坑塘挖掘合同范本1
签订日期：________年________月________日编号：______________________________
承租方：（以下简称乙方）_______________________________________________________
出租方：（以下简称*方）_______________________________________________________
*、乙双方根据《中华*共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向*方承租设备特签订本合同。
一、*方为乙方提供_______________式挖掘机_______台。
二、本设备仅限于在________________________，用于_____________________施工。
三、*方拥有对租赁设备的所有权，乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、*方为该设备配备*作手______人，食宿由乙方负责。
五、设备的租赁费按吨位（每吨_____元）计算，每月根据*作手的工作统计表，必须由乙方签字（盖章）方可生效。月底统一结算。
六、设备每次的进场和出场费用全部由_______方负担。
七、*方收取乙方保*金____________元，作为履行本合同的保*。
承租方（乙方）：出租方（*方）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
税号：
坑塘挖掘合同范本2
出售方(以下简称甲方):
购买方(以下简称乙方):
经甲、乙双方友好协商,就甲方向乙方出售自有的机一事达成以下协议:
一、甲方同意将自有的旧挖机出厂编号,经乙方负责人(俞朱官)现场看机后,以协定价格人民币小写：1000000元，大写：人民币壹佰万元整购买此挖掘机。乙方先支付人民币700000元，(大写柒拾万元整)。支付完毕后，甲方有义务为乙方办理该挖掘机的修复保险理赔事宜，并将保险理赔全额支付给乙方。该挖掘机保险理赔事宜结束后，乙方将剩余叁拾万元一次性支付给甲方(或代付银行贷款)。
二、甲方保证提供给乙方该挖机所有合法正当手续，
(1)、原购机发票：重庆增值税普通发票NO：xxx
(2)、产品合格证：1份
(3)、中国人民财产保险股份有限公司机动车车上人员责任保险保险单编号：PDAA2050010000123884
(4)、甲方保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联，如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，由经济纠纷引起的产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。
三、甲方在自己的施工场地上协助乙方将该挖机安全装上乙方指定的运输车上，乙方在一次性付清协定价后(收款以收款收据为准),取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方)。
四、待完成保险理赔交付银行按揭贷款后,甲方将该机所有相关票据原件交给乙方，如因甲方不能按时偿还银行贷款导致乙方机械不能正常使用或出售，一切法律及经济责任由甲方承担。
五、为了双方共同遵守特订立此协议。此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字按手印后立即生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
________年____月____日________年____月____日
坑塘挖掘合同范本3
租赁方(甲方)：
承租方(乙方)：
现有甲方将一台挖掘机(带破碎锤)租赁给乙方在【新安镇咸曹村龙料屯道路(杨湾路口至龙荷屯)修整路基公里;新安镇南立村天逢屯道路(念宁至天逢屯)修整路基公里)】工程进行施工，为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商无异，并依据《_合同法》的有关规定，现达成以下协议：
一、租赁期间，乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。
二、租金付款方式
两条路修整路基费用共贰万元(￥元)人民币。机械到达施工现场后乙方先向甲方支付人民币贰仟元(￥元);甲方修整完公里路基后，乙方再向甲方支付人民币伍仟元整(￥元);甲方进入另一条路开始修整路基乙方再向甲方支付人民币贰仟元(￥元);甲方修整完全部路基后，乙方一次性付清剩下壹万壹仟元(￥元)给甲方。
三、施工要求及工期
1、按该路现状路宽进行路基修整施工，另增加四个避车道。
2、工期为25天，即从20___年___月___日-20______年___月___日止。
四、租赁期间甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥，尽职尽责，未经乙方同意不得擅自离岗，但乙方不得强令操作人员违章冒险作业，如因此造成事故，乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当，造成事故，甲方应负全责。
五、甲方工程完工后，应提前通知乙方现场验收，作好退场准备。
六、违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方因使用管理不当，强令违章冒险作业，擅自拆卸等原因，造成所租机械的损坏、损失，甲方自己负全部责任。
2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的人员上机操作所造成机械事故，或利用机械进行非法活动，由此给乙方造成的经济损失或其他损失的，甲方应予赔偿，同时乙方有权解除合同。
3、如甲方中途退出不按合同修整完路基，乙方有权不支付给甲方剩余款项。
4、挖掘机在运输过程中发生任何安全事故，甲方负全部责任，与乙方无关。
七、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力，双方在履行本合同的过程中若发生争议，可自行协商解决，若协商不成可以申请仲裁。
八、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字生效。工程完工且剩余款项全部结清后，本合同自然失效。
九、本合同签字地点为:
甲方(签字、盖章):______
乙方(签字、盖章):______
电话：______
电话：______
