施工机械合同范本1
出租人(简称甲方):
承租人(简称乙方):
按照诚实守信、平等互利的原则,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、乙方因建筑工程需要,租用甲方塔吊、搅拌机、钢管、钢模、扣件、脚手架等及各种动力设备,甲方同意有偿出租给乙方使用(甲方向乙方提供机械设备租赁价目表)。
二、租赁物种类、数量、租金、损坏的赔偿标准按市场标准执行。其租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字的提货单为准,押金、租赁费及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法,乙方应将租赁物用于城建( )工程,并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用,乙方不得超负荷使用和违规使用租赁物。
四、乙方在合同生效后立即向甲方提供一份各种规格、数量租赁物的使用时间表,以便甲方按时、按量供应。
五、租赁期限 年 月 日至 年 月 日,共计 天。乙方因工程需要延长租赁期限的,应在本合同期满前15日,续订租赁合同。
六、租赁费应按月支付,乙方应在每月10日前向甲方提交上月的租赁费清单,并付清上月全部租金,甲方收到租金后向乙方出具收据。
七、经双方协商,乙方应向甲方交纳租赁物押金人民币(大写): ,甲方收到押金后应向乙方出具收据并办理提货手续。租赁期内,乙方不得以押金抵交租赁费,租赁期满,乙方返还的租赁物经验收未发生缺损情况的,押金全额退还给乙方(不计利息)。
八、乙方在指定的地点提货,提货时双方当场清点数量并验收质量。乙方指派 为提货人,提货后甲方向乙方出具提货单,乙方或提货人在提货单上签字或盖章确认租赁物已验收质量合格,完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负全责,无论发生任何意外与甲方无关。
九、租赁物的提货与返还时的运输、运费、装卸费用由乙方承担。
十、租赁期间,租赁物的保管、维修及养护费用由乙方承担。
十一、在租赁期内,乙方未经甲方同意,不得将租赁物转让、转租,也不得变卖或用作抵押。
十二、乙方对租赁物要妥善保管,正确使用。租赁期满,乙方应返还全部租赁物,按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物返还时,双方要检查验收,如因保管、使用不当造成租赁物损坏、丢失的,乙方必须承担租赁物的维修和赔偿。
十三、违约责任
⑴、乙方不按时缴纳月租金的,应向甲方支付日租金额千分之三的'违约金。
⑵、乙方逾期不返还租赁物的,除继续承担本合同规定的租赁费外,每天要向甲方支付逾期租金总额千分之三的违约金。
⑶、乙方在租赁期如有转让、转租、或将租赁物变卖、抵押等行为,甲方有权解除合同,乙方应立即返还租赁物,否则,按本条第⑵款的规定承担违约责任。
⑷、其他违约行为:如因未按规范要求或违章操作所引发的经济损失和法律责任,均由乙方承担。
十四、担保人就乙方的合同义务向甲方提供担保,保证乙方履行合同义务,如乙方违约,担保人按《担保法》的规定对乙方违约行为承担保证责任。
十五、本合同一式二份,甲乙双方签字后合同生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工机械合同范本2
发包单位(以下简称甲方):云南红河送变电工程公司
承包单位(以下简称乙方):
本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称: 220kv大南i、ii回送电线路工程
二、工程地址:个旧市官家山
三、工程范围:1、n1—n10组立铁塔
四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(XX年6月30日至XX年7月30日)。
五、甲乙双方安全职责:
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。
3.施工期间,乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内,都必须切实履行各自应承担的安全职责,确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任
对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:
持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近3年的安全施工记录。
相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内,符合安全生产要求。
配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。
开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底,指明在施工中应注意的安全事项,并做好记录及相关资料。
在具有危险性的电力生产区域内作业,如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业,须事先进行安全技术交底,并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施),并认真审查,对“四大措施”不合格者,禁止乙方开工作业。
甲方对施工现场的危险点、带电部位等,应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。
施工机械合同范本3
承租方(以下简称甲方):__________________
