底价包销合同范本1
甲方：
乙方：
上海“××广场”是甲方合法开发建设的高层商住项目，已依法取得开发该项目所需的相应文件及手续(见附件)。甲、乙双方就乙方包销由甲方开发的“××广场”商业用房的有关事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、包销范围：位于上海市浦建路 号的“××广场”商业用房地下一层，地面三层，共计建筑面积 平方米。
上述面积为甲方暂测面积，如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(下称实际面积)为准。
二、双方商定该商业用房的包销价格为一次性包死的固定价格，按建筑面积计算为每平方米 元人民币，总金额为 元人民币。
三、双方商定包销期限自本协议生效之日起至 年 月 日止。在包销期内，乙方对本协议约定范围内的商业用房享有依法自主销售的权利，同时甲方在此期限内不再自行或委托第三人销售。
四、包销房款的支付：
五、乙方逾期支付包销房款的：若逾期不超过 天，乙方按逾期应付款的 %向甲方支付违约金，合同继续履行;若逾期超过 天的，合同终止，乙方按逾期应付款的 %向甲方支付违约金，甲方实际损失超过乙方支付的违约金时，由乙方赔偿损失。
合同终止后，甲方有权自行或委托他人销售本协议约定包销范围内的商业用房。
六、包销期内乙方可以甲方名义对外销售包销范围内的商业用房，具体预售或销售合同由具体买受人与甲方签订;包销期满未售出的商业用房，由乙方按照本协议约定的包销价格购买并在包销期满后一个月内向乙方付清余款结算完毕。
七、甲方的职责和义务：
1.甲方应于 年 月 日前取得××广场商业用房项目的《预售许可证》。
2.甲方应当在 年 月 日前，依照国家和地方人民政府的.有关规定，将验收合格的上述商业用房交付乙方使用。
但如遇下列材料原因，除双方协商同意解除协议或变更协议外，甲方可据实予以延期：
(1 )遭遇不可抗力，且甲方在不可抗力发生之日起 日内告知乙方的;
(2 )根据法律法规的规定，县级以上规划、文物、环保等主管部门采取行政措施或遇到重大技术问题而导致开发建设工期延长的，但最长不得超过 个月;
(3 )旧城改造中原有管线作重大改造时，需市政等单位实施而导致开发建设工期延长的。
甲方逾期交房的：若逾期不超过 日，自本协议第七条第2 款规定的最后交付期限的第二天至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款的万分之二点一的违约金，协议继续履行;逾期超过 日后，乙方有权解除合同。甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起 日内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的 %向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本协议第七条第2 款规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之二点一的违约金。
3.甲方保证该商业用房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因，造成该商业用房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。
4.甲方交付使用的商业用房的装饰、设备标准应符合双方约定(见附件)的标准。达不到标准的，乙方有权要求甲方修复以达到标准或赔偿装饰、设备差价。
5.甲方应当在该商业用房支付使用的 日内，将办理权属(包括契约证、房屋所有权证和土地使用权证)登记需由甲方提供的资料报产权登记机关备案。如因甲方责任，乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第(1 )(2 )项处理：
(1 )乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起 日内将乙方已付房价款退还给乙方，并按已付房价款的××% 赔偿乙方损失。
(2 )乙方不退房，甲方按已付房价款的××% 向乙方支付违约金。
八、乙方的职责和义务：
1 、乙方应依约按期如数向甲方支付本协议约定的应付款项;
2 、乙方自行负责商业用房的物业管理并承担相关费用;