签订日期：___年___月___日
签订日期：___年___月___日
坑塘挖掘合同范本4
甲方：
乙方：
甲乙双方协商同意，甲方现将位置于四都镇_村黄塘嶂的黄塘嶂水库及甲方在黄塘水库边开挖的鱼塘承包给乙方用于水产养殖及其它相关养殖，在合法、自愿、公*的原则下签定以下合同条款：
一、承包面积：
水库水产养殖面积约30亩、水塘约3亩
二 、承包时间：
承包期为 年从 年 月至 年 月 日止。
三、承包费用：
前10年承包费为每年 元整(￥ )，后 年承包费为每年 元整(￥ )于每年12月前准时上交甲方。
四、四方**和义务：
1、承包期内甲方有权对乙方经营活动实施**管理但不得干涉其合法经营。
2、 承包期内，甲方不得单方面**承包合同，不得有任何理由干涉乙方合法自主经营及养殖行为。
3、甲方应在乙方入场前做好三通工作即通路、通水、通电。
4、承包期间甲方有义务维护乙方在水库、水塘的合法养殖活动，因甲方原因或甲方原承包合同的问题导致乙方不能水库水面及鱼塘进行正常合法的养殖活动时，甲方应及时出面解决、如导致乙方不能继续养殖的，甲方应赔偿乙方的养殖损失。
五、乙方**及义务：
1.乙方应按时合同约定时间及时缴纳承包费用。
2.包期间经乙方使用而产生的电费、水费、及其他养殖税费由乙方自行缴纳。
3.承包期间乙方不得在水库周边养猪。
4.承包期间乙方有义务帮甲方看管甲方名下的花木及其他基础设施不被损坏、偷盗。
5.为了养殖需要，可增设拦网，看守棚、网箱、鸡舍、鸭舍等合理措施，但不得影响水库工程设施安全和损害国家、集体和他人利益。
六、如因国家征收养殖损失补尝归乙方、其他补尝归甲方。
七、如果对合同发生争议，应由双方协商解决。协商不成的通过诉讼程序解决。
八、附甲方原承包合同复印件
九、本合同一式两份同等法律效力，经甲、乙双方签字后生效，双方不得违约。
甲方：
乙方：
日期：
村集体坑塘承包合同5篇（扩展2）
——坑塘承包合同3篇
坑塘挖掘合同范本5
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲乙双方根据《_合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经双方充分协商，订立本合同。
第一条.工程地点及工作内容：
1、工作地点：范县杨集乡。
2、工作内容：围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。
第二条.工程质量：
按甲方要求施工，保证工程质量。
第三条.双方的义务和责任。
(一)甲方的义务和责任。
1、负责技术交底，指挥乙方施工，监督工程质量;
2、丈量工程量，计量和支付工程款;
3、积极要求项目经理部协调处理地方关系。
(二)乙方的义务和责任。
1100%;
2、乙方每台车配备两名熟练的操作手，持证上岗;
3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥，按施工要求施工;
4、乙方维修和保养好设备，不得误工;
5、负责机械施工人员的安全，一切事故有乙方负责;
6、负责设备的进退场费(包括设备运输费);
7、负责所属施工人员的食宿;
8、结算工程款时向甲方提供部分发票;
第四条.工程款的计量和支付。
1、元计价。
2、甲方以现金或转账的方式支付乙方工程价款。工程全部竣工后及时计价，计价
第五条.
因不可抗力原因和汛期造成停工双方均都不承担责任。
第六条.其它
1.本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。
2.本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
3.本协议自签字之日起生效。
4.本协议工程款结清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
坑塘挖掘合同范本6
甲方：
乙方：
乙方有壹台挖掘机租给甲方，经双方协商，按月租给甲方使用，租金为壹万叁仟元整。为保证正常施工，经甲、乙双方协商制定如下合同，望双方互相遵守，如有违约，甲方有权解除合同。
一、设备所有权：
本合同所列的租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁设备机械只有使用权，没有对设备的转租权，甲方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由甲方承担。
二、乙方的基本责任：
1、提供良好的操作设备和操作机手。
2、乙方机手必须听从甲方的安排。
3、如乙方不听从甲方人员的安排，甲方有权解除合同。
4、乙方每月至少工作25日，不够25日，每日扣租赁费，按平均价扣除。
5、合同履行期间，机械的保养、维修、零配件一切费用均由乙方负责。
6、因乙方操作不当造成的机械、人员的一切损失，由乙方负责。
7、乙方应确保机械在工地的正常使用，如地方干扰，乙方应自行协调解决，因此而造成的滞工由乙方负责。
三、甲方的基本责任：
1、为乙方机手免费提供食宿
2、负责设备在施工现场的看护。
3、因天气原因造成的乙方损失，甲方补助乙方每天100元。
四、结算方式及相关事宜：
l、租赁期间：自年____月日开始计算租金。
2、结算方式：设备租赁按包月计算，若挖掘机带炮锤则另行计算，按大合同结算。
3、油料提供：甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的柴油。
4、设备维修：乙方负责设备的维修，并保证甲方的正常施工，所有的维修费由乙方支付。
5、设备因故障造成的停工每月不得超过3天，如超出一天，则超出的天数不计算租赁费。
6、每月机械修理时间累计不得超过4天（含4天）不扣租金，如超过天者按4日平均租金扣除租赁费。
7、施工期间因特殊原因需停工撤场，如该机械不撤场，看管机械费用及安全由乙方负担。
五、本合同壹式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字之日起生效。
甲方：签字盖章：
乙方：签字盖章：
年月日
坑塘挖掘合同范本7
签订日期：________年________月________日编号：______________________________
承租方：（以下简称乙方）_______________________________________________________
出租方：（以下简称*方）_______________________________________________________
*、乙双方根据《中华*共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向*方承租设备特签订本合同。