出租方(以下简称乙方):__________________
根据《^v^合同法》以及国家现有法律法规的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的职责,经双方协商,特签订本合同,以资共同遵守。
一、机械概况一览表
二、双方职责及有关配合事宜
1、租赁管理及双方职责:乙方负责租赁设备的进退场安拆、加节附着、维修、日常保养和提供相关内业资料等工作,并承担相应的安全责任。甲方负责设备的使用,乙方派入甲方项目部的人员由甲方统一管理,并承担相应的安全责任。
2、设备进场前,乙方需对设备进行维修和保养,保证设备的完好性,设备安装检测和验收后并经特种设备使用登记备案后,乙方将设备交付甲方使用。
3、甲方应提供一份与安装有关的正式项目施工图交乙方,设备的安装位置与安装(拆卸)方案有关问题应由甲、乙双方共同研究确定,并及时做好记要。
4、设备进、退场前,甲方应负责做好作业现场的加固、平整、清理等工作,使乙方设备能够顺利到达指定地点。否则,甲方应负责乙方的停机损失和二次转运的费用。
5、设备的基础有甲方负责设计与施工。设备安装前,甲方应提供壹份基础的设计方案与验收等资料给乙方。设备安装与附墙所需的预埋铁件、锚栓由乙方提供,费用由甲方支付。
6、乙方应配合甲方做好基础预埋节(件)的安装,并按甲方的要求及时进场安装设备。附墙预埋件由甲方负责按双方确定的方案埋设。
7、设备安装前,甲方应提供总功率为_______KW电源(380V±5﹪),从甲方配电室至设备的基础处的专用开关箱与电源线由甲方负责,专用开关箱至设备的电源线由乙方负责。
8、设备在安装或拆除过程中,甲、乙双方均应派管理人员驻现场,随时协调解决安拆作业中出现的问题。设备的安装、拆除过程中,施工现场的警戒区域,甲方应根据乙方的要求划定与落实。
9、当设备需要做附墙时,甲方应提前_____-_____天通知乙方,以便乙方统筹安排。
10、乙方及时提供设备验收资料及使用过程的内业资料交付甲方使用。乙方设备进入工地后,甲方应做好设备及附件保护、保管工作。若发生丢失、毁损、灭失,甲方应承担赔偿责任。
11、根据甲方的要求,乙方为本设备配备证件齐全_______名操作司机。在租赁期间,设备司机应遵守甲方有关的劳动纪律,服从甲方项目部的管理,为甲方提供服务。甲方要合理安排作业时间,不得疲劳作业,若出现乙方配备的司机违反甲方管理制度或违反操作规程,甲方有权要求退回。
12、在租赁期间,设备的所有权属于乙方,甲方只有使用权。甲方若需对设备进行改善或增、减部件,必须征得乙方的书面同意。
13、甲方在工地提供宿舍_______间,作为设备常用配件及司机休息之用。
14、甲方每月应安排半天停机时间作为设备保养、检修作业时间,且不扣除租赁费。
三、费用结算及双方约定
1、设备租赁费收取时间为设备安装验收合格次日起,至设备实际停用日止。设备实际停用日必须经双方书面确认。
2、设备安(拆)、进(退)场、附着、爬升等工作内容按_______计费。基础预埋件、附墙预埋件、附墙拉杆改造等费用按_______计费。
3、设备租赁费每月以_______计费;设备司机工资由甲方负责按时发放,每人每月以_______计费。甲方承担未及时支付工资的法律责任。
4、甲方应保证租赁期限不少于_______个月,少于_______个月,按_______个月结算,超出_______个月时,按实际租赁时间结算。
5、合同签定后,甲方预付设备押金_______;押金不计利息不抵租金。设备安装完毕三日内,设备拆除前双方结清所有费用(含拆除退场费),乙方退还押金。
6、若由于施工组织设计或现场情况的特殊要求,造成设备安装、拆卸无法正常进行,需增加的费用由甲方负责承担。
7、设备如果在使用中出现故障,乙方应及时派人修理。造成设备每次停工修理时间超过一天的,每超一天租赁费应按_______元/天扣除。
四、违约责任
1、若由于甲方未能按约定交付租赁费,乙方有权停机直至拆除,由此产生的拆除退场费与相关损失由甲方承担。
2、未经对方书面同意,任何一方不能中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付_______违约金。
五、争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。甲、乙双方应通过友好协商解决;如协商无法解决,采取如下一种方式解决
1、提交______________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。
2、诉诸当地______________法院,诉讼解决。
六、补充事___________________________________
七、附则
1、本合同一式二份,双方各持二份,具有同等法律效力。
2、本合同自签章之日起生效,至拆机退场结清费用止自然失效。
3、本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,并与本合同具有同等法律效力。
甲方:(盖章)_____________________
乙方:(盖章)_____________________
签约时间:
施工机械合同范本4
甲方:__________
乙方:__________
__________露天煤矿采煤、剥离工程在施工合同的实施过程中为了创造更加安全、高效的施工环境,切实搞好本项目安全生产的管理工作,本项目矿主(_____露天煤矿)以下简称“甲方”与工程承包人(_____建设工程有限公司)以下简称“乙方”续订本安全生产合同:
一、合同期限:
从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、甲方责任:
1、严格遵守国家有关《安全生产》的法律法规,认真执行工程承包中的有关安全要求,成立五人以上并有乙方参与的安全生产管理机构。
2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,坚持“管生产必须管安全”的原则,做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用。
4、定期召开安全生产调度会,及时传达上级有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
三、乙方职责:
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,机械操作规程等相关安全生产的规定,严格履行工程承包合同中有关安全生产的各项条款。同时成立“安全生产”领导小组。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,“管生产必须管安全”,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产管理制度,配备专职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产教育、培训。督促检查、评比等活动。各级领导、工程技术人员、安全生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。加强项目经理和生产工人(包括临时雇用的民工)的安全生产管理。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法,违禁、暴力或妨碍治安的行为。在施工过程中如遇到疾风暴雨等恶劣天气而不能施工时,应及时撤离到驻地或安全地带。司机不得开车返回驻地。
5、乙方参加施工的人员,上岗后应到本地派出所办理暂住证等相关手续,必须接受安全技术教育,熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗作业。对于从事电气、起重、建筑登高架调配作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车等特殊工种的人员,须做到持证上岗,未经过专业机构培训、未获得安全操作合格证和驾驶证,不准上岗,项目经理必须承担相应的管理责任和安全责任。
6、乙方须加强火区及生产区道路的灭火工作,高度重视火区的灭火安全管理,对火灾事故负全部责任。
7、对于易燃易爆的材料应由专管人员妥善保管,配备足够的消防设施,所有施工工人都应熟悉消防设备的性能和使用方法,乙方不得将任何种类的爆炸物品给予、易货或以其它任何方式转让给他人,也不允许和容忍上述的行为在自己的眼皮下发生,一旦觉察及时阻止或举报。
8、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人员和安全检查人员应戴安全帽,夜班人员须穿夜光服并随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9、严禁无证上岗、严禁酒后上班、严禁超速和违章行驶、严禁违规和冒然作业。
10、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态,严禁使用不合格的机械、设备和劳动保护用品。
11、乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的安全生产事故应急预案;如果发生安全事故,严格按照《^v^关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它相关规定,及时上报有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关的责任人。
12、因乙方管理不善,不论矿内矿外发生安全事故,造成人员伤亡和财产设备损失,乙方负全部责任,积极主动处理善后事宜,并承担全部经济赔偿责任。如果因乙方处理不当或推脱责任而给甲方造成不良影响和损失,甲方有权对乙方进行经济处罚直至解除合同。
四、违约责任:
如因甲方或乙方违约造成安全事故,由违约方承担相应的经济和法律责任。
五、合同执行过程中发生争议或合同有未尽事宜双方协商解决,协商不成时申请当地仲裁机构仲裁或向_____法院提起诉讼。
六、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:_____
法定代表人:__________
代理人:__________
乙方(章):_____
法定代表人:__________
代理人:__________
合同签订日期:_____年_____月_____日
施工机械合同范本5
甲方:_________________身份证号:_________________籍贯:_________________
乙方:_________________身份证号:_________________籍贯:_________________
甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下:_________________
一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的70%;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的30%。
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。
三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。
四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。