3 、乙方所包销的房屋仅作商业使用，使用期间不得擅自改变该商业用房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本协议及其附件另由规定者外，乙方在使用期间有权与其他权利人共同享有该商业用房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。乙方不得擅自改变与该商业用房有关联的公共部位和设施的使用性质。
九、在本协议书有效期限内或之后的任何时间，本协议双方不得向任何与本次合作行为不发生直接关联的第三方泄露任何在本次合作中获悉的有关对方公司的秘密信息和文件资料。
十、因履行本协议而发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，双方同意提交杭州仲裁委员会仲裁解决。
十一、本协议未尽事宜由协议双方另行补充约定。对本协议所作的补充、修改及修正均需以书面形式进行，一旦达成，与本协议具有同等效力。
十二、本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
十三、本协议书经双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章后生效。
十四、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方：上海××置业发展有限公司乙方：
授权代表：授权代表：
日期：日期：
底价包销合同范本2
1.乙方的代理佣金为成交额的____%.乙方实际销售价格超出本合同规定的销售价目时，超出部分归乙方。
2.代理佣金由甲方以人民币形式支付。
3.甲方同意按下列方式支付代理佣金：
甲方在正式销售合同签订并获得首期房款后，乙方对该销售合同中所约定房产的代销即告完成，即可获得本合同所规定的全部代理佣金。甲方在收到首期房款后应不迟于3天将代理佣金全部支付乙方，乙方在收到甲方转来的代理佣金后应开具收据。
如乙乙方代甲方收取房价款，并在扣除乙方应得佣金后，将其余
款项返还甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
4.因顾客对认购书违约而没收的定金，由甲、乙双方五五分成。
底价包销合同范本3
1.甲方应向乙方提供以下文件和资料：
（1）甲方营业执照复印件和银行帐户；
（2）政府有关部门批准的国有土地使用权证、建设用地批准文件、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证和商品房预售许可证。
（3）关于代售房地产的所需的有关资料，包括：平面图、地理位置图、室内设备、建设标准、电器设备配备、楼层高度、面积、规格、价格、其他费用的估算等；
（4）乙方代理销售该项目所需的收据、销售合同，以实际使用的数量为准，余数全部退给甲方；
（5）甲方签署的委托乙方销售的独家代理委托书。
以上文件和资料，甲方应于本合同签订后2天内向乙方交付齐全。
甲方保证若顾客购买的房地产的实际情况与其提供的材料不符合或产权不清，所发生的任何纠纷均由甲方负责。
2.甲方应积极配合乙方的销售，并保证乙方顾客所订的房号不发生一屋二卖等误订情况。
3.甲方应按时按本合同的规定向乙方支付有关费用。
底价包销合同范本4
1．咨询公司的代理费用按咨询公司实际代理销售的商品房销售总金额的百分比提取，具体百分比按以下条款规定执行。销售代理费由开发商以人民币形式计算和支付。
2．自开发商取得具体单元的商品房预售许可证并经开发商书面批准对外销售之日起至该单元交楼为销售周期，若开发商未书面批准对外销售，则销售周期顺延。在开发商书面批准具体单位对外销售并正式开盘至该单元封顶，咨询公司销售的销售面积应达到该单元总面积的%，如咨询公司达到以上销售率，代理费用按商品房销售总金额的提取。（否则，代理费率相应减少，即 。）如咨询公司在正式开盘至封顶时达到 %的销售率，代理费相应增加，即
3．咨询公司的代理费用以代理期限内商品房实际成交均价情况确定如下：本项目的住宅销售均价不能低于3650 元/m2,代理费用按商品房销售总金额的（按以上第2点具体销售率调整代理费比例）提取。开发商按照具体单元的销售，按以下约定给予咨询公司奖励：
商品房销售均价在3650元/ m2以上，在3650～3800元/ m2范围内的那部分销售金额代理费按以上第2点计算，超出3800元/ m的那部分销售金额代理费用按超出部分总金额的10%提取。
