得将问题遗留给甲方。特殊情况，双方即时协商解决。
五、利润分配：
甲方按乙方提供的地接成本价核算后销售所得利润归甲方，乙方接待甲方团队所产生的各类回佣归乙方。
六、办事机构：
(1)甲方派人设立“______旅游专线”负责该项业务工作。
(2)“______旅游专线”办公地址设在甲方。
(3)甲方“______旅游专线”由______全权办理，并执行各项业务、团队操作。
(4)“______旅游专线”所需费用由甲方自理。
七、违约责任：
1、对不可抗力情况的处理：双方应竭力减少不可抗力因素带来的损失，在无法避免时按双方各______%承担损失。
2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由______市旅游局仲裁委员会仲裁或向地方人民法院起诉。
3、双方不得中途退出联营，如中途退出，退出方除赔偿造成的全部损失外，另付______元作为违约金给另一方。
4、双方在本合作存续期间不得加入其他本线路的联营，如违反本规定，视为中途退出，按前款处理。
八、双方协商确定经营的旅游线路及服务标准作为本协议的附件。
九、本协议经双方代表签字后生效执行。协议中如有未尽事宜，由双方共同协商作出补充规定。
十、本协议正本一式四份，双方各执二份。
甲方：_______________乙方：_______________
负责人：_______________负责人：_______________
_________年______月___日_________年______月___日
中间费合同范本5
中介服务合同自双方当事人达成合意时起即成立，无须以一定物的交付或一定行为的完成为要件;订立合同也无须遵循固定的'形式，当事人可以自由选择口头形式、书面形式或其他形式。
中介服务合同按不同的标准可作不同的分类。
按中介业务的性质可分为：委托合同、行纪合同和居间合同。
按中介业务的具体内容可以分为：期货经纪合同、证券中介合同、保险中介合同、房地产中介服务合同和技术中介合同等。
中间费合同范本6
第十条甲方委托丙方提供融资服务，丙方接受委托。
第十一条
第十二条具体委托事项：
3、1寻找潜在贷方;
3、2与潜在贷方协商谈判;
3、3提供与融资有关的全程跟踪服务。
第十三条借款期限：2个月。
第十四条融资条件。以甲方与出借人签订的借款协议为准。
第十五条协议目的：甲乙双方密切配合，顺利完成融资，甲方取得借款，丙方获取服务报酬。
第十六条协议期限：自本协议签订之日起至本协议项下权利义务履行完毕及甲方与借款出借人之间的借款协议履行完毕之日止。
第十七条协议性质：不可撤销有偿委托代理协议。
第十八条甲方与出借人签订借款协议视为丙方已向甲方移交工作成果。
第十九条特别约定。鉴于出借人已委托丙方对借款资金实施全程监管：
19、1甲方接受丙方对借款资金使用实施监管。
19、2甲方对出借人违约无条件视为违反甲丙之间的融资服务协议。
中间费合同范本7
租赁期共为 年另 个月，甲方从 年 月 日起将出租房屋交付乙方使用，至 年 月 日收回。
乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：
1、乙方擅自将房屋转租，转让或转借他人使用的；
2、乙方利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；
3、乙方拖欠租金累积达 个月的；
租赁期届满时，租赁关系自然终止，甲方无须另行通知乙方，若双方均有意续租，可在届满前三个月提出续租意向，并议定合理租金和续租合同。
中间费合同范本8
甲方:
乙方:
甲乙双方有意合作建一酒店，经协商，订立如下协议：
一、甲方投资人民币_____万元，占总投资额的90%；乙方投资人民币_____万元，占总投资额的10%；
二、酒店建成运营时，由乙方负责日常经营管理。重要经营事项由甲乙双方共同协商决定；
三、由双方协商聘请财务人员按月进行经营核算，公开账目；
四、对经营所获利润，每季度末按双方投资比例进行分配(乙方因负责日常经营管理,增加分配比例_____%,甲方相应减少分配比例_____%)；
五、合作时间暂定_____年，自________年_____月_____日至________年_____月_____日。
本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：（签字）乙方：（签字）
_____年_____月_____日_______年______月______日
中间费合同范本9
甲方：_______身份证号：_______
乙方：_______身份证号：_______
甲方将以下住宅楼外墙保温劳务工作承包给乙方，按照有关规定，经双方友好协商达成如下协议
一、工程概况
1、工程名称：_______
2、工程地点：_______
二、承包方式
1、承包方式：_______乙方带工具(手持工具及耗材)施工
2、承包范围：_______采用劳务承发形式，外保温用聚苯板、尼龙胀栓、玻纤布、苯板粘结砂浆、抹灰砂浆归甲方提供，乙方施工范围由苯板粘结至抹面砂将完成。
三、甲方工作
1、协调各方面关系，保证乙方顺利进入现场开展施工。
2、协调其他各施工方，提供仓库，做好三通一平工作。
3、按合同支付合同款。
四、乙方工作
1、按合同组织施工人员，按甲方、监理要求施工。
2、施工满足设计要求，符合现场规范要求，达到合格标准。
3、保证按合同约定日期完工，节约用料，双方约定材料损耗为_______%。
五、合同价格及付款方式
1、本工程采用平方米包干价格，双方协商价格为_______元/m2，各楼价款约计：_______
2、工程结算按实测粘贴苯板面积计算。
3、付款方式：_______根据施工进度支付(按工程量进度甲方付乙方完成工程量的_______%。完工后付_______%)甲方监理验收合格付至_______%，剩余款外墙腻子完成后付清。
六、工期
1、双方约定开工日期为_______年_______月_______日，完工日期为_______年_______月_______日。
2、遇到不可抗力原因及甲方因素影响施工进度，工期相应顺延，非上述原因乙方必须按时完工。
七、争议及违约责任
1、本合同执行期间，发生争议，双方协商解决。
2、任何一方违约给另一方造成损失的.，应承担违约责任，遇不可抗力原因造成的损失不在此例。