五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。
七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。
八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥,且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场,以确保工期及质量目标圆满实现。
九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍,在施工过程中必须按业主方的要求,按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容,不得以任何借口拖延工期,确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责,由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。
十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的,双方应本着友好协商的原则解决。
项目合作协议双方签字生效:
甲方:_________________
乙方:_________________
合作协议签订时间:_________________
双方身份证复印件:_________________
施工机械合同范本6
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》的有关规定,为明确权利和义务关系,经双方协商一致,特签定如下合同:
一、现因承租方施工需要,向出租方租赁大型施工机械,安装高度米,安装地点
二、租赁期限,从预计租赁使用至。
三、租赁费结算
1、机械进、退场费由承租方负责。
2、凡出租方提供的脚具吊、铲车、人员等费用(简称拆装费),应向承租方收取金额元。
3、超出标准
4、租金及付款方式:每月收取租金为元整,出租方应于每月5号前向承租方商量支付上月租金。
5、本合同经双方签订后,承租方应向出租方预付元,作为履行本合同定金。
6、上级机关或相关主管单位验收塔吊,资料有出租方负责,费用由承租方负担。
四、租金的发票由出租方公司开具正式发票。
五、合同双方权利和义务:
1、出租方有按月收取租赁费用的权利及调度权。
2、承租方在设备正常情况下,有安排机械人员作业的权利。
3、承租方应按期向出租方支付机械租赁费及操作工的工资。
六、其他的约定:
1、承租方应按出租方提供的图纸尺寸按时完成基础及机械附墙铁件的预埋,并提供基础砼试压单,质量检验合格证明,以便出租方实施安装及塔机验收。
2、自签订合同日起在____日内起进行安装,超过____日不进行安装的,承租方可以要求解除合同,出租方承担一切经济损失。
3、承租方应为出租方进场安装,拆卸机械提供方便,承租方应按要求对作业场地道路进行清理、修理、对妨碍拆装、作业的机械物应予拆除。
4、出租方配备二名操作人员,承租方应为出租方的操作人员安排食宿,并为租赁设备提供合格、匹配的润滑油,租赁机械在维修期间,出租方不承担其他费用损失。机械出现较大故障,出租方应在24小时内修复,如超过48小时扣除修理期内的租金。并承担一切经济责任。
5、承租方应严格遵守机械安全操作规程,对违章指挥,强行安排超负荷作业而造成的机械或人身伤害事故,其责任由承租方负责,出租方不承担一切安全事故和责任。
七、本合同未尽事宜,双方可协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,合同双方各执份,本合同自双方签字、盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
施工机械合同范本7
本合同各方当事人
甲方:______________________________
法定代表人:_________________________
住址:_______________________________
邮编:_______________________________
乙方:_______________________________
法定代表人:_________________________
住址:_______________________________
邮编:_______________________________
根据《^v^合同法》的有关规定,就机房供电设备销售暨施工事宜,甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商,自愿达成以下条款:
第一条 项目的名称
项目名称:_____机房供电系统整改工程
第二条 合同内容
1.货物清单项目所包含货物的清单(名称、数量、规格、单价):
产品名称型号规格单价数量单位小计合计
供电设备
供电设备
2.合同金额:_________元
(大写)人民币______________元整
合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。甲方不再另付任何费用。
第三条 货物的质量要求、培训费用及损害赔偿
1.质量要求:产品的技术标准,按下列第____项执行:
(1)按国家的标准执行;
(2)按____部颁布的标准执行;
(3)按甲乙双方商定技术要求执行。
2.乙方按本合同向甲方提供货物、服务及培训。培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定,详见培训附表。