一、*方为乙方提供_______________式挖掘机_______台。
二、本设备仅限于在________________________，用于_____________________施工。
三、*方拥有对租赁设备的所有权，乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、*方为该设备配备*作手______人，食宿由乙方负责。
五、设备的租赁费按吨位（每吨_____元）计算，每月根据*作手的工作统计表，必须由乙方签字（盖章）方可生效。月底统一结算。
六、设备每次的进场和出场费用全部由_______方负担。
七、*方收取乙方保*金____________元，作为履行本合同的保*。
承租方（乙方）：出租方（*方）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
税号：税号：
坑塘挖掘合同范本8
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
经甲乙双方共同协商，现甲方于20xx年4月28日将两台小松二手挖掘机、一台二手破碎器以总价人民币xxx(大写)(小写：元整)售给乙方，具体协议如下：
一、该合同标的物属甲、乙双方秉承遵循法律法规的前提下自愿交易，自由买卖。
二、该两台二手挖机型号为：
1、小松PC360-7ME一台
2、小松PC300-7/TR300一台(含配套破碎器一台)
三、该合同内标的物在合同签订、买卖手续办理结束之日以前的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜，所有责任由甲方负责。
三、该合同内标的物在合同签订、买卖手续办理结束之日以后的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜，所有责任由乙方负责。
四、机械手续双方当面看清，(手续只有购机发票复印件4张;PC360-7ME合同复印件一份、液压破碎锤质量保证书复印件1张、服务报告复印件1张，无其它任何资料)。
五、购机款项以双方约定的两种付款方式进行：
1、现金人民币：，由乙方(陈金成)名下人员的个人账户转入到甲方财务人员个人账户，甲方并已确认收到该款项。
2、因甲方欠乙方股权转让款未付清，剩余未付挖机购买款，甲方在乙方股权转让款内扣除，该款项不计利息。
六、甲乙双方如有一方反悔，则必须向另一方赔偿违约金xxx元。
七、挖掘机、破碎器外况及发动机状况程度乙方自行了解清楚，签字购买后甲方不负任何责任。
八、此协议属双方自愿协议，一式两份，甲、乙双方各执一份，签字即生效，并承担法律责任。如有任何分歧双方友好协商解决，解决不了，双方均可通过法律程序解决。
甲方：
乙方：
xxxx年xx月xx日
坑塘挖掘合同范本9
订立合同双方：
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
为了充分利用山地资源，带动地方经济发展，实现环境保护的经济效益目的，甲方将坐落在六组西北的大岛山东坡处的荒山承包给乙方，根据《*******合同法》、《*******森林法》、《*******土地承包法》，经甲、乙双方共同协商，签订合同如下：
一、承包面积：
亩四至：东：西：南：北：
二、承包期限：
50年（20xx年x月x日—20xx年x月x日）。
三、承包价格：
每年10元每亩。（合计金额：xxxxxx小写：xxxxxx）
四、付款方式：
逐年付款（乙方给甲方留欠承包款条）
五、植造树种：
梨树、松树
六、双方**和义务
甲方承包给乙方的荒山，已经过村民**大会讨论通过，并根据会议内容与乙方签订合同。
甲方有权**、检查、督促其治理和合理利用荒山资源，发现问题及时通知乙方。
乙方取得荒山承包经营权后，只能用于国家法律法规和**允许的用途。在法律、法规、**允许范围内，乙方拥有所承包的荒山的自主使用与经营管理权，甲方不得干涉，
乙方必须保证原有柠条成活率，否则终止承包合同。
承包期间，乙方负责山林树木的管理防护，乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患。
乙方不得改变该荒山的林业用途，该荒山所用权不变归甲方所有。
七、违约责任：
甲、乙双方如有一方未履行合同、所造成的损失由未履行合同一方承担。
本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，上报镇林业站一份。
甲方：（盖章）
**：（签字）
乙方：（签字）
签订日期：20xx年x月x日
村集体坑塘承包合同5篇（扩展4）
——农业村土地承包合同3篇
坑塘挖掘合同范本10
甲方：________(以下简称甲方)
乙方：________(以下简称乙方)
身份证号码：________________
依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定，本着“公开、诚信、*等、自愿”的原则，经甲、乙双方友好协商，就土地承包事宜达成如下条款，以兹共同遵守。
一、土地面积和价格
甲方将土地________亩、每亩承包费________元承包给乙方
二、合同期限
从______年_____月_____日起到______年_____月_____日止。
三、承包价格：
本合同期限内按每亩_______元、在______年_____月_____日前一次性结清。结不清收回土地，若有诚信，可续保，价格再议，本合同长期有效。
结算方式：现金结算，甲、乙双方以收据为凭。
四、土地用途
乙方承包土地限于从事种植业、林果业、畜牧业等农业用途。对土地进行改造和建长期建筑物，应征得甲方书面同意。乙方应按集体土地利用规划进行治理绿化，每年治理绿化面积不少于________亩。
五、甲方的**义务
1.**乙方按照合同约定用途合理利用和保护土地。
2.有权制止乙方损害承包地和农业资源的行为。
3.按照合同约定收取承包金。
4.维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更或**合同。
5.尊重乙方的生产经营自*，不得干涉乙方**进行正常的生产经营活动。
6.依照约定为乙方提供必要的服务。
六、乙方的**义务
1.依照合同约定享有承包地使用和收益的**，有权自主**生产经营和**处置产品。
2.享有在剩余承包期内**流转土地承包经营权的**。
3.维持土地的农业用途，不得用于非农建设
4.**保护和合理利用土地，不得弃耕抛荒土地，不得损坏农田水利设施，不得给土地造成永久性损害。
5.按约定向发包方缴纳承包金。