4．在代理期限内，咨询公司代理销售商场、车位，其代理费用按销售总额的计算。
底价包销合同范本5
1.本合同代理期限为______个月，自_______年____月____日至_______年____月____日。在本合同到期前的____天内，如甲、乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长_______个月，可循环延期。合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。
2.在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。
3.在本合同有效代理期内，甲方不得指定其他销售代理商。
底价包销合同范本6
甲方：______________
乙方：______________
甲、乙双方本着_平等、自愿、互利、互惠、双赢_的原则，经过充分友好协商，就乙方承包销售甲方研制、生产的电脑音箱部分产品事宜签订本合同。
一、合作方式和范围
甲方指定乙方为其XXXXXX市场独家总经销，全权负责甲方研制、生产的各类产品的销售工作。双方商定由乙方以底价包干，超出底价部分作为乙方的销售代理费的形式包干进行销售，具体合作方式按本合同约定。
二、合同期限：
1、本协议约定的包销期限为_______个月，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
2、除非甲方或乙方严重违约，并给对方造成重大损失，任何一方不得单方面终止本协议。
3、在本协议有效期内，甲方不得再行指定其他代理销售商进行已于已方商定的产品销售，或自行以任何名义组织销售。同时，乙方亦不得代理、销售同类产品。
4、协议因一方违约而终止外，由于协议终止或未能重新签约，则不予赔偿。
5、协议期满，同等条件下，续签合同优先。
三、甲方权利义务：
1、甲方每年产品研发投入__________万元以上，确保产品在国际、国内市场处于领导地位，主要性能指标优于同类产品。
2、甲方按乙方工作要求提供完整产品实验检测报告，产品详细性能参数，及投标所需技术文档。甲方保证若乙方客户所购买产品的实际情况与其提供的材料不符合或性能未能满足设计要求，所发生的任何法律风险、赔偿和其他责任均由甲方承担。
3、甲方根据乙方需要安排技术人员参与产品销售与售后工作，如需出差，相关费用由乙方承担。
4、甲方应保证原材料库存，设备完好，人员齐备，确保能按乙方订单要求如期完成生产、发货工作。如因非不可抗力导致乙方损失，需由甲方承担。
5、甲方应为乙方人员定期提供产品及行业相关知识培训，确保乙方人员有足够专业知识顺利完成销售。
6．如有其它民用市场客户向甲方洽购商品，甲方应将该项业务转给乙方处理。
7、甲方负责审核乙方制定的年度销售计划，市场及价格策略。
四、乙方权利与义务：
1、乙方制定销售计划，承担销售所需广告、展销会及促销推广活动等费用。
2、乙方负责招聘人员进行销售，并承担相应费用及经营活动产生的一切税费
3、乙方事先经甲方同意后可聘用分包代理人，乙方应对该分包代理人的活动负全部责任。
4、乙方应按季度向甲方报告本合同所列商品的市场情况。
5、乙方在销售工作中不得损害甲方利益，不得泄露甲方要求保密的相关资料。
6、乙方不得按低于双方制定的底价表销售，若有特殊情况，须经甲方书面同意。
7、乙方不得与甲方或帮助他人与甲方竞争，乙方更不应制造、代理类似于包销的产品，也不得从与甲方竞争的任何企业中获利。
五、包销细则：
1、包销价格确定：____________元/（___月/____季/_____年）
2、产品的品种、型号、规格等由订单、收货单确定，最终结算以乙方确认的收货单为准。
3、为保证货物安全运输，甲方应为所有商品提供合适、恰当的包装。费用由甲方承担，如乙方有特殊要求的，额外产生的费用由乙方承担。因甲方包装不当导致货物损坏或灭失的，由甲方负责赔偿。若由此导致的交货延迟，按延期交货处理。
4、运输及运费计算：甲方将以产品离岸价的形式向乙方供货，由乙方到甲方厂房提货并组织运输，运输费用乙方自行承担。乙方只对完整、安全装车后货物负责。
5、销售费用结算及支付：
六、保密原则
双方同意无论向对方提供的有关资料、信息、情况及相关文件均系商业机密文件。未经对方许可，任何一方不提向第三方或第三人出示。