3.乙方本合同向甲方提供货物及服务,导致甲方损失,乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因,导致甲方损失,乙方应予以赔偿。乙方货物在质量保证期内提供包修服务并提供终生服务。
第四条 交货
1.交货日期:合同生效后_____个工作日。
2.交货地点:_________________________(由甲方指定)。
第五条 施工要求
1.乙方根据甲方技术人员要求,将甲方原有_____设备更换为_____设备,并保证设备正常使用。乙方需按照甲方要求对各设备电源介入线路做重新连接部署。乙方根据甲方技术人员要求,将机房供电线路做总体改造,实现所有机柜设备由UPS直接供电。
2.乙方根据甲方要求,将相应设备统一部署在新购置的机柜中,做妥善存放。
第六条 验收
1.验收方式:货物安装、调试完毕后,甲方对货物进行验收,调试运行结果必须符合甲方技术要求,并签署“验收报告”_____。
2.验收人员
(1)甲方相关部门:_。
(2)_____乙方项目负责人:项目经办人。
3.验收地点:施工现场。
4.文档移交:设备清单、验收报告、最终设计方案、培训资料、系统操作说明书等。
5.验收标准:按照有关技术资料,对前端设备和主机应仔细检查其品牌、型号、产地,防止假冒伪劣产品。
第七条 售后服务
1.对本系统实行终身维护。
2.其中硬件的免费保修期为:自验收合格之日起_____年内。
3.接到服务电话后,__________个工作日内派遣工程师到现场进行维护到解决问题,市内_____个小时可以到位。
4.如维护故障器材确有困难,可以提供同类型的产品替代使用,直至故障器材被修复。
5.每个月定期回访用户,做日常性的检查,维护和清理服务。
6.与工程单位进行一般性的技术沟通。
7.售后服务电话:__________。
第八条 合同的结算
结算方式:交付货物、经验收合格并经交付使用后支付合同款项的全部价款,即人民币:元,大写:元整。
第九条 异议期限与处理
乙方在接到甲方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见,10日内未予处理或未达到合同标准的,甲方有权拒绝支付余款。
第十条 甲方的违约责任
1.方逾期付款的,每日应向乙方偿付合同总额的千分之_____作为违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此对乙方造成的损失。
第十一条 乙方的违约责任
1.乙方所交设备品牌、品种、数量、规格、型号、质量不符合合同规定的,_____由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
2.乙方逾期交货的,每日应向甲方偿付合同总额的千分之_____作为违约金,超过五日的仍未交货的,甲方有权解除合同,追回已付货款,并保留追讨因此所受损失的费用。
第十二条 其他
1.一方对因机房供电设备销售暨施工而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
2.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
3.任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
4.1本合同书适用^v^有关法律,受^v^法律管辖。
4.2本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向__________仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 附则
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同—式_____份,具有相同法律效力。各方当事人各执_____份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
施工机械合同范本8
委托方:______________以下简称甲方
接受方:______________以下简称乙方
根据本地建委关于《施工现场机械设备安全管理规格》和本地劳动局关于《起重机械安全管理试行规定》,结合本建筑机械设备的具体情况,明确双方在起重设备装、拆、运输过程中的安全责任。为确保施工安全,双方在签订装拆合同的同时签订本协议。望双方严格执行。
设备名称:_________型号:_________
工程名称:________________________
地点:____________________________
协议内容:
1、甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及技术知识教育,增强法制教育,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。
3、施工前,甲方应保证作业区域道路坚实、畅通、平整,夜间施工提供照明设备,负责设置作业区域安全警戒线,有明显标志,并派专人监护,严禁无关人员进入现场,造成后果,由甲方负责。
4、乙方人员必须持证上岗,严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进行,如违反而引发的一切后果,均由乙方负责。
5、施工前,乙方派______负责机械设备的有关安全工作。甲方派______负责联系并予以协助,双方应该经常联系、合作,预防事故发生。
6、双方在施工期间必须严格遵守安全生产的有关规定,按《建筑机械使用安全安全技术规程》的规定进行作业,对任何一方人员违反安全生产规定、制度等情况,双方都有权拒绝执行。
7、设备安装调试完毕后,双方一起参加验收,向有关部门申请,合格后方能投入使用。