6.服从甲方对村内公共事务的管理和协调
七、承包土地流转
乙方经**登记取得土地承包经营权证后，方可采取转让、出租、入股、抵押或者其他方式流转土地承包经营权。流转土地合同应报甲方备案。采取出租、入股、抵押方式流转的，乙方仍应履行本合同。实际经营土地者的**义务，由乙方依据本合同另行约定。
八、合同的变更和**
1.本合同签订后，任何一方不得单方面变更或**本合同。
2.不得因**人变动而变更或者**本合同。
3.因不可抗力致使本合同无法履行时，可以变更或**本合同，双方互不承担责任。
九、违约责任
1.承包期内，甲方违约收回乙方承包地，或者干预乙方正常的生产经营活动，使乙方遭受损失的，应承担赔偿责任。
2.乙方未按规定用途使用承包地、改变农业用途，或者造成土地永久性损害、土地荒芜的，甲方劝阻无效可****合同，并由乙方承担土地恢复费用。
3.乙方不按约定缴纳土地承包金，按月承担应缴资金________%的**金;逾期________个月不缴纳的，甲方可**合同收回承包地。
4.任何一方如有其他违约行为，应向对方支付违约金________元，给对方造成损失的，由违约方赔偿损失。
5.国家法律、法规和**对违约行为有处理规定的，从其规定。
十、其它约定
1.国家有关土地的补贴以及**调整带来的土地直接收益归甲方享有;经**批准的'征收、占用承包地和规划调整占用承包地不属于违约，征地补偿归甲方享有，但给乙方造成损失的，甲方应在相关资金中给乙方相应补偿。
2.本合同如发生纠纷由双方协商解决;协商不成时，可申请乡村相关机构调解解决;不愿调解或调解不成的，按下列第________项处理：
⑴向农村土地承包纠纷仲裁机构申请仲裁
⑵向人民****。
3.本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
4.本合同一式叁份，双方各执一份，报乡镇农村土地承包管理机构备案一份。
甲方(盖章)：_______________
**人(签名或盖章)：_______________
乙方(签字)：_______________
签约日期：_______________
签约地点：_______________
坑塘挖掘合同范本11
甲方(承租方)：乙方(出租方)：
根据《_合同法》及相关法律法规的规定， 依照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条：租赁设备的情况
品名： 数量： 性能： 外观：第二条：租赁设备的用途
方挖掘。
第三条：租赁期限
20_年5月10日起租赁至退租。
承租方和出租方退租设备时应提前三天通知对方。
第四条：租金挖掘机租赁合同 租费计算：按月租220_元，(不包括油费，不包括司机工资)。
租赁费支付方式：现金支付，按月结清
预付费用壹万元
第五条：租赁机械的所有权
在租赁期间，租赁机械的所有权属于出租方。承租方对租赁机械只有使用权、调配权、指挥权，没有所有权。
在租赁期间，承租方如将租赁机械转租给第三人，须征得出租方书面同意。
第六条：租赁机械的使用、维修、保养和费用
租赁机械在租赁期内由承租方使用。承租方只负责包月租赁机械设备的日常燃油(柴油)费用，和挖机驾驶员保养费用由出租方承担。
因承租期间如因驾驶员操作不当引发事故损坏挖机或损坏地方设施(光、电缆、架空线路、广播电视线路、供水管路等)，承租方负责赔偿处理。
第七条：租赁机械的毁损和丢失
承租方应负责设备的安全责任，承租方应自行看管好机械设备，在租赁期间设备被盗、丢失由承租方自己负责。
第八条：违约责任
承租方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：
(1)要求承租方及时付清租金;
(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械。
第九条：争议的解决
发生合同纠纷时，双方应本着公平合理，实事求是的原则协商解决，协商不成时，可提请上级有关部门调解，也可直接向法院起诉。
第十条：本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本协议壹式贰份，承租方执壹份，出租方执壹份，自双方签字(盖章或手印)后生效，在租赁费用结清后自动失效。
承租方： 出租方：
代表人(签字)： 代表人(签字)：
日期： 年 月 日 日期： 年 月
挖掘机租赁合同模板二
甲方(承租方)：
乙方(出租方)：
为了确保挖掘机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。
一、甲方的权利和义务
1、甲方承担挖掘机的保管。
2、甲方提供作业任务。
3、甲方负责挖掘机作业全面管理，合理制定施工计划。挖掘机租赁合同二、乙方的权利和义务
乙方提供GME65—9挖机一台，工作人员一名，确保车况正常，不影响施工进度。
三、租赁期间作业时间规定：
合同签订之日起到 年 月 日 ，乙方每天租赁工时为9小时，
四、租金标准
合同宗旨为月度租赁，即每月(三十天)挖机的基本租赁费用为叁万陆仟元整，如超出9小时另按时间收费每小时150元(乙方不提供税票)。
五、租赁费用的支付
挖掘机自进场之日起每三十天结算一次费用。
六、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。
2、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡，由乙方承担责任。
3、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。
七、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，每份都具有同等法律效力。
承租方： 出租方：
身份证号： 身份证号：
合同签订日期： 年 月 日
坑塘挖掘合同范本12
甲方(单位): 主要负责人： 职务 ： 乙方(劳动者姓名) ： 性别： 出生年月： 住址 ： 联系方式： 居民身份证号码：
挖掘机操作证号： 甲、乙双方根据《_劳动法》 、《_劳动合同法》等法律、法规的规定，在平等自愿，协商一致的基础上签订本合同，以资共同遵守。
一、合同期限
本劳动合同期限为 年。
自 年 月 日起至 年 月 日止。
二、工作任务
1.乙方负责型号为 的挖掘机驾驶工作。
2.乙方应爱惜机器,注意车辆的平时保养,经常检查车辆的主要机件。每周实施定期检查及保养,以维护机件的寿命。乙方应经常清理所驾车辆,以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