3、甲方将工费支付给乙方，乙方应按时足额支付给施工工人工费，发生劳务纠纷与甲方无关。
4、预期违约金：_______双方预期违约，应付对方违约金_______万_______元。
八、安全文明施工
1、乙方教育现场施工人员遵纪守法，按安全规范要求安全施工，不违章指挥，不违章操作，由此发生伤亡事故由乙方承担，与甲方无关。
九、其它
1、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议。
2、本合同一式两份，双方签字生效，双方各执一份。
甲方：_______乙方：_______
_______年_______月_______日
中间费合同范本10
第一条乙方委托丙方提供投资服务，丙方接受委托。
第二条
第三条具体委托事项：
3、1寻找潜在借方;
3、2与潜在借方协商谈判;
3、3提供与投资有关的全程跟踪服务。
第四条投资条件。以已方与借款人签订的借款协议为准。
第五条协议目的：乙丙双方密切配合，丙方帮助乙方顺利完成投资。
第六条协议期限：自本协议签订之日起至本协议项下权利义务履行完毕
第八条在协议的有效期限内，已方不可以不可撤销委托;一旦甲乙之间的借款合同生效，乙方即应当按照借款合同的约定给甲方发放借款。
第九条乙方委托丙方对借款资金实施全程监管
中间费合同范本11
双方若发生争议先行协商解决，协商不成可选择仲裁或上诉解决。
甲方（章）： 乙方（章）：
电 话： 电 话:
身份证号： 身份证号：
日 期： 日 期：
甲方：
乙方：
甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：
第一条 甲方企业因公司业务发展需要融资
第二条 鉴于乙方拥有良好的融资渠道，能够为甲方的融资提供服务，甲方委托乙方提供
第三条 融资活动成功后，甲方一次性支付乙方中介费。
中介费用按以下公式计算：
中介费用=贷款总额×百分之三
第四条 甲方与资金方正式签定借款合同(或其他性质融资合同)，视同乙方的义务已经完成，融资活动获得成功。甲方有义务提供一份加盖公章的融资合同复印件给乙方。作为中介人，乙方有权要求参与整个融资活动全部过程，甲方不得回避﹑阻扰﹑或拒绝;否则甲方违约，应支付 违约金给乙方。甲方与资金方进行接触，乙方必须在场，甲方不得与资金方私下接触;否则甲方违约，应支付 违约金给乙方。
基于乙方为甲方提供的融资服务，甲方承诺并同意若甲方的亲属代理人授权人未经透露之受托人或其他有亲密联系的第三方(包括但不限于甲方担任法人﹑股东﹑或从事工作的公
第五条 甲方应在获得借款的两个工作日内一次性以转账方式支付乙方中介费。逾期付款，每日按照中介费金额的3%支付违约金。甲方支付给乙方中介费而产生的税费，乙方概不承担。乙方不提供发票。如甲方坚持要发票，则自行承担占发票金额8%的税费。
第六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当当事人协商解决;协商或调解不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
第七条 如有未尽事宜，双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效，自合同约定各项义务履行完毕始失效。
第八条甲方必须根据乙方融资工作的需要提供一切便利条件和有关资料，并对所提供有关资料的真实合法性承担责任。
第九条甲乙双方对于本合同有保密义务。未经对方同意，不得对外泄露。否则，泄露方应支付违约金 元。
第十条其他约定事项：乙方承诺融资贷款的年综合成本为33%;借款合同签订后，如甲方未经乙方同意，以任何理由或借口拖延或不再实际使用借款，则甲方应支付乙方违约金 元。甲方法定代表人对于本合同约定的甲方义务条款的履行承担连带责任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
１．甲乙双方不履行本合同规定或履行合同不符合约定的，应当承担违约责任，违约方应支付违约金，违约金标准为＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
２．乙方逾期支付中介服务费的，应向甲方支付违约金，违约金的标准为。
３．甲方在提供中介服务过程中存在隐瞒或欺诈，致使乙方受到损失，甲方不得收取中介服务费，并应赔偿乙方的损失。
４．因乙方未能及时履行义务，导致甲方未能促成乙方与【购买】【租赁】其房地产的当事人签署【买卖】【租赁】合同的，甲方可以要求乙方支付违约金，违约金为＿＿＿＿＿＿＿＿＿，但不得再要求乙方支付中介服务费。５．乙方与甲方介绍的客户私下交易的，甲方可以要求乙方支付中介服务费，并可要求乙方支付违约金，违约金为＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
借款方（以下简称甲方）：
中介方（以下简称乙方）：
甲方因 需要，通过乙方中介获得民间借款，经双方协商一致达成如下协议：
1、借款用途：
2、借款金额：人民币元整元）。
3、借款期限：个月，以贷款方支付借款日起算183;。
4、借款利息：月利率。
5、甲方以
6、中介服务费：借款总额的%，共计___，如延期续约按此条款另行交纳服务费。此款在借款合同生效后____日内支付。
7、信誉保证金：服务费。此款在本协议签字当日支付。
8、后续服务保证金元。此款在本协议签字当日支付。 如果到时甲方不能如期偿还借款本息，放款方委托中介方上门联系催收时，该款用作支付车耗、油耗、通信及人工等费用，每次上门催收按 元计价扣除。
甲方按约偿还放款人本息，该保证金无息退还给甲方。甲方到期不能偿还本息，如延期续约的，该款转作延期续约佣金不再退回甲方，不足部分乙方有权向甲方追索。
9、付款方式：
银行转账：
乙方用户名：
开户行：
帐号：
10、甲方保证如实提供企业或个人的身份及财产相关资料，并积极配合乙方对有关情况的调查和核实工作。
1、如因甲方提供的担保财产及资料不到位或个人信息资料不到位、不真实或未缴纳抵押登记费、公证费等应付费用造成借贷无法操作或 ____日内甲方不按时办理借款手续或放弃借款，视为甲方违约，甲方所付信誉保证金不予退还。
2、自本协议签字之日起，甲方作，不得私自与放贷方发生借贷业务，否则视为甲方违约，甲方所付信誉保证金不予退还。对于借贷合同到期甲方不能按时偿还借款的，甲方征得放贷方同意后，需到乙方重新办理延期借贷手续，并重新交缴纳相关服务费用。