8、本协议经双方盖章后生效,协议作为合正本的附件一式二份,甲、乙双方各执一份。
9、其它:_____________________
委托方单位盖章:________接受方单位盖章:________
代表(签章):__________代表(签章):__________
签约日期:______________签约日期:______________
施工机械合同范本9
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》的有关规定,为明确权利和义务关系,经双方协商一致,特签定如下合同:
一、现因承租方施工需要,向出租方租赁大型施工机械,安装高度米,安装地点
二、租赁期限,从预计租赁使用至。
三、租赁费结算
1、机械进、退场费由承租方负责。
2、凡出租方提供的脚具吊、铲车、人员等费用(简称拆装费),应向承租方收取金额元。
3、超出标准
4、租金及付款方式:每月收取租金为元整,出租方应于每月5号前向承租方商量支付上月租金。
5、本合同经双方签订后,承租方应向出租方预付元,作为履行本合同定金。
6、上级机关或相关主管单位验收塔吊,资料有出租方负责,费用由承租方负担。
四、租金的发票由出租方公司开具正式发票。
五、合同双方权利和义务:
1、出租方有按月收取租赁费用的权利及调度权。
2、承租方在设备正常情况下,有安排机械人员作业的权利。
3、承租方应按期向出租方支付机械租赁费及操作工的工资。
六、其他的约定:
1、承租方应按出租方提供的图纸尺寸按时完成基础及机械附墙铁件的预埋,并提供基础砼试压单,质量检验合格证明,以便出租方实施安装及塔机验收。
2、自签订合同日起在____日内起进行安装,超过____日不进行安装的,承租方可以要求解除合同,出租方承担一切经济损失。
3、承租方应为出租方进场安装,拆卸机械提供方便,承租方应按要求对作业场地道路进行清理、修理、对妨碍拆装、作业的机械物应予拆除。
4、出租方配备二名操作人员,承租方应为出租方的操作人员安排食宿,并为租赁设备提供合格、匹配的润滑油,租赁机械在维修期间,出租方不承担其他费用损失。机械出现较大故障,出租方应在24小时内修复,如超过48小时扣除修理期内的租金。并承担一切经济责任。
5、承租方应严格遵守机械安全操作规程,对违章指挥,强行安排超负荷作业而造成的机械或人身伤害事故,其责任由承租方负责,出租方不承担一切安全事故和责任。
七、本合同未尽事宜,双方可协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份,合同双方各执份,本合同自双方签字、盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
________年____月____日
施工机械合同范本10
甲方:
乙方:
为了优质、高效的完成 工程的建设任务,根据《^v^合同法》和《^v^劳动法》及项目的建设要求,明确双方的权利义务关系,甲乙双方本着平等、互利的原则,经过认真研究和协商签订本合同以便共同遵守。
一、 工作内容、工期、项目单价、质量标准
1、工程名称及工程内容:
2、工程位置:
3、施工工期: 日
4、工程细目及单价:
名称:改路挖运土方 单位:xx m3 (天然密实体积) 单价: 6、74元/m3(含税) 内容: 清表、开辟工作面、挖土、装车、运输、卸至指定工作面、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等 名称:改路利用土方 单位:xx m3 (压实体积) 单价: 4、3元/m3(含税) 内容: 清表、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及养护等 名称:改路回填砂砾(参照图纸)单位: xxm3 (压实体积)单价:45、35元/m3(含税)内容: 清表、修便道、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等。
工程数量以实际完成、验收合格为准,甲方与乙方每月核算工程量,如有遗漏,无特殊情况不予补充。
双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终结算的依据,除此之外不得另行结算工程价款。乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工,已计入相应单价不再另外计量。
5、质量标准:
(1) 本合同的工程内容均要求达到优良工程,各项技术指标合格率100%。 检验方法:按照《质量检验评定标准》、施工规范及业主招标文件要求的技术规范和本标段监理工程师认可等办法。
(2) 施工工艺及方法:施工工艺和方法采用部颁规范和规程以及本标段监理工程师认可的其他工艺和方法。
二、 材料机具的使用和机械调配
1、 施工中所需的机械设备由乙方自行配置,但必须满足甲方施工要求。
2、 施工中所需的油料、水、电等消耗费用均由乙方承担。
三、 结算及付款
1、 乙方全部工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后,按实际完成数量予以结算。
2、 根据乙方每月所完工程量,经甲方、监理、业主验收合格后,甲方按业主拨款情况支付乙方工程费。
3、 接到甲方计量通知后,乙方每期按甲方的工程验收办法填写申请验收单。经甲方工程验收小组验收合格交由合同部给予计量,合同部根据实际计量工程量和合同单价扣除各项费用后出具工程任务结算单。甲方计量款到户后,乙方根据结算金额上报用款计划交由财务部审核,核查无误后3日内由甲方负责给乙方拨付。
4、 乙方负责施工过程中原材料税费(砂砾及油料)以及机械使用产生的税费,并提供相应的足额^v^;否则,项目部将按实际发生额的对应税率予以扣除。
5、 对于工程变更部分,经业主审核确认后,甲方根据实际情况对乙方进行结算。
