钢材切割合同范本1
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
经甲乙双方共同协商，本着互利互惠的原则，依据《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律行政法规，甲乙双方就彩钢板制作事宜达成一致，订立本合同。
一、产品规格：
二、工程造价：
三、工程质量及验收标准：
乙方严格按照行业标准要求施工，确保达到合格。
四、双方责任：
1、甲方按合同规定时间向乙方拨付工程款；
2、乙方须严格按合同约定及行业标准要求，精心组织生产，确保产品合格，按约定日期向甲方提供产品。
五、货款结算及付款方式：
1、合同签订后预付合同总价的30%，作为定金。甲方如逾期不取货，乙方有权将货处理，定金不退。
2、产品出厂前，甲方必须将支票或承兑汇票面额不低于合同总价预留给乙方；
3、产品全部运至甲方所指定地点（运费另计）或甲方将产品全部自运完毕后，将余款一次性结清。
六、违约责任：双方签订合同后，严格按照合同条款执行，任何一方违约，按照合同法索赔。
七、合同争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
1、提交 仲裁委员会仲裁；
2、依法向人民法院起诉。
八、其他事项：
1、若发生自然灾害不可抗力之因素，工期顺延。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效，至付清全部货款失效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
或授权代理人： 或授权代理人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
钢材切割合同范本2
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材切割合同范本3
本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________件由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。
甲方（承接方）：________________（盖章） 乙方（定做方）：________________（盖章）
代表人：________________ 代表人：________________
____年____月____日 ____年____月____日
承揽方：（以下简称甲方）
发包方：（以下简称乙方）
一、目的和背景条款
根据《_合同法》等有关法律和本项目的具体要求，甲乙双方在协商一致的基础上，本着自愿、公平诚信的原则，就乙方提供的原材料加工砂石事宜签订本合同，以资共同遵守。
二、甲方在自己的加工场地里进行加工
自行负责加工设备、场地平整，机械基础。甲方自行负责生产所需的一切费用。
三、加工的沙石规格为：
碎石、砂。加工单价为20元/m，甲方只负责加工，不得对外出售。
四、甲方在为乙方加工沙石期间，应优先保证乙方所需的材料需求。
五、验收方式加工后的砂石材料符合相关质量、使用要求。
六、结算方式：
待乙方提供所有原材料加工完毕且验收合格后，结清所有加工费。
七、双方责任：
甲方在生产期间的一切安全事故和老百姓纠纷，由甲方自行负责，乙方概不负责，须乙方提供支持或帮助时，乙方应给予大力支持。甲方每月生产的产量，乙方负责全部回收。
八、因履行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。
有不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并不承担违约责任，本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
九、本合同经甲乙双方签字后生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
(甲方)委托方：__________________
(乙方)加工方：__________________
根据《_合同法》和相关法律法规，在平等的基础上，经双方友好协商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工达成以下条款：
钢材切割合同范本4
1、甲乙双方签订合同后，乙方应严格遵守合同约定的价格及时间供货，甲方也应按合同的约定办理结算，支付乙方货款给。
2、乙方延迟交付成品的，每延迟一天，向甲方支付违约金为人民币______元/天，逾期5天，甲方有权解除合同，乙方应退还已付款，并赔偿甲方损失。
3、乙方对甲方提供的原材料不得擅自调换，如擅自调换的，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。
4、乙方加工的成品尺寸不符合图纸要求，乙方应无偿返工直到符合要求，并赔偿由此给甲方造成的损失。
钢材切割合同范本5
供方（甲方）： 需方（乙方）：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
甲乙双方本着长期合作、互利共赢的宗旨，就钢材购销合作事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、合作内容
1、甲方指派专人于每个交易日的上午 10：00 时向乙方提供可供采购的真实货源资料。乙方根据实际需求，不定时、不定量、多批次向甲方采购钢材。（甲方负责人姓名： 联系方式： ）
2、在合作协议有效期内，乙方每次向甲方的采购，均以电话事先沟通、随后发出加盖公章的《采购订单》并通知甲方，甲方安排专人按照乙方的采购要求及时配合供货。（乙方负责人姓名： 联系方式： ）
3、甲方提供给乙方的货源价格应参照当日市场指导价，在双方确认的前提下，甲方可给予乙方适当的优惠价格。
4、乙方具体采购信息（包括但不限于“具体品名、产地、规格、交货期、交货方式和采购数量”等）均以乙方提交给甲方的《采购订单》中约定为准。
二、甲方权利义务