3、如天内，因乙方原因未安排甲方与贷款方洽谈签约事宜，则视为乙方违约，甲方有权解除本协议。因贷款人不同意签约，不视为乙方违约。甲方可选择继续履行本协议或 解除本协议。
4、特别约定：对于不按时付息或逾期还本的严重违约行为，乙方有权通过新闻媒体发布非诚信消息，甲方对此无异议。
5、争议的解决：双方就本协议发生争议后，应及时协商解决；协商不成时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
6、本协议甲乙双方签字盖章、乙方支付信誉保证金及后续服务保证金后生效。协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人
委托代理人（签字）
签约日期：________年____月____日
委托方(甲方)：北京某投资有限公司 受托方(乙方)：北京__公司
签订时间：________年____月____日
xxx科学技术部印本合同甲方委托乙方就“项目名称：____市及商业街基础设施工程资金申请报告”项目进行专项咨询服务，并支付相应的咨询服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《xxx民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行咨询服务的内容如下：
1、咨询服务的目标：达到项目委托方和国家、地方有关规定的要求。
2、咨询服务的内容：
(1)甲方委托乙方承担：综合市场及商业街基础设施工程资金申请报告，建设内容有道路及停车场工程、电力工程、给排水工程、消防工程、暖通热力工程、公共设施工程及绿化工程等基础设施工程，经双方协商一致，签订本合同。
(2)完成上述项目的“资金申请报告”编制工作，编制完成的报告经甲方认可后，按印刷文本的要求印制6份报告并加盖编制单位公章后交付甲方。
(3)在项目进入评估工作阶段时，乙方有义务配合甲方对报告进行说明并对报告进行修改、调整和补充。
3、咨询服务的方式：以文字报告的方式提供服务。
第二条乙方应按下列要求完成咨询服务工作：
1.咨询服务期限：在甲方要求的时间内完成“资金申请报告”的编制工作;
第三条为保证乙方有效进行咨询服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1、提供技术资料：
(1)项目区的总体情况介绍;
(2)项目建设方案的初步设想;
(3)有关项目建设内容的基础资料和数据;
(4)项目区地理位置图等。
2、提供工作条件：
(1)确定一名主管领导负责项目的协调工作;
(2)指派一至二名业务工作人员专门负责配合乙方进行报告的资料收集工作和联络工作。
3、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：在项目启动后的前一周内，安排乙方前往项目拟建地点进行考察和收集有关资料。
第四条甲方向乙方支付咨询服务报酬及支付方式为：
1、咨询服务费总额为：100000元(人民币大写：拾万元整);
2、咨询服务费具体支付方式和时间为：“资金申请报告”交付甲方后15天内支付全部咨询服务费100000元(拾万元整)
第五条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
第六条双方确定以下标准和方式对乙方的咨询服务工作成果进行验收：
1、乙方完成咨询服务工作的形式：以完成“资金申请报告”文本的形式进行。
2、咨询服务工作成果的验收标准：按照甲方在项目委托时的要求和国家、地区有关编制项目“资金申请报告”的规定执行。
3、咨询服务工作成果的验收方法：由甲方审查的方式进行。
4、验收的时间和地点：北京__公司
第七条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1、甲方违反本合同的第三、四、五条中的约定，应当按照服务费总额5%的费用向乙方支付违约金。
2、乙方违反本合同第一、二、五、条中的约定，应当按照服务费总额5%的费用向甲方支付违约金。
第八条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定田_为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第九条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可提交____市仲裁委员会仲裁。
第十条本合同一式4份，具有同等法律效力。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章) 法定代表人：
委托代理人：(签章)________年____月____日
乙方：北京某咨询有限公司(盖章)
法定代表人：
委托代理人：(签章)________年____月____日
委托人（甲方）：_________
中介人（乙方）：_________
双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议。
一、委托事项：委托人委托中介人帮助推销_________产品，介绍客户，协助签订合同。
二、中介服务的内容和要求：_________
三、有关保密事项、信用事项：_________
四、履行期限、地点和方式：_________
五、中介报酬、活动经费、支付方式：_________
六、违约责任：_________
七、违约金或赔偿金的数额或汁算方法：_________
八、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
1．提交_________仲裁委员会仲裁；
2．依法向人民法院起诉。
九、双方商定的其他事宜：_________
委托人（签章）：_________ 中介人（签章）：_________
代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________