3.因工作性质特殊，乙方需机动作业。经双方协商同意，乙方实行不定时工作制。
4.乙方在合同期限内有事须请假，同意后方可离岗。
三、工作责任
(一)挖掘机司机，应遵守一般安全技术规程的规定和公司相关规定，服从管理和指挥。
(二)挖掘机在工作前，应做好下列准备工作：
1.向施工人员了解施工条件和任务。内容包括：填挖土的高度和深度、边坡及电线高度、地下电缆、各种管道、坑道、墓穴和各种障碍物的情况和位置。挖掘机进入现场后，司机应遵守施工现场的有关安全规则。
2.按照日常例行保养项目，对挖掘机进行检查、保养、调整、紧固。
3.检查燃料、润滑油、冷却水是否充足，不足时应予添加。在添加燃油时严禁吸烟及接近明火，以免引起火灾。
4.检查电线路绝缘和各开关触点是否良好。
5.检查液压系统各管路及操作阀、工作油缸、油泵等，是否有泄漏，动作是否异常。
6.将主离合器操纵杆放在“空档”位置上，起动发动机，检查各仪表、传动机构、工作装置、制动机构是否正常，确认无误后，方可开始工作。
7.发动机起动后，严禁有人站在铲斗内、臂杆上、履带和机棚上。
(三)挖掘机在工作中，应注意下列安全事项：
1.挖掘机工作时，应停放在坚实、平坦的地面上。
2.挖掘机工作时应当处于水平位置，并将走行机构刹住。若地面泥泞、松软和有沉陷危险时，应用枕木或木板、垫妥。
3.铲斗挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。铲斗下落时，注意不要冲击履带及车架。
4.挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人，若往汽车上卸料时，应等汽车停稳，方可回转铲斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过。卸料时，铲斗应尽量放低，但又注意不得碰撞汽车的任何部位。
5.挖掘机回转时，应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动，禁止急剧回转和紧急制动。
6.铲斗未离开地面前，不得做回转、走行等动作。铲斗满载悬空时，不得起落臂杆和行走。
7.拉铲作业中，当拉满铲后，不得继续铲土，防止超载。拉铲挖沟、渠、基坑、等项作业时，应根据深度、土质、坡度等情况与施工人员协商，确定机械离便坡的距离。
8.反铲作业时，必须待臂杆停稳后再铲土，防止斗柄与臂杆沟槽两侧相互碰击。
9.履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，铲斗距地面高度不超过1米。并将回转机构刹住。
10.挖掘机在上坡路时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面;挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过20°。下坡时应慢速行驶，途中不许变速及空挡滑行。挖掘机在通过轨道、软土、粘土路面时，应该铺垫板。
11.在高的工作面上挖掘散粒土壤时，应将工作面内的较大石块和其他杂物清除，以免塌下造成事故。若土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时，则需用人工处理，不准用铲斗将其砸下或压下，以免造成事故。
12.挖掘机不论是作业或走行时，都不得靠近架空输电线路。如必须在高低压架空线路附近工作或通过时，机械与架空线路的安全距离，必须符合附表一所规定的尺寸。雷雨天气，严禁在架空高压线近旁或下面工作。
13.在地下电缆附近作业时，必须查清电缆的走向，并用白粉显示在地面上，并应保持1米以外的距离进行挖掘。
14.挖掘机走行时转弯不应过急。如弯道过大，应该分次转弯，每次在20°之内。
15.挖掘机在工作中，严禁进行维修、保养、紧固等工作。工作过程中若发生异响、异味、温升过高等情况，应立即停车检查。
16.臂杆顶部滑轮的保养、检修、润滑、更换时，应将臂杆落至地面。
17.夜间工作时，作业地区和驾驶室，应有良好的照明。
(四)挖掘机工作后，应将机械驶离工作地区，放在安全、平坦的地方。将机身转正，使内燃机朝向阳方向，铲斗落地，并将所有操纵杆放到“空档”位置，将所有制动器刹死，关闭发动机(冬季应将冷却水放净)。按照保养规程的规定，做好例行保养。关闭门窗并上锁后，方可离开。
(五)挖掘机可做短距离自行转移时，一般履带式挖掘机自行距离不应大于5公里。轮胎式挖掘机可以不受限制。但均不得做长距离自行转移。
(六)挖掘机可做短距离自行转移时，应对走行机构进行一次全面润滑，行驶时，驱动轮应在后方，走行速度不宜过快。
(七)挖掘机装卸车时，应由经验丰富的装吊工指挥。装卸过程中，挖掘机在坡道上严禁回转或转向。装车时若发生危险情况，可将铲斗放下，协助制动，然后挖掘机缓缓退下。
四、劳动报酬
甲方按月以货币形式支付乙方工资，月工资为人民币 元。其中试用期工资为人民币 元，试用期为 天，因为工作特殊性，薪水采取押一付一制。
五、劳动纪律
1.乙方如在作业时由于擅自离岗或操作不当等人为因素造成机器或他人的一切经济损失由乙方负全责。
2.乙方在工作之外发生的一切事故，或违法行为均与甲方无关。
3.出车在外或出车归来停放车辆,一定要注意选取停放地点和位置,不能在“不准停车的路段”或“危险地段”停车。乙方离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗。
六、本合同期满，甲、乙双方即终止劳动关系，办理有关手续。当事人愿意续订合同的，经双方协商同意，在本合同期满前办理续订手续。
七、本合同生效后，甲、乙双方必须全面履行本合同约定的义务。当事人擅自解除劳动合同，给对方造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效。
甲方(单位、盖章)：
主要负责人(签名)：
乙方(劳动者签名)：
签订日期： 年 月 日
坑塘挖掘合同范本13
出租方(甲方)：__________
租赁房(乙方)：__________
根据《民法典》有关规定，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方友好协商，签订以下合同条款。
一：设备名称及单价。
____牌子挖掘机、几台、每台单价多少钱、价值多少钱。
二：租赁的期限及使用地点。
甲方从________年____月____日起将以上设备出租给乙方在____范围内使用至________年____月____日止，暂订收回。
三：租金的计算及付款方式。
1、设备租赁每台每月租金按人民币(大写)____计算，(含司机工资及机械维修费用)乙方不得以下雨不开工等理由抵付租金计付款。