1、甲方提供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货物出具当批次货物的质量保证书复印件并加盖公章。
2、甲方承诺按乙方《采购订单》的实际需求及时供货，甲方须配合乙方完善货源资料并保证信息的真实性、完整性。
3、甲方须提供授权书配合乙方工作流程中巡库的相关工作。同时甲方应及时向乙方披露货源的入库时间和锈蚀程度等信息。
4、甲方应当在3小时内及时办理完提单，因甲方原因延误提单办理而导致乙方损失的，由甲方承担相应的赔偿责任。
5、若甲方所供产品不符合乙方要求（以采购订单为准），乙方有权拒绝提货，
且由此产生的一切费用均由甲方承担，同时甲方须承担因延误交货给乙方造成的损失。
6、除非法律规定或合作双方事先书面声明，否则本协议的任何一方都应对对方的.保密信息及本协议内容负责保密，不得透露于第三方。
三、乙方权利义务
1、乙方应当自采购订单得到甲方确认后的两个小时内（含），将货款支付到甲方账户（以货款实际到款时为准），如逾期支付则本次交易自动终止。
2、甲方应于乙方货款结清后的 15 工作日将增值税发票开具给乙方。如发生二次结算则应在结算完成后 15 工作日内开具增值税发票并快递至乙方指定地点。
3、除非法律规定或合作双方事先书面声明，否则本协议的任何一方都应对对方的保密信息及本协议内容负责保密，不得透露于第三方。
四、交（提）货方式
◎乙方自提 ◎过户。
五、运输方式及风险承担
上门提货。乙方自提，运输途中发生货物灭失，风险由乙方承担。
六、验收标准、方法及质量异议处理：
1、 验收标准：按原生产厂家技术标准执行
2、 验收方法：根据储存仓库出库码单或供方送货单验收；若有出现数量或表面质量异议的，务必在一个工作日内通知供方。
3、 质量异议处理：需方对货物质量（表面质量除外）有异议的，须在交货后七天内、且在使用前提出，否则供方不予承担退货或赔偿责任。如果货物由于钢厂生产质量问题，由供方与钢厂共同协商处理。需方不得将货物投入使用，包括切割、表面处理、安装等状况，否则视为认同。
未尽事项按国家相关法律和标准执行。
六、结算方式及期限
现款结算。如发生乙方实提量与合同量不一致，乙方应在实提后 五个工作日内和甲方进行二次结算，并于二次结算完成后 三个 工作日结清货款。
七、本协议有效期为 年。
自 年 月 日起至 年 月 日止。
八、违约责任
1、如甲方逾期供货或交货量未达到合同规定的交货量，每逾一天则按未交货部分货值的 %向乙方偿付违约金，并承担乙方因此所受的损失。
2、甲方提供货物的品种、型号、规格、质量等不符合双方约定要求的，双方可以协商本批次货物的价格并重新订立采购订单。如果乙方同意接受，则应当按双方协议价格交易；如果乙方拒绝的，应根据产品的具体情况，由甲方负责调换或退货，并承担调换或退货而支付的实际费用。
十、争议解决
本协议在履行中如发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向上海仲裁委员会提请仲裁。
十一、其他约定
1、甲乙任何一方如确因不可抗力的原因而不能继续履行本协议时，应及时向对方通知不能履行的理由。在取得对方书面同意后，本协议可以终止履行，并免予承担违约责任。
2、本协议在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附件附于本协议之内，所有附件在法律上均与本协议具有同等效力。
3、本协议经双方签字盖章后生效。协议执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
4、本协议共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
授权代表： 授权代表：
日期： 日期：
钢材切割合同范本6
一、双方当事人
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
二、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量求进行送样检测，检测合格后方可投入使用。
三、交货地点、方式：供货方将材料运至江晖景苑1#楼施工现场。
四、运输方式及费用负担：供方负责运输，运输费用含在材料单价中。
五、合理损耗及计算方式：货到现场双方清点计量 。
六、验收标准、方法及提出异议：以宜昌市质量检测中心报告为验收依据。
七、结算方式及期限：第一批30T不结算，第二批30T结算第一批货款，依次类推，主体完工后一个月内结清余款。
八、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件：无。
九、违约责任：
1、供货方提供不合格材料进场，需方有权不收，退场费用由供方负责;
2、供方按需方计划数量供货，如因供方材料延误工期损失由供方负责;
十、其它约定事项：
1、 上述表中单价根据市场单价行情可作调整。
2、结算时提供货款发票 。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材切割合同范本7
购货单位（甲方）：
供货单位（乙方）：
甲乙双方为明确彼此的权利与义务，根据《_合同法》等有关
法律法规，在平等、自愿协商的基础上达成如下一致协议，
以资共同遵守：
一、工程名称、交货地点及供货期限
工程名称：交货地点：
二、钢材数量、价格及质量要求
1、此批钢材数量约为
2、考“西北新干线网”当天报价（济南市场价为准），双方议定每批次的订货价。乙方承担运费、过磅。
注：到货后由施工方自卸。
3、计量方式：盘圆和盘螺过磅、螺纹点条。
4、乙方所供钢材必须符合国家质量标准，并随货向甲方提供由厂家出具的《钢材质量说明书》（复印件，加盖乙方公章）。
三、供货方式、付款方式
1、甲方通知乙方采购钢材的`规格和数量，经双方确认后，乙方须按甲方要求五天内将钢材运抵甲方指定的交货地点。
2、付款方式：货到甲方指定地点，根据批次约定的付款方式，甲方仅限采用银行转账汇款及支票两种方式支付钢材全款，由送货日起一个月内付款，不得以其他抵押物支付货款（乙方提供普通发票，不含增值税发票）。
乙方指定由负责收款，并出具盖有乙方公章的收据，由其他人签收货款乙方一概不予认可，因此而造成的一切损失由甲方自行承担。
四、验收方式及期限