地址：_________ 地址：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行账号：_________ 银行账号：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
根据有关法律、法规，甲乙双方本着诚实、信用、相互合作的原则，明确责任。经双方协商，乙方把 并确保该项目不是最低标中标，且甲方有相应的利润空间。
一、中介费用：
甲方按工程造价的 %作为乙方的中介费用(雇佣金)，除此之外甲方不支付任何费用。
二、中介费(付款方式)
按开发商支付给甲方工程进度款一致。每次开发商付给甲方工程进度款，甲方收到款项后一周内同比例付给乙方。
三、乙方承诺
1)、乙方应积极配合甲方完成与开发商协商事宜和合同签约，配合甲方使其及时进场施工。
2)、施工期间乙方应积极配合甲方与开发商的协调，沟通工作及有关事宜协调工作，督促开发商及时支付工程进度款。
3)、工程竣工后及时督促开发商按约定时间决算等。
4)、如开发商不遵守合同拖欠工程款，乙方及时出面调解办理。
5)、乙方同意对甲方内部的机密做好保密。
6)、如乙方不能履行承诺造成的损失由乙方承担一切费用。
四、甲方与乙方因本协议所形成的关系不能解释为聘请、代理或合作关系，乙方签约前已经阅读并完全了解本协议及本协议所提到的规则，乙方同意并愿意遵守。
五、自本协议签订之日起至最后的工程款质保金到帐为止，为有效期。
六、本协议自签订之日起生效。协议一式两份具同等法律效力，甲乙 双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
中介服务合同是指在经济活动中，一方为促成他方交易而从事居间、行纪或委托等中介业务，他方为此支付佣金的协议。办理中介业务的一方为中介人(经纪人)，另一方为委托人。
中介服务合同是中介活动进行的基础，是商品经济社会中民事主体委托他人为自己进行经济交往和各种民事活动，以满足生产经营和日常生活需要的法律手段。因此，它的适用范围非常广泛，内容也多种多样。概括起来，中介服务合同具有如下法律特征：
中间费合同范本12
中间人合作协议书范本
项目合作协议由:项目出资人
*:__________-*号:
_________________________
乙:__________-*号:____________________
*:__________-*号:
_________________________
*乙*三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条 *乙*三方自愿合作投资经营沙场项目-总投资为30万元-*方以**方式出资 15 万元-乙方以**方式出资 10 万元-*方以**方式出资 5 万元。
第二条 在合伙期间合伙人出资的为共有财产-不得随意分割。合伙终止后-各合伙人的出资仍为个人所有-届时予以返还。
第三条 双方共同经营-合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人-所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条 沙场固定资产和盈余按照取得的销售净利润的
1 / 4
*方 60 %比例分配、乙方 20 %的比例分配、*方 20 %的比例分配。
第五条 项目投资中挖沙设备由*方完全负责投入;设备的日常维修与设备零件更换费用也完全由*方完全负责;乙-*方届不负责-也不从沙场收益中支出。
第六条 每月沙场总销售利润的百分之十做固定投入，每月月底按股份比例分红。
第七条 每月沙场总销售利润进行分配或再投资-由*、乙、*三方共同协商-决定权按出资比例多少来界定。
第八条 本协议未尽事宜-双方可以补充规定-补充协议与本协议有同等效力。 第九条 自协议签订之日起-已-*方负责沙场的管理及日常事务。经营期间*-乙-*三方均有权了解沙场的账务及经营情况。
第十条 由于乙、*方为全职经营-乙、*方每月领取基本*2000元-从项目固定资产中支出。_____
第十一条 本协议有效期:只要三方继续合作-本协议持续生效。
第十二条 本协议一式叁份-合伙人各一份。本协议自合伙人签字之日起生效
第十三条 争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;
2 / 4
2、如果双方通过协商不能达成一致-则提交仲裁委员会进行仲裁-或依法向*法院起诉;
第十四条 合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出-退出金额按退出时沙场资产比例来返还-返还期限不超过10 天。
第十五条 违约处理
如果一方违反本合同的任何条款-非违约方有权终止本合同的执行-并依法要求违约方赔偿损害。
第十六条 协议解除
1、 一方合伙人有违反本合作协议的-另两方有权解除合作协议
2、 三方同意终止协议的
3、 一方合伙人出现法律上问题及做对沙场有损害的-另两方有权解除合作协议
第十七条 本合同一式三份-双方各执一份-具有相同的法律效力____________________
*方:____________________
地址:
___________________________________________________
____
乙方:____________________
地址:
3 / 4
__________________________________________________
*方:____________________
地址:
__________________________________________________
签订地点:___________
签订时间:____年__月__日
4 / 4
中间费合同范本13
发包人（全称）： （以下简称甲方）
承包人（全称）： （以下简称乙方）
支持方（全称）： （以下简称丙方）
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙、丙叁方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 路灯亮化工程
工程地点：
工程内容： 市政道路路灯设备材料供应、灯具底座安装、灯具安装、管井砌筑、灯光照明调试。
二、工程承包范围