2、本合同签字盖章时，乙方应先付足首期租金____元，乙方方能使用以上所租设备，租赁设备的所有权属甲方，乙方只拥有使用权、管理权。
3、合同签订一个月后，即________年____月____日，乙方必须向甲方付足下月租金，以后依次顺延，直到租赁期满。
四：设备的运输及使用。
1、本合同生效后，乙方在甲方指定的仓库组织运输自提，合同期满后由乙方负责运回甲方原定仓库，其来回运费由乙方承担。合同期满后，由于乙方债务关系，使设备不能按时退场，由乙方负责协商解决。
2、设备使用每天工作____小时计算，由甲方派出____名驾驶员操作，工资由甲方负责，甲方驾驶员在本合同内必须服从乙方现场指定施工人员的工作安排。如遇司机请假或借款等情况，乙方必须通报甲方，否则甲方不承担一切经济损失。
3、租赁期间，设备所有权归甲方，乙方不得将甲方机械向第三方出售、出租及抵押，也不得在合同规定的范围外使用，否则视为违约行为。
坑塘挖掘合同范本14
出租方（以下简称甲方）__________
承租方（以下简称乙方）__________
根据《_合同法》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，就乙方租用甲方设备事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
设备配置
一、甲方将小松反铲挖掘机设备，
数量一台，操作工人二名，租赁给乙方兴山县黄粮镇低丘岗地改造工程项目部使用。
二、保证金
乙方在设备到达工地当日，必须向甲方支付保证金xxx万元整。保证金不抵扣租金，合同期满后，双方进行合同结算，甲方扣除乙方应付款项后，多退少补，互不拖欠。
三、此设备按小时计算租金，每小时租金为xxx元整。
按每月小时向乙方收取此租金。
2、租金每月结算一次，乙方必须在每月结算日后三日之内支付当月全额租金，不得拖欠。如乙方逾期未付清全额租金，甲方每天将按所欠租金总额的3%收取滞纳金。并有权停止设备的使用，设备停止期间乙方照付租金，直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
3、乙方每月以转账方式付款给甲方，甲方不负责提供发票。
四、甲方职责和权利
1、挖掘机配备壹名操作工人为乙方服务至合同期满。
2、负责设备的维修、保养、辅油及其相应费用，负责为设备提供所需要的柴油。
3、甲方操作人员必须服从乙方工程合理的调度，随叫随到，与乙方搞好团结，认真完成合同所约定的任务。若无故不服从乙方调度，乙方则有权要求更换该操作人员。
4、甲方操作人员有权拒绝不符合挖掘技术要求的挖掘操作。
5、租赁期间，甲方的服务仅限于租赁设备的操作，对乙方的工程质量，工程进度，工程材料不承担任何连带责任。
6、租赁期间，乙方无论因任何原因造成工期停顿，无论时间长短，甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管，遗失，损坏照价赔付。
2、保障设备及操作人员的安全，加强安全管理，对施工安全负全责，并负责安排操作人员的食宿并承担其费用。
3、乙方每月必须给甲方设备三天时间作为设备的维修保养工时，若因甲方设备自身原因，超出三天保养时间。乙方有权扣除超出时间的相应租金。乙方每月以转帐方式付款给甲方。
六、其他约定
1、设备的进退场费用由乙方全部承担，进场时由乙方支付车，退场时由方再现金支付元给，由甲方自行负责找拖车运输。运费的承担标准：
1、租赁期小于2个月，或单程拖车运费大于1000元，往返路费有乙方承担；
2、租赁期大于3个月时，拖车所需往返路费由甲乙方各承担一次；
2、未经甲方同意，乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用，由此造成的损失由乙方全部承担。
3、在合同终止前，乙方必须提前5天电话告知甲方，以便双方作好设备退场和租金结算工作，若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场，则视为乙方续租，甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
4、挖掘机在退场时，乙方应积极协助甲方，向甲方提供便利退场条件，因民事纠纷或债权、债务而延期退场的，乙方按延期日历天数追付甲方费用。
5、其它：
6、本合同未尽事宜，双方协商解决，并附协议。如有纠纷或协商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。
7、本合同一式份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
________年____月____日________年____月____日
坑塘挖掘合同范本15
甲方(用人单位) 名称
乙方(劳动者) 姓名 性别
出生年月
联系方式
居民身份证号码
甲、乙双方根据《_劳动法》、《_劳动合同法》等法律、法规的规定，在平等自愿，协商一致的基础上签订本合同，以资共同遵守。
一、合同期限
第一条 本劳动合同期限为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
其中试用期为 月，自 年 月 日起至 年 月 日止。
二、工作任务
第二条 乙方负责型号为 的挖掘机驾驶工作。
第三条 乙方应爱惜机器,注意车辆的平时保养,经常检查车辆的主要机件。每周实施定期检查及保养,以维护机件的寿命。乙方应经常清理所驾车辆,以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
三、工作时间和休息休假
第四条 因工作性质特殊，乙方需机动作业。经双方协商同意，乙方实行不定时工作制。
第五条 乙方在合同期限内有事须请假，同意后方可离岗。
四、劳动报酬
第六条 甲方按月以货币形式支付乙方工资，月工资为 元。其中试用期工资为 元。
五、劳动纪律。
第七条 乙方如在作业时由于喝酒、擅自离岗等人为因素造成机器或他人的一切经济损失由乙方负全责。
第八条 乙方在工作之外发生的一切事故，或违法行为均与甲方无关。
第九条 出车在外或出车归来停放车辆,一定要注意选取停放地点和位置,不能在“不准停车的路段”或“危险地段”停车。乙方离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗。
第十条 乙方必须身带手机，随时与甲方保持联络。
六、本合同的变更、解除和终止、续订
第十一条 甲方可按照《劳动合同法》第三十九条和第四十条的规定与乙方解除本合同;订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容。