1、甲方指定由负责签署钢材收货单、结算单等有关单据。
2、钢材运抵交货地点后，甲方须于5日内组织人员对该批钢材进行抽样并报送甲方工程所述建筑材料质量检测部门进行检验。如不合格甲方有权退回。
五、违约责任
1、甲方应按照合同约定的期限付款，即从年月日合同执行开始
至年月日合同结束止，所欠总货款应于货到一个月内付清。
逾期付款超过壹个月的，甲方除应付清货款外，还应按所欠货款总额的月1．5%的标准向乙方交纳违约金；逾期超过的，视为甲方根本违约，乙方有权停止供应钢材，并追究甲方的违约责任。
六、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，双方应本着互谅互让、事实就是的原则通过
协商或调解的方式解决。如协商和调解无效的，双方均可向滕州市人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1、甲乙双方应相互提供加盖公章的营业执照复印件给对方。
2、本合同如有未尽事宜，经双方协商可达成补充协议，补充协议与合同具
有同等法律效力。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
授权代表（签章）：
乙方：
授权代表（签章）：
地址：
地址：
电话：
电话：
年月日
年月日
钢材切割合同范本8
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
合同编号：
签订地点：
甲方： 乙方：
甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方提供原料用于加工成品出口事宜，达成如下协议：
第一条、加工产品的规格、数量及价款：
合同总价款(大写)：_______________________ 第二条、原材料、技术、图纸及治具：
1、甲方于______年_____月______日在_______________(地点)向乙方交付原材料(或散件)，并按百分之_________的备损率提供原材料(或散件)给乙方，多提供部分不计加工(或装配)数量。如甲方未能按时、按质、按量提供全部原材料(或散件)，致使乙方停工待料造成损失，甲方在接到乙方提出的通知后，应予赔偿。 2、甲方向乙方提供加工该产品的技术、图纸及必要治具，并承担相关知识产权责任。如果需乙方提供治具，则甲方应当支付相应的费用。
第三条、加工生产、包装、运输及通关：
1、乙方应依据本合同约定，在______________地点进行加工生产，并保证如期、保质、保量完成。
2、包装物料，包括但不限于外包装箱、内包装箱、塑料袋、打包带、封箱胶带、添加剂，由乙方提供，甲方承担费用。
3、乙方依据本合同的规定，代甲方办理托运及通关手续，并由甲方支付相应的费用。
第四条、产品交付及质量检验：
1、产品交付 (1)原材料出成率：
原材料交接时，甲乙双方共同对原材料做成品出成率试验，并由双方进行书面确认。
(2)交付时间及地点：
乙方应于_______年______月______日在___________(地点)向甲方交付成品。 (3)质量标准：
乙方加工产品的质量须达到__________________________标准。 2、质量检验
(1)原料交接时，乙方应按照本合同的规定对原料的规格、数量、质量进行验收，如发现甲方提供的原料的规格、数量、质量与本合同规定不符，乙方应于交接3日内向甲方提出，否则视为甲方提供的原料符合本合同的规定。
(2)在乙方加工期间，甲方有权对乙方的生产情况和已生产产品随时抽检。但甲方的抽检不应影响乙方工作。
第五条、加工费：
乙方为甲方进行加工的加工费为：甲方应在_________运输及通关之前______日内，一次性支付给乙方, 甲方逾期支付，应按银行贷款利率向乙方加付延期利息，并且乙方有权以此为由停止交付加工产品。
第六条、保证条款：
1、甲方保证按照本合同的规定向乙方交付原料，提供技术、图纸及治具等，并支付加工费。
2、乙方保证其具有按照本合同规定进行加工生产的条件和能力，并保证按照本合同规定进行加工生产，并按时交付产品。
第七条、违约责任
1、如果甲方未能按本合同规定向乙方提供原料，致使乙方停工待料，甲方应赔偿乙方由此产生的直接经济损失。
2、如果乙方向甲方交付的成品不符合本合同的规定，或者如果乙方未在本合同规定的时间向甲方交付全部成品，乙方应承担方因此遭受的经济损失。
第八条、不可抗力：
1、本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为或法律规定等。
2、如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行或不能按约定的条件履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在7日内，提供事故详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同、部分免除履行合同的责任或暂时延迟合同的履行。
3、声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
4、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第九条、通知义务：
根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用书信、传真、当面送交后签收或电子邮件方式传递。
第十条、保密条款：
甲乙双方应保守在结缔和履行合同过程中获知对方内部的重要保密信息，除必要披露之外，不得以任何方式向第三方披露和不正当使用，否则应承担相应的赔偿责任。
第十一条、争议解决：
本合同履行过程中产生的争议，双方应先行友好协商解决。若协商不成，任何一方有权向合同履行地人民法院起诉。
第十二条、补充条款：
本协议未尽事宜,可由甲乙双方共同协商达成书面补充协议，补充协议中如有与本协议实质性条款不同的内容，以补充协议为准。
第十三条、合同效力：
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 (以下无正文!)