6、 为保证农民工工资及当地欠款清还,每次拨款时,由乙方向甲方提供费用使用计划,经甲方审核同意后,由甲方代付。
四、双方权利与义务:
甲方权利与义务:
1、对乙方进行技术交底,提供施工图纸、相关的施工方案、施工技术规范、质量检验标准等。
2、有权对乙方施工项目的质量、进度、安全等进行全方位的检查、验收和评定。
3、甲方有权对乙方不符合规范要求的行为和项目进行处罚。技术质检部实行一票否决权,对乙方有质量问题的工程有权勒令其返工,如返工不彻底停止当月计量支付,直到能达到质量要求,其间一切损失及工期延误由乙方负责。
4、如因甲方或自然灾害原因,工期顺延;若乙方原因造成没有按规定的工期完工,甲方有权按一定比例予以罚款,并就具体情况扣除乙方机械费重新安排其他机械进行施工,剩余部分工程量按其合同单价的110%予以扣除。
5 、对于乙方不听指挥的操作人员,甲方有权清除出工地。
乙方权利与义务:
1、服从甲方的领导,严格按照甲方提供的图纸、质量要求、安全要求等进行标准化、规范化、程序化施工,所施工项目必须达优良工程。
2、由于不按规范施工,造成质量不符合规定标准和设计要求的,其返工费用及延误工期损失由乙方全部承担。
3、施工中发生的工程变更,或重大地质变更乙方应在甲方确定施工方案和核实工程量后,无条件服从施工,施工单价仍为原单价或以甲乙双方协商的单价为准。
4、保证施工期间,参与本工程的机械设备能满足甲方工期要求,否则甲方有权中止合同,并要求乙方赔偿损失。
5、保证不雇用童工,不使用有犯罪嫌疑、传染病及其他危害公众利益的操作人员。
6、甲乙双方在工程任务验收单和结算单上签字生效后,乙方保证不借任何理由要求甲方给予增加费用。
7、乙方必须保证机械的正常使用,设备的维修保养均由乙方自行承担。
8、乙方同当地发生的一切经济往来(房租费、食宿费、施工过程中所消耗的费用等)由乙方自行承担,若发生经济纠纷,甲方有权从给乙方拨付的工程款中扣除其所欠当地费用,代扣费为所欠费用的110%,10%作为代扣办公费。
9、施工中乙方不得以任何理由、借口停工、罢 工,如有发生,甲方有权解除合同或对乙方降低10%单价进行经济处罚。
10、乙方撤离工地前,必须清理完与当地的所有经济纠纷,以当地村委出具的证明为依据。
五、文明施工、安全生产
1、甲乙双方都必须加强安全施工管理,增强安全意识,建立各种安全制度,危险作业区设立安全防护措施,并设危险标志,乙方每个作业班组必须设置一名专职安全员,负责施工安全。
2、乙方必须对所管理的材料、设备、车辆等做到有专人负责,在施工中,如因乙方违犯操作规程造成人员伤亡事故或设施损坏、丢失等情况所造成的后果,一律由乙方负担,甲方概不负责。
3、乙方使用的操作人员应主动到施工路段当地的派出所备案,所有人员应遵纪守法,如有违法乱纪者或与当地群众发生的切纠纷,其后果均由乙方自负。
4、乙方必须服从甲方正当的安全管理、指导、检查,如若违反安全规程,甲方有权对乙方进行停工整顿。
5、乙方机械的操作员必须具有熟练的操作技能,有合法的驾驶执照及相关操作证,在施工过程中,由此责任事故造成的损失由乙方自己负担。
六、环境保护
甲乙双方必须加强环境保护意识,严格执行国家、地方政府颁布的有关环境保护,水土保持的法律、法规,加强生态环境保护、水资源保护,大气环境保护。做到废弃杂物分类堆放,不随意污染水及空气,降低噪音,同时力行节约,严禁浪费。
七、争议的解决:
本合同再履行过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决,若协商不成,可在甲方注册地法院解决。
八、本合同一式三份,甲方二份乙方一份。
九、未经事宜,由甲乙双方另行协商签定补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。
十、合同经甲乙双方签字盖章后生效;合同自甲乙双方在工程数量验收单及结算单上签字生效认可后自行失效。
甲方:
乙方:
日期:
施工机械合同范本11
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,关于甲方使用乙方机械设备的有关事宜,达成一致意见,签订本合同如下:
一、 施工设备名称:规格、型号及数量。
二、 施工期限。
使用期限自 年 月 日至年 月 日止。
三、 施工标准和结算方式。
施工费用每月 元,(含税价)以每月计量款下来结清上月费用,工程完工不满一月按每月费用除以30天计算,接到退场通知后 14 天之内费用结算完毕。
四、 驾驶员配备。
乙方必须按甲方要求,配备熟练操作手 1 名,应持证上岗,其工资由乙方承担,但在施工期内,乙方的驾驶员由甲方管理,甲方有权指挥和调派,甲方负责驾驶员的食宿。
五、 机械的维护和保管。
乙方机械在甲方工地正常的维修和保养工作其他费用由乙方负责,乙方正常的维护和保养应不影响工地施工。离开工地修理扣除相应天数的台班费。
六、 燃料费用的承担。
机械燃油(柴油)由甲方提供,其他油料由乙方负责。
七、 双方责任与义务。
甲方负责做好安全和技术方面的交底工作。施工期间机械的安全问题
乙方车主或司机应严格按照操作规程施工,严禁野蛮施工和违规作业,
杜绝安全事故发生,同时做好机械的集中停放,防止被盗被抢。作业时,甲方配备必要的配合人员,对机械进行合理调配,按章指挥,确保人机安全。
八、 特别约定。
1、乙方必须按操作规范,安全合理地使用机械。
2、如乙方所配驾驶员不服从甲方正常的工作调派,甲方有权要求乙方更
换驾驶员,如乙方操作不当,引起材料浪费,甲方有权要求乙方赔偿。
3、非经甲方书面许可,已方不得将机械转给他人使用或为他人进行作业,
如乙方擅自转借或指派驾驶员为他人作业,经甲方现场管理人员确认后,罚款 元。
九、 违约责任。
1、因乙方机械状态或性能不能达到正常要求,导致甲方无法正常使用机
械的,乙方应按每天 元标准赔偿甲方停工损失。