七、存货的退回
协议期满时，乙方若储有包销的产品和备件，应按退回甲方，费用由乙方负担。乙方对甲方的财产无留置权。
八、税费承担
在包销价格以内的甲方营业税由甲方承担，乙方自身的营业税由乙方承担，分成部分各自承担。乙方应向甲方提供可进入成本的合法有效的广告费及运输费、保险费、业务费等的正式发票，方便甲方审核、入账。（如果约定分成的话）
九、违约责任
1 、对于乙方的以下行为，甲方可随时中止或终止本协议，并追究乙方的违约责任：
（1）乙方生产或代理同类产品并与甲方形成竞争。
（2）乙方违反了结算规定，货款超过了规定的付款期限____月未支付。
（3）乙方的销售额连续____/月____季/_____年未能达到甲方要求的销售。
（4）乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化，如由他人承包、可能破产，导致甲方的权利无法得到保障时。
2、对于甲方的以下行为，乙方可随时中止或终止本协议，并追究甲方的违约责任：
（1）货物生产设计缺陷或未能达到甲方所提供数据标准，由此造成换货、退货等直接或间接损全部由甲方承担。
（2）甲方将产品交由其它公司销售代理或将技术转让、泄露给其它公司。
（3）甲方以委托加工等名义为其它民用客户生产、加工产品；以技术合作等名义为其它单位研制民用产品。
3、乙方订单错误所造成损失全部由乙方承担。
4、除本合同十一条所述不可抗力原因，甲方若不能按已甲乙双方确认订单如期交货，应承担乙方由此承担的直接和间接损失。若乙方同意延期交货，以乙方书面文件为准。若延期后仍不能按时交货，乙方有权撤销此订单，并由甲方承担由此造成的相关损失。
十、保证措施：
乙方包销该项目向甲方预付货款（又称定金）20万元。（此条款待定）
十一、免责条款：
在生产制造过程中，由于发生地震、爆炸、战争、瘟疫等严重影响生产的不可抗力事故致使延期交货或不能交货，甲方免除责任。甲方于不可抗力事件发生后，即刻通知乙方并在事发2天内，书面通知乙方并以乙方回执作证据。即使在此情况下，甲方仍有责任采取必要措施促使尽快交货。
十二、争议解决：
本合同履行的过程中发生的争议，应尽量协商解决；也可由当地工商管理部门调解；协商或调解不成的依法向成都市甲方所在区人民法院起诉。
十三、本合同一式四份，自双方签定盖章并收到乙方交纳20万元保证金（定金）之日生效，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。
十四、其他：如协议中的一条或一条以上的条款无效，协议其余条款仍然有效。
甲方：___________
乙方：___________
_______年_____月______日
底价包销合同范本7
因协议商品的质量不合格，乙方有权退货，并可解除合同；造成损失的，甲方应当赔偿乙方的损失。
在乙方独家销售的地区，甲方自行销售协议商品，或者许可任何第三人销售协议商品的，甲方应当赔偿乙方损失，损失额为_______________（填写金额或计算方法）。乙方并有权解除合同。
乙方应当按照约定支付价款，否则自逾期之日起乙方应当向甲方支付银行利息。
甲方以高于向任何其他经销商出售该商品的出厂批发价的最低价格，向乙方出售协议商品的，甲方应向乙方赔偿损失，损失额为高出的金额。
乙方在独家销售的地区以外，销售协议商品给甲方造成损失的，应向甲方赔偿损失。
底价包销合同范本8
1．开发商应向咨询公司提供以下文件和资料：
（1） 开发商营业执照复印件和开户银行帐号；
（2） 开发商应提供政府有关部门对开发建设香格里拉项目批准的有关证照。
包括国有土地使用权证书、建设用地批准书、规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证和本项目的商品房预售许可证等相关证照的复印件。
（3） 关于销售代理本项目所需的材料，包括立面图、平面图、地理位置图、室内设备、装修标准、电器配备、楼层高度、销售（测绘）面积、规格、物业管理收费标准及其他费用的估算等。
（4） 咨询公司代理销售该项目所需的购房订购书。
以上文件及资料，开发商应于正式对外销售15天前向咨询公司交付齐全。
甲方：
乙方：
甲、乙双方在互惠互利的基础上，经过友好协商，根据《^v^民法通则》和《^v^合同法》的有关规定，就甲方委托乙方独家代理销售甲方开发经营的房产事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守。