甲方：(公章) 乙方：(公章) 委托代理人： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 日期：
委托代理人： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 日期：
甲方(发包方)：________________________
乙方(承包方):___________________________
第一条、工程概况
1、工地名称：___________________________________
2、工地位置：___________________________________
3、门窗面积：__________________________________
4、工程日期：______年______月 _______日
4、制作加工造价：
工程安装单价：_______ 元/㎡，预计__________平方米，总造价：_______ 元(结算按照实际平数计算)。
第二条、付款方式：
1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。
2、待工程验收合格后，乙方制作加工总费用的90%的金额，以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。
3、待工程验收合格后，甲方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保证金，保质期满后无条件支付，保质期为1年。
第三条、门窗制作加工安装要求：
1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。
2、甲方下发的制作加工图纸，乙方核对后再进行制作加工。
3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。
4、乙方有责任提供制作加工料单。
第四条、制作加工材料：甲方只负责提供主材料：方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料，如：焊条、切割片等一切辅料自行承担。
第五条、质量要求：
1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方，乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守，损失全部由乙方负责。
2、在加工过程中，甲方提出变更原设计方案，乙方必须给予配合。
第六条、乙方职责
1、在规定的时间内完成工作量。
2、乙方应注意安全制作加工，遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》，如造成事故责任或因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关。
第七条、如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。
第八条、本合同一式二份，经双方签字即日起，都具有法律效力。
甲方(盖章)：____________ 乙方(盖章):_____________
电 话:_____________ 电 话:_______________
年 月 日
甲方： 乙方：
经双方友好协商，甲方委托乙方生产一批：
1. 乙方必须 按照甲方的交货时间和数量交入甲方仓库(费用乙方承担)否则由此造成的损失由乙方承担。超过规定的交货时间，货款或加工费2个月后付款。超过1天，扣加工费的5%，2天扣10%，以此类推。
2. 乙方必须严格按照甲方提供的样衣及制作要求进行操作，乙方必须对产品的质量完全负责，乙方在生产车间必须把质量控制好，以免返工重检，甲方对产品检验时，如果发现返工比例在8%以上，只结算货款或加工费的80%，针织只允许翻工比例在6%，梭织返工比例允许在4%。
3. 甲方在收货时发现无可挽救的质量的问题，扣货款的一半，到客户无扣款后再付给乙方。 4. 甲方在收到乙方的成品后进行检验，对于不合格产品，甲方有权拒收，由此产生的后果由乙方负责。残次品将由生产单位承担经济责任。
5. 成品交到甲方仓库， 如发现线头没剪干净，由甲方安排人员剪。所产生的费用由乙方承担，每件扣加工费元。
6. 乙方在生产前送三套产前样给甲方跟单人员确认，封样方可生产。
7. 付款方式：所有产品经甲方检验合格后结算之日起二个月内付清，但尽量提前付给。
8. 乙方应及时配合把返工的产品返好，通知在10小时内没来洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元雇工人返工，返工费用由乙方承担。
9. 乙方应按公司发货数量交货，如有少数或次品，每件/套按出厂价扣款。 10. 此合同一式两份，经双方签字后生效。
11. 此合同项下的加工制作单为本合同不可分割的一部分。 12. 签约时间20_年。
甲方： 乙方：
代理人：代理人：
定做方：__________
承揽方：__________
根据《_民法典》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
钢材切割合同范本9
卖方： （以下简称甲方） 买方： （以下简称乙方） 本次废旧钢材买卖经双方协商达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为吨，作为废旧钢材处理，甲方不出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材，预收押金元，（大写： ），结算时以实际过磅数量及协商价格计算并结清一车走一车，预收押金在现场废旧钢材运输完，最后一车根据实际过磅数量一次性退还乙方超出部分数量现金。
3、乙方在签订协议后一日内按约定将押金打入甲方指定账户，待押金到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收押金不予退还。
4、废旧钢材交货地点为：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡老街。
5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，报由当地公安机关处理，视为违约，如违约，立即清场且押金不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中发生的一切纠纷费用。
9、乙方将所有废旧钢材运输完后，双方结清全部货款，甲方依据过磅总数量给乙方开具收据。
10、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。
钢材切割合同范本10
采购方（以下简称“甲方”）：
地址：
电话：
供货方（以下简称“乙方”）：
地址：
电话：
甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，依据《_合同法》及有关法律，订立本合同。
一、乙方向甲方供应以下产品
1、商品名称：
2、单价：
3、商品数量：
4、单品总额：
5、总金额：
二、质量标准：钢材规格执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在______天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
四、交货方式，地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费，上，下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方垫付的`款项，随同钢材价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货
甲方逾期提（收）货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限
1、甲方在______年______月_______日前付定金______元。
2、采取先汇款后结算方式：甲方按钢材总金额分期汇款。
______年______月______日前电汇______元。______年______月______日前电汇______元。
______年______月______日前电汇______元。______年______月______日前电汇______元。
3、采取托收承付方式：按《_______银行结算办法》执行。乙方每月______日～______日凭实发钢材开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、违约责任
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的，偿付退（或拒收）货部分货款总值______%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值______%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额______%的违约金。
乙方责任：
1、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值______%的违约金。逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付______%的违约金。