承包范围：上述市政道路两侧所有路灯的设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试、残渣外运及因此损坏的人行道修复。
三、合同工期
开工日期：20xx年11月1日
竣工日期：20xx年11月30日
合同总工期 30天。
四、质量标准
工程质量标准必须达到国家相关强制标准。
五、合同价款
本工程实行总价包干，总计工程价款 元，大写： ，不足部分由乙方垫付，总结算时以财政评审为准。
六、结算方式：
该工程合同签订由乙方垫资施工，完工后经甲、丙方验收合格后一次性支付给乙方。
七、安全责任
乙方在路灯施工过程中，应安全施工，杜绝安全事故发生。
八、双方责任
1、甲方责任：
（1）工程完工后7日内组织相关部门进行验收，超7日不验收视为验收合格。
（2）甲方负责电源接放点。
2、乙方责任：
（1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
（2）保证工期要求，确保工程如期完成。
九、特别条款
丙方作为本工程的支持方，全程监督乙方的工程质量，负责按合同约定拨付工程款给乙方。
十、本合同书一式叁份，甲乙丙叁方各执壹份。
十一、合同生效
合同订立地点：
本合同叁方约定 签字盖章 后立即生效。
发包人（公章）：
法定代表人：
年 月
支持方（公章）：
法定代表人：
年 月
承包人（公章）：
法定代表人：
年 月 日
中间费合同范本14
甲方：（全称）：
乙方：（全称）：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容： 文化墙粉刷、上油漆、书画等
二、工程承包范围：实行总包干
承包范围： 文化墙粉刷、上油漆、书画等
三、合同工期：
开工日期： 20xx年4月22日
竣工日期： 20xx年4月30日
合同工期总日历天数8天，承包人应按照协议规定的开工日期开工，同时按约定的工期顺利完工，如不按期开工与完工造成的损失概由承包人负责。
四、质量标准
1、甲方对工程质量的要求；使用宝塔山牌外墙漆，按先用白水泥打底，墙体有凹凸不平的必须修正平整，批灰光滑。然后再上第一遍漆，等一遍漆干后再上第二遍。
2、书写，绘画时，要按甲方要求完成文化墙内的所有内容。
五、 工程造价及结算方式
1、本工程总面积约为平米 ，单价为：粉刷、上漆28元/ M2书画36元/ M2，此单价含税金。
2、工程总造价约为：元 （大写陆仟贰百贰拾元捌角整），乙方包工包料，完工后按实际完成工作量结算。
3、工程竣工验收合格后10天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。
六、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受作业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，若在施工工程中造成的安全事故、人员伤亡及发生的费用责任概由承包人承担。
七、质量与竣工验收：双方约定验收时间20xx年4月31日。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
九、合同份数： 双方约定合同份数：一式贰份双方各一份。
发包人：（公章） 承包人：(签名）
合同订立地点：
合同订立时间：
中间费合同范本15
第一条合伙宗旨
本着资源共享，优势互补，友好协商，按股分红，共担风险，体现公平的合伙宗旨，为一个合伙人大家认可的项目，努力去创造共同的事业。
第二条合伙经营项目和范围
项目为______的种植、加工和推广，区域范围暂定在______县内。
第三条合伙期限
合伙期限为________年，自________年____月____日起，至________年________日止。期满后如有机会继续合作，相关事宜另行协商。
第四条出资额、方式、期限
1、 ______（姓名）以_____方式出资，计币_________元，占股份______%。
______（姓名）以_____方式出资，计币_________元，占股份______%。
______（姓名）以_____方式出资，计币_________元，占股份______%。
_____（姓名）以_____方式出资，计币_________元，占股份______%。
2、各合伙人的出资，于____________年________月________日以前交齐，逾期不交或未交齐的，只对已交部分确认股份。
3、本合伙出资共计人民币（大写）____________元。合伙期间各合伙人的出资为合伙企业的共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。
第五条盈余分配与债务承担
1、盈余分配，以为依据，年终决算以后按股分红。
2、债务承担：合伙债务先由合伙的共有公司财产偿还，当公司财产不足清偿时，以各合伙人的出资股份为据，按比例承担。
第六条入伙、退伙，出资的转让
1、入伙：
①需入口公司章程并承认本合同；
②需经全体合伙人同意；
③执行合同规定的权利义务。
2、退伙：
①需有正当理由方可退伙；
②不得在合伙不利时退伙；
③退伙需提前____月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；
④退伙后以退伙时的财产状况进行结算；
⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。
第七条合伙负责人及其他合伙人的权利
1、________为合伙负责人。其权限是：
①代表公司对外开展业务，订立合同；
②对合伙事业进行日常管理；
③出售合伙的产品（货物），购进常用货物；
④支付合伙债务；
⑤____________。
2、其他合伙人的权利：
①参予合伙事业的管理；
②听取合伙负责人开展业务情况的报告；
③检查合伙帐册及经营情况；
④共同决定合伙重大事项。
第八条禁止行为
1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义开展业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3、禁止合伙人再加入其他合伙。
4、禁止合伙人与本公司签订合同。
5、如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条合伙的终止及终止后的事项