第十二条 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同，但必须在三十日内书面通知乙方：
1.严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
2.严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;
3.被依法追究刑事责任的。
4.乙方患病或非因工负伤、医疗期满后，不能从事原工作;
第十三条 有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同，乙方解除本合同，应提前三十日以书面形式通知甲方：
1.在试用期内的;
2.甲方以暴力、威胁、监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3.甲方不能按照本合同规定提供劳动条件或者支付劳动报酬的。
第十四条 本合同期满，甲、乙双方即终止劳动关系，办理有关手续。当事人愿意续订合同的，经双方协商同意，在本合同期满前办理续订手续。
第十五条 本合同生效后，甲、乙双方必须全面履行本合同约定的义务。当事人擅自解除劳动合同，给对方造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
第十六条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
第十七条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章) 乙方(签名)
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
坑塘挖掘合同范本16
甲方（承租方）_______________
乙方（租赁方）_______________
为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就有关事宜进行协商，特签订本合同。
一、甲方的权利和义务
1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿以及设备的保管。
2、甲方负责挖机作业全面管理，制定施工计划。
二、乙方权利和义务
1、提供挖机壹台，工作人员壹名，确保车况正常运行。
2、乙方应服从甲方的合理安排。
三、租赁期限及付款方式
1、租赁期三十天（即一个月）即_______年______月______日至______年______月______日止，到期甲方一次性付清乙方租赁费。
2、租赁费20000元（贰万元整）
四、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工。如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿责任。
2、如果出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任造成设备损失和人员伤亡由乙方责任人员承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排，积极主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
五、综上所述，甲乙双方相互遵守，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
甲方：____________
乙方：____________
______年______月______日
坑塘挖掘合同范本17
采购方（甲方）：
供应方（乙方）：
根据《_合同法》有关规定，经甲乙双方协商一致签订本合同，并共同遵守。
一、车辆资料及车辆总价
车辆品牌数量（台）
型号发动机号
合格证号车身颜色
车辆总价
基本配置
及资料
车辆总价为人民币：_________________元。
车辆总价包含车身价、税金、运输费（以及乙方在送车运输过程中发生的安全事故而引起的法律、经济责任及相关费用）以及其他办理相关手续等杂费，上述费用概由乙方承担。
二、质量、技术标准
1、乙方提供的货物质量和技术标准按国家有关车辆产品质量技术标准或厂家规定的符合国家规定的产品质量技术标准执行。
2、乙方提供的货物必须是全新（含零部件、配件、随车工具等），表面无划伤、无碰撞。
3、所有货物须提供制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件。
4、成交供应商应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件等交付给业主。
三、交货与验收
1、成交供应商于合同生效后30日内安排初步验收。验收由采购方组织，按照车辆出厂有关验收标准和车辆验收的通常惯例进行验收并签认，如有异议应在初步验收后二天内提出，如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
2、成交供应商应随车将车辆的用户手册、保修手册，有关资料及配件、随车工具车辆和合格证等交付给采购方。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
四、付款方式
1、本合同签订之日即支付20%预付款。
2、合同签订后将挖掘机交付采购人并验收合格后一次性支付全部余款。届时成交供应商凭送货清单、验收单、合法的销售发票、供货合同及相关票据、资料办理结算手续。
3、本合同所述款项以银行转账方式支付。
五、质量保证及售后服务
1、质保期：所有产品均须由成交供应商提供车辆维修手册内容执行。
2、成交供应商应向采购方如期提供合同约定的各项服务。
3、以书面形式承诺维修服务，提供终身维修指导及售后服务，维修、保养按车辆维修手册内容执行。
4、成交供应商在交货后3天内免费派技术人员进行相关专业技术指导，为采购方培养合格的操作人员，确保操作人员达到下列基础常识：
①清晰了解车辆的基本结构及工作原理（包括底盘和发动机）；
②熟练掌握车辆的各项操作、保养维护；
③基本上能独立排除一般故障和紧急情况处理事项；
④清楚了解车辆保修期和保修内容
5、交付车辆时，有随车工具、备用件、灭火器等随车配件。
6、成交供应商向采购方提供全天候24小时快捷上门服务：即：二十四小时内有人接收信息；二十四小时内有处理信息回馈；二十四小时内赶到事故地点；二十四小时内解决问题。接到采购方的质量反馈信息后1小时内给采购方满意的处理方案；接到服务请求服务部将在四小时内到达现场，四小内排除故障。
7、成交供应商长期迅速、及时地为采购人提供消耗材料及配件，代为包装与发运。