2、所交钢材质量，规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
九、本合同一式______份。经法定代表人签字后生效。有效期自______年______月______日起至______年______月______日止。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
钢材切割合同范本11
一、双方当事人
供方：（以下简称甲方）签订地点：
需方：（以下简称乙方）签订时间：
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
三、交（提）货地点、方式：送到厂。
四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。
五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的'损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾
七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费；若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。
八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。
九、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。
十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢材切割合同范本12
1、产品交付
（1）原材料出成率：
原材料交接时，甲乙双方共同对原材料做成品出成率试验，并由双方进行书面确认。
（2）交付时间及地点：
乙方应于_______年______月______日在___________（地点）向甲方交付成品。
（3）质量标准：
乙方加工产品的质量须达到__________________________标准。
2、质量检验
（1）原料交接时，乙方应按照本合同的规定对原料的规格、数量、质量进行验收，如发现甲方提供的原料的规格、数量、质量与本合同规定不符，乙方应于交接3日内向甲方提出，否则视为甲方提供的原料符合本合同的规定。
（2）在乙方加工期间，甲方有权对乙方的生产情况和已生产产品随时抽检。但甲方的抽检不应影响乙方工作。
钢材切割合同范本13
1、甲方于______年_____月______日在_______________（地点）向乙方交付原材料（或散件），并按百分之_________的备损率提供原材料（或散件）给乙方，多提供部分不计加工（或装配）数量。如甲方未能按时、按质、按量提供全部原材料（或散件），致使乙方停工待料造成损失，甲方在接到乙方提出的通知后，应予赔偿。
2、甲方向乙方提供加工该产品的技术、图纸及必要治具，并承担相关知识产权责任。如果需乙方提供治具，则甲方应当支付相应的费用。
钢材切割合同范本14
需方：_______________(甲方)
供方：_______________(乙方)
为了明确双方权利义务，本着平等互利、诚实信用的原则。根据《_合同法》等相关法律、法规的规定，就乙方向甲方供应钢材的有关事宜，达成如下协议共同遵守。
一、产品名称、商标、型号、厂家
仅限于：乙方按甲方指定的品牌供货。
二、数量
乙方向甲方的工地________厂房供应各种规格的建筑钢材，总量约_____吨，按甲方钢材实际进度供货。
三、产品质量要求
1、螺纹钢：按国家现行标准__________执行。
2、盘元：按国家现行标准__________执行。
3、带肋钢筋：按国家现行标准__________执行。
4、圆钢：按国家现行标准__________执行。
四、产品价格确定，数量及交货时间
价格确定：双方按当天_____点(__________)价格为基准，来数量确定。甲方至少提前_____天(电话或传真)通知乙方该批次交货时间。乙方接到甲方(电话或传真)，且双方在价格确认交货地点：__________厂房确定当天各种型号钢材价格。采购数量。_____后，由乙方负责在_____个工作日内供货到甲方指定的施工现场。
五、运输方式及费用
由乙方组织运送到目的地。运输吊装费_____元、工地下车费由甲方承担。
六、发票
只开收据。
七、验收方法、标准及异议
1、重量验收及异议：
所有螺纹等直接按理论计重。盘元钢筋过磅计重：若磅差在±_____‰以内，重量以乙方的车库磅单为准;若磅差超过±_____‰，复磅，按复磅重量结算。重量异议应在收到货物后_____小时内在保留原包装的情况下提除。逾期或已无原包装则视为乙方货物符合合同规定。复磅过程中产生的费用由过错方承担。
2、质量验收及异议：
采用先验收后使用的原则。甲方在使用钢材前必须在检测机构进行抽样质检，质检合格后方可使用;若甲方为检验就使用，所造成的一切损失由甲方自行负责。甲方收到货物后如对乙方货物由质量异议，应在货到工地_____个工作日内书面通知供方，逾期视为乙方货物符合合同规定。对于该质量异议，供方接到通知后应送相关质检部门复查，检验合格后方能使用，若复检不合格，供方需无条件在_____日内另行组织供货到施工现场。此外，甲方对于乙方所供钢材的外观质量在交货时已经确认，甲方不得以乙方所供钢材外观质量有问题为由而退货或者向乙方追究责任。
八、结算和支付
1、结算依据：每批次钢材重量和金额以双方指定人员签字为准。双方签字的.送货单为结账原始凭据。
2、甲方按每次分批计划付款(_____吨付款一次)，乙方按甲方分批付款计划送货;如甲方采用货到付款，则应在收到钢材后_____日内付清全款。
3、在垫满_____吨后，以后每月所供钢材实行月结，在次月_____个自然日内付清所供钢材款、吊运费。
4、支付方式：以转账支票、现金、电汇方式支付。
九、违约责任
1、因甲方未能按本合同第八条规定支付乙方所有款项的，经乙方催收无果视为建房违约。且甲方应按以下标准向乙方支付违约金：未付款部分从约定付款日的次日起按每吨每天_____元计算，支付实际占用天数资金占用费，直至付清所有款项为止。
2、乙方应按本合同约定的时间和数量向甲方供货。如果乙方迟延供货，须按按供货部分总金额以每天_____‰的标准付违约金给甲方(自然灾害及道路等客观原因除外)。
3、未经双方同意任何一方不得擅自变更和终止合同。若给对方造成损失的，根据实际情况补偿对方。
十、债权实现的方式
1、乙方有权按甲方所欠金额对甲方存于库房的钢材或其他物品进行同等金额处理;
2、甲方无库存时。乙方有权对甲方名下的财产进行处理。
十一、合同争议解决方式
因履行合同发生争议，双方友好协商解决。协商不成的，由无过错方选择法院提起诉讼。
十二、本合同一式_____份，供需双方各_____份，且均具有同等法律效力;本合同经双方签字盖章后生效。
十三、其他约定事项
甲方因违约，乙方有权停止甲方施工且甲方不得以任何理由和借口自行或者另外寻求供货商采购钢材乙方不能满足甲方供货需求的情况除外。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
钢材切割合同范本15
供方：
需方：
供需双方经友好协商，在公平、自愿的前提下，秉着互惠互利、合作共赢的原则，就供方配送需方钢材事宜，达成如下协议以便双方共同遵守：
1、产品名称、钢号、型号、厂家、数量及金额：
以上数量、单价、金额以需方在供方送货单上签收的为准，作为双方结算的依据。
2、质量要求、技术标准及责任期限：材质符合国家标准，钢材随货提供材质证书、吊牌，XXX按GB149
产品标准检验，高线按GB144
产品标准检验。如有数量异议，需方应在当时接货验收时当场提出;如有质量异议，需方在货到一周内提出书面异议并由需方提供有权威检测机构出具的产品质量检验报告，供方积极协助钢厂质量部门处理异议，并及时换货。
3、计量验收标准：XXX、XX按国家理论重量交货，线材按钢厂出厂吊牌重量计算交货(线材合理磅差按国家标准为3)。
4、结算方式：先货后款：按需方要求送至需方指定地点，双方每月月底结算一次，次月____日付清全部钢材款。
5、解决合同纠纷的方式：双方协商，如协商不成，向供方所在地人民法院起诉。
6、其他约定事项：。
①本合同如有修改变动内容由双方签字盖章认可生效，必要时以附件形式予以补充，附件同合同具备同等法律效力。供需双方债权，债务履行完毕合同自动终止。
③未尽事宜，另行协商解决。
7、本合同一式两份：供方执一份，需方执一份，签字盖章生效。两份都具备同等法律效力。
供方 需方
________年____月____日
钢材切割合同范本16
需货方：（简称甲方）
供货方：（简称乙方）
为了明确钢材买卖过程中双方的权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。
一、甲方维修船舶所需要的钢铁材料全部由乙方供应，大约需要钢材300吨。
二、乙方供货的价格按送货当天长沙市钢材市场实际价格。
三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方仓库后，由甲方委派工人卸车点数为准。
四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。
五、甲乙双方协定付款方式。
