简易工程承包合同范本

承包合同 会员上传 下载doxc

更新时间:2023-03-26 15:34:24 发布时间:24小时内

发包人: (简称甲方)
  承包人: (简称乙方)
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
  一、工程概况
  1、工程名称: ;
  2、工程地点: ;
  3、工程范围:
  4、承包方式: 。
  二、合同工期
  1、开工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);
  三、质量标准
  工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。
  四、合同价款
  总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。 五,付款方式
  付款方式:本工程进场完成 %工作后10天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
  六、施工准备
  1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
  2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;
  七、安全责任
  1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。
  2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。
  3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。
  八、工程竣工验收及保修
  1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
  5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
  6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。
  九、现场代表
  发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
  十、违约责任
  因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
  一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
  本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 种方式解决:
  (一)提交 仲裁委员会仲裁;
  (二)依法向人民法院起诉。
  本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间:___年___月___日
  合同订立地点:____________________
  本合同共_ 页
  发包人:(盖章)
  法定代表人/委托代理人:(签字)
  承包人:(签字) 联系方式:
  开户银行:
  银行账号:

推荐阅读:

2023工程承包合同范文

2023年修理厂承包合同范本

2023酒店厨房承包合同书

2023个人土地承包合同协议书

2023年汽修厂承包合同范本

2023年饭堂承包合同范文

标签: 合同范本

相关文章

猜你喜欢

大家正在看

换一换