改造消防合同范本(合集3篇)

合同样本 会员上传 下载docx

更新时间:2023-10-20 10:40:52 发布时间:24小时内

改造消防合同范本1

甲方(建设单位):XXXXXXX

乙方(安装施工单位):XXXXXXXXX

根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。

第一条:建筑消防设施概况

(一)建筑名称:XXXXXXXX营销中心装修工程

(二)承包范围:营销中心、卫生间喷淋改造,区域报警系统改造。包报建、报备,安全文明施工,包验收。

(三)开工日期:20-年月日

竣工日期:20-年

第二条:工期

施工工期为10天,以甲方开工令为计算依据。施工单位进场后,根据装修单位提供的施工进度计划,排出安装进度计划,甲方签字后按计划进行安装改造。

第三条:价款、拨款和结算

(一)合同价款:经双方协商,含人、机、材料税费、安全文明施工措施费等所有费用,包干总价(含税):(大写):贰万壹仟元整(小写):¥21000元

(二)合同签订乙方进场后付给预付款50%;

(三)消防设施验收合格后,甲方付给乙方进度款97%;保修期满,甲方付给乙方余款3%。

第四条:材料、设备采购

改造施工过程中使用的镀锌钢管、喷头、电线主材及其他相应的辅材全部由乙方进行采购。

第五条:双方责任

(一)甲方:为乙方提供用水、用电方便和存放材料的场地;进行现场技术改造交底,协调乙方与工地其它施工单位的协作关系;

(二)乙方:应及时采购材料;严格按操作规程施工,确保安装质量,服从甲方的进度安装,按时提供有关竣工资料并组织竣工验收。

第六条验收和工程质量

工程质量标准:(1)喷淋改造、区域报警系统改造施工质量、验收必须符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-20-)和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—20-)相关规定。(2)公安消防部门验收需要进行检测的,则必须通过建筑自动消防技术检测,并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

第七条保修

保修条款详见质量保修书。

第八条安全施工

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

第九条违约责任

(一)甲方责任:

未按合同规定提供场地、技术改造交底、用水用电方便等,除工程日期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

(二)乙方责任:

1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理或返工:

2、由于乙方施工改造工程造成的第三方消防设施系统损坏,由乙方负责修复并支付相应的费用。

第十条本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,双方均可向当地仲裁机关申请裁或人民法院提起诉讼。

第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期满终止。

第十二条本合同正本六份,甲方五份,乙方一份。如乙方需另立备案合同,则解释效力低于本合同。

第十三条合同组成由协议书、质量保修书及改造方案三部分组成。

第十四条合同订立时间年月日

改造消防合同范本2

建设单位(甲方)

施工单位(乙方)

根据《消防法》有关规定,甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装,经甲乙双方协商达成如下协议:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:(二、三、四、五层室内简易喷淋安装,火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)

四、承包方式:包工包料,包工价:人民币陆万元整(元)由甲方提供施工电源,并负责二相电连接到自动报警主机旁边。

五、付款方式:合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金,余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方,如果消防部门验收说不合格就不付钱。

六、工期要求:________年________月_______日至________年________月________日。

七、违约责任:由违约方赔偿对方一切经济损失。

八、安全责任:甲方负责提供安全施工环境,施工过程中造成的安全事故由乙方负责。

九、本合同签字后生效,生效后双方共同遵守,未尽事宜,双方协商解决。

十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。

甲方代表人签字:

乙方代表人签字:

____年___月___日

改造消防合同范本3

建设单位:__________

施工单位:__________

根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件,为明确双方经济和责任,经双方协商同意签定本合同,并按照合同严格执行。

一、工程范围及承包方式:

1、工程范围:室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等

2、承包方式:包工包料

二、工程地点:普兰店市

三、双方职责

(一)、甲方责任:

1、负责及时拨付工程予付款,工程进度款,负责施工质量和现场协调。

2、为乙方提供施工条件。(如:施工用水、电、宿舍)

(二)、乙方责任:

按照图纸及甲方要求施工,严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定,确保工程质量验收合格。

四、工程期限:

1、自本合同签定之日起__________天完工。

2、下列情况工期顺延

(1)、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。

(2)、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工,以及建设单位资金不足等原因。

五、工程造价及结算方式

(一)、工程造价:壹百零捌万元人民币(¥108万元)。

(二)、结算方式:

合同签定后予付工程造价的`50%,室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金,保修期一年。

六、竣工验收:

验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。

七、其它事宜

1、本合同自双方签字之日生效

2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力

八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。

甲方:__________乙方:__________

代表:__________代表:__________

__________年__________月__________日

推荐阅读:

建设场地合同范本(11篇)

劳务出口合同范本(通用6篇)

物资购买合同范本(汇总24篇)

企业工会一大三小合同范本(热门13篇)

融资协合同范本(推荐20篇)

婚礼安全合同范本(共12篇)

相关文章

猜你喜欢

大家正在看

换一换