对于甲方所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的120吨货款外（即垫货120吨），乙方应于送货之日予以结清货款，如果甲方经济周转有特殊情况，必须提前通知乙方支票不能进帐，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进帐了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。
六、甲方开给乙方的货款支票期限为三十天。
但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方再次让步给甲方筹备时间定为五天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第三十五天后起算甲方的违约金。
七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任。
甲方按所欠货款每日千分之三向乙方支付违约金，如甲方在二十五天内还未支付所欠货款，违约金在六十天《35天+25天》后按每日千分之六计算直到付清货款。
八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由湘阴县人民法院裁决。
九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
十、其他约定事项：
1、约定钢材厂家为：湘钢、链钢、南钢、萍钢
2、每月15日为约定结算日
3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材切割合同范本17
甲方：____________
乙方：____________
甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行钢材加工等业务达成如下协议：
1．甲方将根据生产或贸易需要，委托乙方加工卷板，该卷板的所有权归甲方所有。
2．根据甲方要求，乙方开具加工通知单，甲方确认，除此乙方不得擅自挪用、调拨和加工所有权属甲方的货物。
3．乙方根据事先约定的提货时间，加工好指定钢材，保证甲方准时提货。如甲方因特殊情况，需要提前提货，应提前8小时与乙方协商，甲方将尽量满足乙方需求。
4．甲方同意乙方按照“附件一《加工单价表》”的.内容收取加工费用。如遇市场行情变化乙方需要调整收费标准，双方可以协商。
5．协议期限内，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行协议，应立即将情况以最快方式通知对方。按照不可抗力因素对履行协议影响的程度，由双方协商解决是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。但因战争、地震等重大不可抗力因素造成协议不能继续履行，则双方均免于责任。
6．本协议未尽事宜，由双方协商解决。
7．本协议一式两份，经双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份，具有同等效力。
8．本协议有效期从签订之日起到___年___月___日。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
签约地：
签订日期：
钢材切割合同范本18
供方：（以下简称甲方）
需方:（以下简称乙方）
乙方因生产的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1.乙方生产所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2.乙方根据生产进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的`千分之三支付违约金。
3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
4.钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起xx日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在xx日内换送合格钢材。
5.付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的xx%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效。
8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(公章): 乙方(公章):
甲方代表： 乙方代表：
合同签订日期:
钢材切割合同范本19
1、本合同_____式_____份，双方各执_____份。
2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。
甲方：__________
乙方：__________
时间：__________
甲方（承接方）： 地址： 电话：
代表人：
乙方（定做方）： 地址： 电话：
代表人：
甲乙双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。
钢材切割合同范本20
二、质量标准
钢材规格执行国家规定标准，由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单，甲方凭单验质。
三、钢材合格率达到国家规范要求。
风险提示：
一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖；如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。
此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。
四、交货方式，地点和运杂费负担
本合同采用CIF的方式交货，交货地点在__________________，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。
五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货
1、_________年_______月_______日前提（供）________吨，其中：______吨，______吨。
2、_________年_______月_______日前提（供）________吨，其中：______吨，______吨。
3、_________年_______月_______日前提（供）________吨，其中：______吨，______吨。
4、_________年_______月_______日前提（供）________吨，其中：______吨，______吨。
甲方逾期提（收）货的，乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
风险提示：
应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。
作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额（应明确是否为含税价）进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金（不能超过合同总金额的`20%），供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。
六、付款办法和期限
1、甲方在_________年_______月_______日前付定金________元。
2、采取先汇款后结算方式：
（1）_________年_______月_______日前电汇________元。
（2）_________年_______月_______日前电汇________元。
（3）_________年_______月_______日前电汇________元。
（4）_________年_______月_______日前电汇________元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》规定执行、乙方每月____日～____日凭甲方实际签发的钢材开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
风险提示：
作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。
另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。
七、违约责任
甲方责任
1、中途退货或违约拒收的，偿付退（或拒收）货部分货款总值________%的违约金、逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值________%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的、每天偿付逾期付款总额________%的违约金。
乙方责任
1、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值________%的违约金；逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付________%的违约金。