1、合伙因以下事由之一得终止：
①合伙期届满；
②全体合伙人同意终止合伙关系；
③合伙事业完成或不能完成；
④合伙事业违反法律被撤销；
⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
2、合伙终止后的事项：
①即行推举清算人，并邀请____________中间人（或公证员）参与清算；
②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；
③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。
第十条纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
第十一条合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。
第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十三条其他
第十四条本合同正本一式____份，合伙人各执一份，送____各存一份。
合伙人签字：________________________
____年____月____日
中间费合同范本16
出租方（以下简称甲方）：
承租方（以下简称乙方）：
根据《_合同法 》规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商一致
签订本合同：
第一条：租赁房屋
甲方将坐落于 XX市的合计面积为 平方米的建筑物 间租予乙方作为 使用。
第二条：租赁期限
租赁期共为 年另 个月，甲方从 年 月 日起将出租房屋交付乙方使用，至 年 月 日收回。
乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：
1、乙方擅自将房屋转租，转让或转借他人使用的；
2、乙方利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；
3、乙方拖欠租金累积达 个月的；
租赁期届满时，租赁关系自然终止，甲方无须另行通知乙方，若双方均有意续租，可在届满前三个月提出续租意向，并议定合理租金和续租合同。
第三条：租金
每月租金为人民币 元整，付款方式为 付。
第四条：协议事项
1、房屋内外水电费，煤气费，电话费自乙方入住之日起至租约期满迁出之日至均由 方负担。
2、甲方应承担所出租房屋的修缮义务，乙方应对修缮工作予以配合。乙方应妥善使用，管理出租房屋的内外设备，未征得甲方同意，乙方不能擅自变更，损坏房屋结构和设备。
3、乙方不得利用出租房屋进行非法活动或存放危险物品，影响公共安全。
4、租赁期满之日，在不续租情况下，乙方应无条件退租，并将房屋设备清点后归还甲方，不得向甲方请求退还租金，移转费及一切权利金。乙方应将自用家具物品搬迁清楚，不得故意留存占据，如逾期不搬视为乙方抛弃其所有权，由甲方自行处理。对逾期不迁出者，甲方可向人民法院提请诉讼，一切损失由乙方承担赔偿。
5、租赁期间双方均不得无故解除合同，但乙方因特殊情况需退房时，必须提前十五天通知甲方，并支付一个月租金作为赔偿。如甲方确需收回房屋自用，也须提前十五天通知乙方，支付一个月租金作为乙方搬迁的补偿，并退还乙方未满租期的租金。
6、甲方需对上述房产提供全部法律文件，如因房产产权等问题影响乙方在租期内对房屋的居住使用，造成的全部损失由甲方承担。
第五条：甲方与乙方的变更
1、若甲方将房产所有权转移给第三方时，合同对新的房产所有者继续有效。
2、甲方出卖房屋，须在三个月前通知乙方，在同等条件下乙方有优先购买权。
3、乙方需与第三人互换住房时，应事先征得甲方同意。
第六条：违约责任
1、甲方未按前述合同条款向乙方交付合乎要求的出租房屋的，甲方应对此向乙方予以赔偿。
2、甲方未按时按要求对房屋进行必要的修缮的，对乙方造成财务损失和人员伤害，应承但赔偿义务。
3、乙方非正常管理使用房屋及设施给甲方造成损失的，乙方应负赔偿责任。
4、乙方故意逾期未交付租金的，除应及时如数补交外，还应支付一个月租金作为赔偿。如遇特殊情况暂时未交租金的，甲，乙双方可协商解决。
5、乙方违反合同擅自将房屋转租他人使用的，甲方有权收回所租的房屋，有权将乙方交付的期满前租金扣留作为乙方的违约金赔偿甲方。如因此对出租房屋造成损坏的，乙方还应负赔偿责任。
第七条：免责条件
房屋如因不可抗力的原因导致损坏和造成损失的，双方互不承担责任。
第八条：争议的解决方式
1、本合同在履行中如发生争议，双方协商解决，协商调解不成时，双方均可：
1）向武汉仲裁委员会申请调解或仲裁；
2）向房屋所在地人民法院提起诉讼。
第九条、本合同未尽事宜一律按《_合同法》的有关规定，经合同双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十条、本合同正本一式二份，甲，乙双方各执一份，合同签字盖章后生效。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
中间费合同范本17
合伙人甲：______________________________
合伙人乙：______________________________
合伙人丙：______________________________
经三方考查认定在________________合伙开设________店，在平等，自愿、互利协商一致的基础上达成以下协议。
第一条甲乙丙三方自愿合伙经营________________，总投资为________万元，
甲：姓名：________________身份证号码________________________出资金额________元联系方式________占投资总额的________%
乙：姓名：________________身份证号码________________________出资金额________元联系方式________占投资总额的________%
丙：姓名：________________身份证号码________________________出资金额________元联系方式________占投资总额的________%.