8、成交供应商必须提出保修期满后的收费维修、维护的费用和服务方式、范围。
六、违约责任
1、乙方的违约责任：
（1）乙方未能按时交车的，按逾期处理，乙方应向甲方偿付货款总额10%的违约金，逾期超过十五天，甲方有权单方终止合同，甲方有权按法律规定（程序）向乙方索赔损失。
（2）乙方所交货品不符合国家法律法规和合同规定，甲方有权拒收，乙方需向甲方支付合同总额10%的违约金。甲方同意更换的，乙方在征得甲方同意的时间内未能更换的，按逾期交货的违约责任处理。
（3）乙方出现上述情形之一的，甲方有权单方中止合同，并取消乙方供货资格；除追究乙方的相关法律责任，还需赔偿甲方一切与之相关而造成的经济损失，所产生的一切后果由乙方自行承担。
2、甲方的违约责任：
（1）甲方无正当理由拒收车辆或未按合同规定付款的，甲方向乙方支付合同总额10%的违约金。
七、不可抗力因素
甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、争议的解决
1、因车辆的质量问题发生争议，由相关质量鉴定部门鉴定，车辆符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；车辆不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、执行本合同发生纠纷时，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项：
1、本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
2、本合同一式两份，甲方执一份、乙方执壹份、具同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
坑塘挖掘合同范本18
甲方：
乙方：
乙方有壹台铲车租给甲方，经双方协商，按月租给甲方使用，租金为壹万叁仟元整。为保证正常施工，经甲、乙双方协商制定如下合同，望双方互相遵守，如有违约，甲方有权解除合同。
一、设备所有权：
本合同所列的租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁设备机械只有使用权，没有对设备的转租权，甲方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由甲方承担。
二、乙方的基本责任：
1、提供良好的操作设备和操作机手。
2、乙方机手必须听从甲方的安排。
3、如乙方不听从甲方人员的安排，甲方有权解除合同。
4、乙方每月至少工作25日，不够25日，每日扣租赁费，按平均价扣除。
5、合同履行期间，机械的保养、维修、零配件一切费用均由乙方负责。
6、因乙方操作不当造成的机械、人员的一切损失，由乙方负责。
7、乙方应确保机械在工地的正常使用，如地方干扰，乙方应自行协调解决，因此而造成的滞工由乙方负责。
三、甲方的基本责任：
1、为乙方机手免费提供食宿
2、负责设备在施工现场的看护。
3、因天气原因造成的乙方损失，甲方补助乙方每天100元。
四、结算方式及相关事宜：
l、租赁期间：自年____月日开始计算租金。
2、结算方式：设备租赁按包月计算，若挖掘机带炮锤则另行计算，按大合同结算。
3、油料提供：甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的柴油。
4、设备维修：乙方负责设备的维修，并保证甲方的正常施工，所有的维修费由乙方支付。
5、设备因故障造成的停工每月不得超过3天，如超出一天，则超出的天数不计算租赁费。
6、每月机械修理时间累计不得超过4天（含4天）不扣租金，如超过天者按4日平均租金扣除租赁费。
7、施工期间因特殊原因需停工撤场，如该机械不撤场，看管机械费用及安全由乙方负担。
五、本合同壹式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
xxxx年xx月xx日
坑塘挖掘合同范本19
甲方(承租方)：
乙方(出租方)：
为了响应当局号召，拆除范围内违法建筑，根据工程需要，明确双方的权利和义务，经双方协商后签定如下租赁协议：
一、甲方自20xx年xx月xx日起租赁乙方挖掘机一台，进行违法建筑拆除工程，租赁使用期限为10日，即到20xx年xx月xx日为止。
二、机械租赁费用：甲乙双方议定该机械租赁费用为300元/时，每天使用10小时，即：每天的机械租赁费用为元(大写：叁仟元整)。
三、付款方式及工作时间：
甲方共使用该机械10日，按照每天的机械租赁费用为元计算，共计元(大写：叁万元整，含税价)。
四、甲乙双方责任
1、乙方机械进入甲方工地，双方共同负责机械的安全，保证工程完工后机械人员安全离场。
2、乙方机手应听从甲方工地人员的指挥和安排，认真工作，合理施工，不听甲方指挥人员的指挥，甲方有权解除合同，费用乙方自负。但甲方不得强行机手进行危险作业，否则乙方机手有权拒绝。
3、乙方应确保机械正常作业，圆满完成任务。
4、由于乙方机械手违章作业不听指挥造成的事故一切费用由乙方承担。
五、甲乙双方如发生纠纷，应在同等互利的原则下协商解决，如协商不妥，可在甲方当地仲裁委员会解决。
六、本合同未经公证处公证，但经双方签字后享有法律的同等效力。
七、本合同一式三份，双方各一份，其余报送相关部门，具有同等法律效力。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
坑塘挖掘合同范本20
你上诉人：_________________(刑事案件被告人、刑事自诉案件自诉人、刑事附带民事案件原告人或被告人)
(姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况)
被上诉人：_________________(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人，刑事公诉案件被告人提出上诉则不列被上诉人)
(姓名等基本情况)
上诉人因_______________一案，不服(高法1988年解释上诉状应写明上诉人收到裁判文书的时间，宜写在此处——华氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________号刑事判决(或裁定)，现提出上诉。
上诉请求
(具体的上诉请求)
上诉理由
(对一审判决或裁定不服的具体内容，阐明上诉的理由和法律依据)
_________________人民法院
上诉人：_________________
代书人：_________________
_____年_____月_____日