2、所交钢材质量，规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
八、本合同一式________份，双方各执________份。经法定代表人签字后生效，有效期自_________年_______月_______日起至_________年_______月_______日止。
九、因本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向国际仲裁委员会申请仲裁，仲裁终局。
风险提示：
对于一些常年合作的供销企业，每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。双方可以签订一份常年销售合同，以消除前述烦恼。
但是，即使签订了常年销售合同，考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同，每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准，因此，应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。
甲方：
身份证号：
签约时间：_________年_______月_______日
乙方：
身份证号：
签约时间：_________年_______月_______日
钢材切割合同范本21
甲方：
乙方：
根据《_合同法》规定：双方本着诚实、信用、公平的原则，就甲方委托将甲方提供的下列产品进行热镀加工的有关事宜，达成如下协议，以资共同信守。规格型号： 重量： 数量： 价格： 元/吨
第一条：技术标准质量保证：
1. 质量技术要求标准，本协议所列产品的加工与生产必须符合_国家标准GB/T13912-20x内容。
2. 乙方加工本协议镀锌产品保证其应符合GB/T13912-20x标准所规定。
3. 如甲方有特殊工艺要求，双方协商后乙方按照甲方提出的标准另行制定操作规程。
4. 因材质和工件厚度、长度等因素造成的工件变形，应视为正常情况。
第二条：提货方式：
1. 由甲方负责接送运输。
2. 甲乙双方在黑白件交接上，双方库管人员当场清点交接清楚，并给乙方出入库签字。
第三条：交货时间：
1. 甲方货到乙方加工厂后乙方必须在甲方规定天内交货，如因天气、停电等自然原因，电话通知甲方延期交货，甲方如有特殊要求，需提前两天电话通知乙方。
2. 交货时由甲方质检人员到现场卸车验货，验收合格并清点数量后签字，后续工作有甲方负责。
3. 乙方会按ISO9001：20x GB/T19001-20x质量管理进行规范操作，尽量避免工件丢失;如出现数量丢失现象，甲、乙双方查明原因，如乙方过错，按照黑件成品市场价格赔偿。
第四条：付款方式(月结)：
按批次，一次一结，乙方开增值发票，甲方付款。
另：工件加工单价乙方根据市场变化，可有甲乙两方协商更改。
第五条：包装标准：
乙方按照甲方提供的要求进行包装。
第六条：验收标准、方法及处置方式。
1. 甲方需按照国际GB/T13912-20x内容的黑件标准进行供货，如工件表面存在缺陷(油污、油漆、工艺孔等)造成的质量问题，乙方概不负责任。
2. 如有特殊工件，乙方在镀锌工艺上需要甲方配合作流锌孔工艺，双方及时沟通，以免造成质量问题。
第七条：违约责任：
违约方承担一切责任
第八条：解决争执方法：
凡因本合同发生的争执，双方应本着真诚、合作之精神，依《_合同法》协商解决，若协商不成，双方可到合同签订地人民法院解决。
第九条：其他
1.本合同双方签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
3. 合同有效期为 年 月 日至 年 月 日
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：x
时间：
钢材切割合同范本22
甲方(需方)：
乙方(供方)：
本合同依照《_合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合实际情况，甲乙双方经协商一致，达成如下协议：
第一条：材料质量要求及验收标准
1.材料技术标准(包括质量要求)：按照国家标准要求执行。
第二条：材料的计量单位及计量方法
1.材料单位计量方法以吨作为计量单位，并以实际过磅作为计量方法。
第三条：材料的供货地点及验货方法
1.材料的供货地点：原都江堰市彩印厂
2.材料的验货方法：在货物验收完后，乙方开具相应的送货单，有甲方指定收获人签字生效。
第四条：材料的价格与货款的结算：
1.材料的价格：由甲乙双方现场协商调整定价。
2.材料货款的结算：在乙方送货到甲方工地第二日算起，30天内付清全额货款。
第五条：对材料异议的时间和方法
1.甲方在验收中如果发现材料的厂家、型号、规格、质量不符合订货要求，材料重量与送货单所记数量不符，应在半个月内向乙方提出书面异议。甲方怠于通知或者收获之日起过半个月内未通知乙方的，视为材料符合规定。
2.乙方自接到甲方书面异议后，应在3日内负责处理。
第六条：乙方的违约责任
1.乙方如无特殊原因不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的每天的违约金。
2.乙方所交材料品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当以质论价;如果甲方不同意利用的，由乙方负责包换，承担调换或退货而支付的实际费用。并向甲方偿付不能交货货款的每天的违约金。
第七条：甲方的违约责任
1.甲方若无正当理由违反合同拒绝接货，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
第八条：不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或者不能完成履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。
第九条：其他约定
1.本合同生效后，甲乙双方必须全面履行合同条款，不得擅自修改或解除。
第十条：争议的解决方式
1.如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决，如果协商不成，双方均有权向甲方所在的仲裁机构申请仲裁或甲方所在的地方法院提起诉讼。
第十一条：其他未尽事宜由甲乙双方另行协商解决。
第十二条：本合同自甲乙双方法定代表人或项目负责人签字并加盖公章之日起生效。
第十三条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(需方)： 乙方(供方)：
年月日：
钢材切割合同范本23
1、下表为本合同明细单价，具体加工规格及排版要求详见采购单及乙方核实过的图纸。数量按实际完成合格加工数量结算。
2、在本合同执行期间内，本合同约定的固定综合单价均不做任何调整。
3、乙方需根据甲方采购单及乙方核实现场的附图要求的规格和数量进行加工生产，合同签订后3日内乙方应派技术人员到现场核实实际尺寸，制作施工图。
4、结算总价=乙方实际加工合格的数量X约定单价。
5、乙方接到甲方提货通知后2日内应到甲方指定的地点提取大板到乙方工厂加工，并核对码单与石材的实际数量签字确认收料，原材料(大板)的加工消耗定额为不低于90%的出材率。
6、由于乙方加工原因造成石材无法安装的由乙方负责。
钢材切割合同范本24
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。
2、本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，自双方签字盖章之日起生效。
3、乙方应提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证、税务登记证复印件。
4、乙方保证其在本合同中的地址通讯方式准确无误，甲方可按该地址直接送达与本合同相关的通知、函等所有资料，也可以邮寄送达，邮寄送达的，无论乙方是否签收或拒签，以甲方寄出时间起算，四日后均视为已送达。
甲方(公章)：__________________
乙方(公章)：__________________
日期：______年______月______日
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，根据《_合同法》、《_劳务权益保护法》、以及其他相关法律法规规定的原则上，结合本工程具体情况，达成以下协议。
第一条：材质与工期
1、甲方向乙方采购材质：
第二条：关于加工质量及验收约定
1、按设计图纸和甲方要求加工。
2、外观及内在质量必须符合现行行业的相关规范要求。乙方提供的.材料质量不合格而影响工程质量的，其返工不锈钢材费用由乙方自行承担。
第三条：工程情况
进度：甲乙双方自行协商。
第四条：关于工程质量及验收规定
1、指定款式按行业标准的要求加工和安装。
2、质量不合格而影响工程质量的，其产生的费用由乙方承担。
3、施工过程中，甲方提出工程项目时，在单价不变的前提下必须提前与乙方联系。在签订《工程项目变更单》后，乙方才能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，由甲乙双方商定。如乙方要更改或者添加任何材料的，需取得甲方事前书面同意，否则所有额外费用由乙方承担。
4、每次下单按档次的数量来约定交货时，若因甲方原因影响乙方加工进度的，逾期交货由甲方负责。因乙方原因影响逾期交货则由乙方负责。