本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。
第二条入伙、退伙，出资的转让
1、入伙：
①需承认本合同；
②需经全体合伙人同意；
③执行合同规定的权利义务。
2、退伙：
①需有正当理由方可退伙在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙；
②不得在合伙不利时退伙；
③退伙需提前1个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；
④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；
⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。
第三条合伙负责人及其他合伙人的权利
1、____________为合伙负责人。其权限是：
①决定经营管理方针，对合伙事业进行日常管理；
②购进常用货物；
③，支付合伙债务；
④____________。
2、其他合伙人的权利：
①参予合伙事业的管理；
②听取合伙负责人开展业务情况的报告；检查合伙帐册及经营情况；
④共同决定合伙重大事项。
第四条每月________日为分红日，同时召开股东会议
每月营利(总业绩)扣除所有应支出后，再扣除行政管理费、折旧提摊费(以3年为计算准则，作为装修及硬件设备更新之用)，是为当月纯利润。红利按每月纯利润之金额分配。卡金在未消费前，不列入每月业绩账，由公司保管保存，以维护顾客信用。每月财务，由甲方保管，乙方监管，每月核算签字后，分红。
第五条合伙三方共同经营、共担风险，共负盈亏。
企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。本合伙企业经营期限为十年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
第六条
他人可以入伙，但须经甲乙丙三方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第七条
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。出现下列事项，合伙终止：
(一)合伙期满；
(二)合伙三方协商同意；
(三)合伙经营的事业已经完成；
(四)其他法律规定的情况。
如有任何一方不履行协议，应承担总投资________%的违约金。
第八条
各股东决不允许私自动用店里吧台的营业额，这个要与收银员讲好，收银员要注意吧台少了钱收银员要负责。
第九条
以上合同若有修正，按甲、乙、丙三方同意后更正之。本协议未尽事宜，三方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第十条
本协议一式×份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人：________________(签字或盖章)
合伙人：________________(签字或盖章)
合伙人：________________(签字或盖章)
____________年__________月__________日
中间费合同范本18
甲方：________________
地址：________________
乙方：________________
地址：________________
鉴于：
甲、乙双方理念相通、文化相近，在房地产及商业领域分别拥有各自的资源与优势，并致力于在____铁建国际城商业广场____铁建国际城商业广场项目的商业合作，共谋发展，经双____铁建国际城商业广场方友好协商，决定建立战略合作伙伴关系，达成框架协议如下：
一、合作原则
1、信息共享原则甲、乙双方应加强日常交流、联系，充分利用各自资源，加强在商业项目拓展等方面信息的沟通、交流，互通有无、互相支持。
2、优势互补原则双方一致同意，在合作过程中，充分根据各自的专业优势，以及在商业领域的技术、管理、品牌优势，加强合作。
3、诚实守信原则双方一致同意，在合作过程中，双方应当诚实有信、遵守诺言、实践成约;同时，双方应对合作中有关保密内容，恪守成约、严格保密。
4、并立双赢原则。双方一致同意，在合作过程中，充分尊重对方诉求，保持双方品牌并立，实现双方利益兼顾，共同发展。
二、合作方式为建立双方的紧密合作关系，并在房地产开发运营方面取得成绩。双方确立在商业房地产开发经营领域合作方式如下：
关于____铁国际城商业广场项目的商业合作：
国际铁国际城商业广场项目的商业合作待甲方物业规证条件成熟时，甲乙双方再次根据各自的商务条件进行磋商，在同等条件下，乙方可享受比行业内同类品牌和知名度商家更优惠的商务条件，实现双方全面战略合作。
关于商业项目拓展支持：
甲、乙方在____等对方重点发展区域进行项目拓展时，应加强交流;对于有可能合作的项目，双方应共同开展商业市场研究、项目定位等工作，以确定是否以商业合作方式共同参与商业项目的开发、运营。
三、保密及其他
1、本协议内容以及合作方案实施过程中，双方及双方参与的人员应严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露合作的任何内容、细节以及进程，法律法规以及申报、批准必需的除外。
2、本协议经甲、乙双方盖章后生效。
本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方：________________
乙方：________________
代表签署：________________
代表签署：________________
时间：________年________月________日
时间：________年________月________日
中间费合同范本19
合同编号：
发包方：________________
承包方：________________
签约时间：____________
签约地点：____________
为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_民法典》、《_建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
1、工程名称：____________
2、建筑面积(工程形式)____________
3、施工地点：________________
4、工期：
1.开工：________年________月________日；
2.竣工：________年________月________日；
3.合同工期总共历时____天。
5、承包形式：________
6、工程质量标准：________
7、工程价款：共计人民币元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_______%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_______%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
9、质保期：____年。
10、双方的责任义务