底价包销合同范本9
风险提示：
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人（签字）：代表人（签字）：
_______年___月___日_______年___月___日
①最高人民法院民事审判第一庭编：《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件司法解释的理解与适用》，人民法院出版社20_年版，第２４３页。
②五家德：《试论商品房包销行为的若干法律问题》，载《上海审判实践》，１９９８年第２期，第１９９页。
③严均：《论商品房包销的法律性质》，载《上海房地》，20_年第１０期，第５３页。
④严均：《论商品房包销的法律性质》，载《上海房地》，20_年第１０期，第５３页。
⑤《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条出卖人与包销人订立商品房包销合同，约定出卖人将其开发建设的房屋交由包销人以出卖人的名义销售的，包销期满未销售的房屋，由包销人按照合同约定的包销价格购买，但当事人另有约定的除外。
开发商：
咨询公司：
甲乙双方根据《^v^民法通则》和《^v^经济合同法》的有关规定，经友好协商，就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。
底价包销合同范本10
（1）订单的确认：协议商品的有关数量、价格和交货期，在逐笔交易中确认。
（2）第一笔交易在本协议签订之后_____日内，甲方向乙方供应协议商品________（填数量）；以后每笔交易的数量，由乙方向甲方提出，甲方按照乙方提出的数量按期发货。
（3）每一笔交易的价格由甲乙双方商订，但协议商品的单位价格，不得高于甲方向其他经销商出售该商品的出厂批发价的最低价格。
乙方按照商订的价格向甲方支付货款。
付款方式为：______________________________。
（4）每一笔交易的交货期由甲乙双方商订，甲乙双方应当严守交货期限，不得无故拖延。
（5）每一笔交易的交货方式为：______选择填写下列方式的一种）。
甲方送货；
乙方提货；
甲方代办托运。
运输费用由________承担。
底价包销合同范本11
1．销售价格由甲、乙双方商讨制定，并由开发商确认。咨询公司按照经开发商确认的销售价目表进行销售，咨询公司无权自行调整销售价格。如咨询公司销售价格低于开发商书面确认的销售价目表，则低于开发商定价部分应由咨询公司补足。
2．开发商所提供并确认的销售价目表及咨询公司制定并得到确认的促销优惠措施方案作为本合同的附件。
十．项目总体营销费用的控制
1．本项目总体营销费用按总销售额的3%为控制原则，由开发商负责支付。咨询公司制定的整体营销执行方案的费用预算不得超出此限。
2．甲、乙双方均应在高效、经济的原则上对本项目的总体营销费用科学地运用。咨询公司制定的广告宣传推广方案、公关活动方案、促销活动方案等费用预算和开发商提议使用的相关营销费用都必须经甲、乙双方共同确认并书面批准方可做为总体营销费用控制的标准。
3．本项目的总体营销费用包括报纸、电视等媒体宣传、路牌及户外广告牌、公关促销活动费用、销售物料制作和印刷、销售中心现场布置及维护、模型制作、现场和后台与销售业务相关费用、现场办公费用及保安和清洁费用等。
底价包销合同范本12
1．咨询公司负责组织销售人员队伍，在开发商提供的销售中心完成前台现场销售工作（即所有需与客户联系沟通的工作）。前台现场销售工作包括现场接待客户、签署《商品房购房协议书》（又称《订购书》）、引导客户签署《商品房买卖合同》、《商品房按揭贷款申请表》及《商品房抵押贷款合同》等。
咨询公司应委派不少于2名的项目管理人员到达现场办公，保证与开发商工作人员的沟通与协商，完善前台现场销售工作。
2．开发商应委派不少于3名的工作人员完成后台签约及办证工作。后台签约工作包括收取订金、签署《商品房买卖合同》、收取房款、协助银行签署《商品房抵押贷款合同》、办理《房屋产权证》等工作。
3．开发商负责提供销售中心的保安及清洁工作人员和相关费用。销售中心的日常工作由咨询公司负责统筹管理，双方工作人员按统一的管理制度进行工作。
4．甲乙双方设置例会制度，定期研讨销售工作，根据市场需求，对销售工作进行调控。