5、足厚黑钛板材料为：/㎡；足 mm厚黑钛板材料为：/㎡；足厚镜面玫瑰金材料为：元/㎡；足厚镜面玫瑰金材料为：元/㎡。以上价格均含安装人工费用，不含税费价格。
第五条：关于工程付款及结算约定
1、付款方式：合同签定后，付元订金）。
2、每批安装完毕甲方及时验收，验收合格则付完该批的材料、安装费用。若甲方未来得及验收，则要付该批总费用的80%，并且在此期间安装好的不锈钢若被他人损坏则由甲方承担。
3、工程安装完工后天内清材料、安装费用。
4、本合同所涉及的所有工程款按交货时横截面的测量边长乘以安装后的实际长度得出的面积计算（不含税金）
第六条：纠纷处理方式
1、同在履行期间，双方发生争议时，双方可协商解决，或请有关部门进行调解。
2、人不愿通过协商、调解解决时，通过仲裁或诉讼方式解决。
第七条：合同的变更和解除
合同经双方签字盖章生效后，双方必须严格遵守。一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金（若甲方违约，乙方不退回甲方付的预付款，若乙方违约，乙方要退回甲方剩余材料），办理终止合同手续。
第八条：本合同所涉及的所有材料不含税金。甲方若需要开具发票，必须要向乙方提供证件资料（一般纳税人资格证、税务登记证、营业执照、组织机构代码证）。
第九条：附则
1、一式两份，甲乙双方各执一份。
2、同履行完毕后，自行终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代理人：代理人：
钢材切割合同范本25
1、本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为或法律规定等。
2、如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行或不能按约定的'条件履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在7日内，提供事故详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同、部分免除履行合同的责任或暂时延迟合同的履行。
3、声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
4、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
钢材切割合同范本26
供方：(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
乙方因加工的需要，向甲方购买不锈钢板材，为明确双方的权利义务，经 双方平等友好协商，订立以下条款。
1.乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。 未经甲方书面同意，乙方不 得从其他渠道购买不锈钢板材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币50万元 整，同时甲方有权单方解除合同。
2.乙方加工进度需要，分期分批向甲方购进所需不锈钢板材，乙方每次需货时, 应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后， 甲方应在150日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的价款的千分 之三支付违约金。
3.由于不锈钢板材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定 。
4.板材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如 有质量问题应在收到货物之日起_5_日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批板材的质量视为完全合格。 经双方确认钢材质量确实不合格 后，甲方应将质量不合格的板材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承 担其他责任，同时甲方在10日内换送合格板材。
5.付款方式：本合同项下板材款项按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工厂当日，乙方必须支付该批板材总价款的80 % 如果乙方没有按时如数支付任何一 期的板材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交 方所在地人民法院裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效。
8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材切割合同范本27
甲方（卖方）：
甲方法定代表人：
甲方授权代表：
乙方（买方）：
乙方法定代表人：
乙方授权代表：
根据《_合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材有关事宜达成如下协议：
一、乙方工程地点及工程名称
二、供货数量
乙方因工程需要，自本合同签订之日起，不定时、多批次向甲方采购为准。
三、交易方式
口头或书面向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可；
2、除上述代表外，乙方未经书面通知甲方，擅自变更上述授权代表、擅自指定其他人员签收甲方供货单的，不论其有无授权或是否加盖乙方公章，乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务，并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款；
3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的.发货通知将乙方所需钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；
4、乙方自行提货或在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收，如有质量问题，乙方应在收到货物之日起3日内书面通知甲方，并提出相关检测报告，否则该批钢材的质量视为乙方确认完全合格。
5、乙方确认：乙方完全认可甲方制作的送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。
6、运输方式及费用负担：
四、价格及结算方式格为：
2、乙方提（收）货时未付款的，双方一致确认按照以下价格结算货款：
3、付款方式及时间：
五、违约责任
1．若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的，甲方有权解除合同，并有权自乙方逾期付款之日起，按总货款每日万分之五计算逾期违约金；
2．在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并 于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项万分之五的违约金；
3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方代为保管、保养货物所支付的费用；
4、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项，逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的万分之五的逾期违约金。
六、争议解决
合同履行过程中发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、其他
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生 效。
以下无正文！
甲方：（章）
乙方：（章）
法定代表人：
法定代表人：
授权代表：
授权代表：
电话：_____________________
电话：________________________
甲方单位开户行：___________
甲方单位开户行：______________
账号：_____________________
账号：________________________
年月 日
年 月 日
附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各授权代表的单位证明各一份。
钢材切割合同范本28
1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：
(1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□
(2)其他检测项目：
(3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□
钢材切割合同范本29
1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。
2、制作内容：_______________________________________________________。
(1)主钢构：由定做方提供钢板材质：___________;