(1)发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；
(2)承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工；
②如期完成施工任务；
③接受发包方的技术指导和质量标准要求；
④负责发包方提供料物及设备的保护；
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；
11、其他
(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：____________
承包方：____________
委托代理人：____________
委托代理人：____________
日期：____________
中间费合同范本20
个人佣金协议书
个人佣金协议书
篇一:
佣金协议书 [佣金协议书]佣金协议书范本 1 佣 金 协 议 书 协 议 书 编号:
日期:
********有限公司(以下简称*方)与×××公司(以下简称乙方)，双方经友好协商，特定立本协议书，以共同遵守。 乙方负责介绍×××公司购买*方产品，并协调*方和第三方客户间的贸易关系。 在*乙双方签订该协议前，乙方需向*方提供乙方公司的公司*质、注册地、工商登记等基本资料，并保*所提供的信息真实有效;乙方须保*乙方是在中华*共和国相关法律条款下允许*作此类中间业务的公司，否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责。 乙方所介绍的客户与*方合作须遵守*方的中英文[销售合同_条款。 乙方根据*方提供信息在*方所报价格的基础上加 ××佣金与客户磋商业务。*方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约，并负责合同执行等相关事宜。 *方和第三方客户业务正式成交完成后，乙方提供以乙方公司名义开据的全额佣金服务*(合计:**×××元整)，*方在收到该*后两周内将佣金汇往乙方指定的银行帐户。 如果乙方未能促成*方与客户之间的合同成立，并业务正式成交的，不得要求*方支付报酬(佣金)。 乙方应及时将市场信息反馈给*方。 本协议在履行过程发生争议，由*乙双方协商解决。如协商不成，提交*******法院管辖审理。 本协议有效期至 ×年×月×日止。 本协议一式贰份，供方、需方双方各执壹份，经双方签字
盖章确认后生效，传真件具有同等效力。 *方确认:
乙方确认:
sample textsample text 编号:
日期:
********有限公司(以下简称*方)与×××公司(以下简称乙方)，双方经友好协商，特定立本协议书，以共同遵守。 乙方负责介
绍×××公司购买*方产品，并协调*方和第三方客户间的贸易关系
。 在*乙双方签订该协议前，乙方需向*方提供乙方公司的公司*质、注册地、工商登记等基本资料，并保*所提供的信息真实有效;乙方须保*乙方是在中华*共和国相关法律条款下允许*作此类
中间业务的公司，否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责。 乙方所介绍的客户与*方合作须遵守*方的中英文[销售合同_条款。 乙方根据*方提供信息在*方所报价格的基础上加 ××佣金与客户磋商业务。*方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约，并
负责合同执行等相关事宜。 *方和第三方客户业务正式成交完成后，乙方提供以乙方公司名义开据的全额佣金服务*(合计:**×××元整)，*方在收到该*后两周内将佣金汇往乙方指定的银行帐户。 如果乙方未能促成*方与客户之间的合同成立，并业务正式成交的，不得要求*方支付报酬(佣金)。 乙方应及时将市场信息反馈给*方。 本协议在履行过程发生争议，由*乙双方协商解决。如协商不成，提交*******法院管辖审理。 本协议有效期至 ×年×月×日止。 本协议一式贰份，供方、需方双方各执壹份，经双方签字盖章确认后生效，传真件具有同等效力。 *方确认:
乙方确认:
中间费合同范本21
1、本合同在履行中如发生争议，双方协商解决，协商调解不成时，双方均可：
1）向武汉仲裁委员会申请调解或仲裁；
2）向房屋所在地人民法院提起诉讼。
第九条、本合同未尽事宜一律按《xxx合同法》的有关规定，经合同双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十条、本合同正本一式二份，甲，乙双方各执一份，合同签字盖章后生效。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
甲方（房地产中介服务机构）：________；
乙方（卖方）：_________；【证件类型：______】号码：______；
委托代理人：_______；【证件类型：_____】号码：_____；
乙方于_____年_____月____日至_____年_____月_____日【独家】【非独家】委托甲方出售于_____的房地产提供中介服务，达成如下中介服务协议：
第一条房地产基本情况
1、房地产地址：______；房地产权证号码：______。
2、房屋使用性质：【住宅】【商铺】【办公】【其他：_____】。
3、建筑时间：（以______为准）。
4、【建筑面积】【套内建筑面积】：______平方米（以房地产登记簿为准）。
5、拟售价格：￥______元以上。
6、同意买房的付款方式：【一次性付款】【分期付款】【按揭付款】【其他：_____】。
7、该房地产【不存在】【存在】【共有】【出租】【抵押】【查封】等权利受限制的情况，权利受限制的情况可于_____年____月____日前解除。
8、房屋【是】【否】办理了土地出让手续；【是】【否】缴清土地出让金（违约金）。
9、房屋【是】【否】已交存物业专项维修资金。
10、房屋【有】【无】占用户口；房屋【有】【无】占用小学学位。
第二条中介服务事项
乙方委托甲方【独家】【非独家】提供房屋出售中介服务，甲方提供的中介服务事项包括以下第_____项：
1、书面介绍与交易相关的售房政策、法律、税费标准；
2、提供市场行情，介绍客源；
合同编号：
甲方：______________________ 乙方：______________________
依据《xxx合同法》和有关法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方提供企业管理咨询服务的事宜达成一致，签订本合同，以资共同遵守：
第一条服务范围 乙方聘请甲方在下列第______项（以下简称项目）为乙方提供管理咨询服务：
1、日常会计帐务处理咨询及税法咨询。
2、制订财务核算制度。
3、制订财务管理制度。
4、制订企业内部控制制度。
5、受托财务分析，出具财务分析报告。
6、投资融资咨询。
7、制订人力资源管理工作手册。
8、制订企业总务管理工作手册。
9、代办一般纳税人临时认定手续。 。______________________________ 甲方应当对乙方企业所处的内外部环境进行深入的访谈、调研，客观中立地审视，提出有前瞻性和建设性的基础建设变革思路，制定切实可行的计划方案，从而强化高、中和基层管理人员