2、甲方未能按期付款,则对所拖欠的租金按逾期一天万分之的标准
支付违约金。
十、 合同的生效。
本合同经双方签字盖章生效,合同一经签订,任何一方不得反悔。
十一、争议解决。
合同履行中如发生争议,由双方友好协商解决,协商不成时,由当地市仲裁委员会协调解决。
十二、本合同一式两份。甲乙双方各执一份,未尽事宜双方协商解决。
甲 方:
乙 方:
法定代表:
法定代表:
委托代理人:
委托代理人:
日 期:
日 期:
施工机械合同范本12
出租方(甲方):
承租方(乙方):
云JT20_牌号38号出租车属于甲方所有。现经甲乙双方协商一致,就该车租赁经营达成如下协议。
1、签订本合同时,乙方向甲方交押金¥元(大写:贰万元整);租赁期限满时,若乙方不欠费或违约,甲方一次性归还乙方。
2、租赁期限壹年,从年月日起至年月日止。
3、乙方每天交给甲方租赁经营费¥元(大写:壹佰捌拾元整),每月(按30天算)租赁经营费于当月月底一次性结清,逾期支付租赁经营费,根据逾期金额,按日向甲方承担10%逾期付款违约金,逾期15天(含15天)以上,甲方有权解除本合同,拒退押金,并有权追收未付租赁经营费及逾期付款违约金。
4、租赁经营期间,经营管理费、养路费、运输营业税、运管费、车船税、公路建设基金费、保险费【保有交强险、第三者责任险、座位险、车损险、不计免赔险】均由甲方承担。
5、租赁经营期间,车辆年检、等级评定、二级维护均由乙方办理并承担相关费用。
6、租赁经营期间,一切维修费用(包括换机油、大修发动机、换轮胎等)均由乙方承担,维修期间仍应支付甲方租赁经营费。
7、租赁经营期间,发生时,乙方在24小时内必须报中国财保xx公司,若延迟未报,保险公司拒赔,乙方承担一切责任。
8、租赁经营期间,发生,乙方承担除保险公司理赔外一切损失,经济损失未达¥元(大写:肆佰元整),概不报保险,由乙方负责。
9、租赁经营期间,车辆丢失(含被盗),乙方赔偿甲方一切损失。
10、乙方应遵纪守法经营,严格遵守交通法规,执行甲方所属公司各项安全管理规定,服从公司管理监督,做到安全行车。
11、租赁经营期限满,乙方必须进行一次二级维修修理,修理费及材料费由乙方负责,并保证四条轮胎5成新。
12、任何一方擅自解除本合同,向对方承担¥元(大写:叁仟元整)违约金。
本合同一式二份,甲乙双方各一份,效力均等。
甲方(签名):乙方(签名):
住址:
居民身份证编号:
年月日
施工机械合同范本13
甲方(承租方):
乙方(出租方):
依照《^v^合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工机械租赁事宜协商一致,订立本合同。
一、租赁机械名称、规格型号及数量:
二、承租施工地点:
三、租赁期限:
从该机械设备进场天后计算租赁时间至甲方通知乙方报停为止。
四、租赁方式及费用,采用下列第种方式租赁。
1、按月包干制,每月租金(大写):xx元。
2、按天计算单价,每天租金(大写):xx元。以上租金包含设备操作人员工资及税金等费用。
五、费用结算及支付:
租赁费用双方按月结算,具体付款方式为。
六、乙方责任
1、负责向甲方提供机械性能良好、运转正常、无安全隐患的机械设备。
2、负责向甲方提供租赁设备的相关资料(包括使用说明书、操作规程、装配图纸)、基础施工图纸、地脚预埋件等,以书面形式向乙方提供装配及基础施工的各项要领,并在乙方需要时派人现场进行帮助和指导。
3、负责配备随车使用配件、备件及修理工具,保证设备的正常使用。
4、配备名持证上岗的熟练设备操作人员。
5、负责设备日常维护、故障修理。
七、甲方责任
1、按相关规程安排设备进行正常作业,不对设备违章指挥。
2、负责提供机械操作人员的住宿场所,其伙食由,费用由方承担。
3、安排时间由乙方操作人员对设备进行正常的维护和保养。
4、负责本合同其他条款约定的由甲方承担的责任。
八、设备进场、出场、安装、拆卸及验收双方责任及费用的约定:
九、设备维修
1、乙方应履行租赁设备的维修义务。包括设备在出租期间出现故障,在正常使用过程中出现的`磨损及其他故障,日常维护(定期检查、上油等)。
2、设备发生故障,甲方应当天通知甲方,乙方应视情况对设备进行维修或更换,按月租赁的设备每月总维修保养时间不能超过三天,否则,超过时间按有效工作日(27天)标准扣减租赁费用。按天租赁的设备以实际使用时间结算费用。
3、设备发生故障,甲方通知乙方后次日内乙方未进行修理的,甲方可在
第三天安排设备修理事宜,相关费用由乙方承担。因条件所限甲方不具备修理条件,乙方未按甲要求时限进行修理或更换的,给甲方造成的相关损失由乙方承担。
十、安全责任
1、乙方应对操作人员进行必要的安全教育,以保证其按安全管理规定和操作规程操作机械设备,因操作人员违章操作所导致的相关责任由乙方承担。
2、甲方应按相关规定对设备进行合理调度、指挥,因违章指挥造成的损失由甲方承担。
3、乙方应提供性能完好的机械设备,因设备质量不合格造成的安全责任由乙方承担。
十、双方其他约定
十一、争议
双方在履行合同时发生争议,应协商和解或要求有关主管部门调解,和解或调解不成的,可向甲方所在人民法院起诉。
十二、合同生效
1、合同订立时间________年____月____日
2、合同订立地点:
3、双方约定本合同后生效。
4、本合同一式四份,双方各执两份,具有同样效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
________年____月____日
施工机械合同范本14
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据合同法的有关条款规定,从双方的共同权利、义务出发,经双方友好协商,甲方向乙方提供以下机械设备,达成以下协议:
一、所需设备详情:
机械设备名称
规格型号
租赁期限
月租金(大写)
二、机械到工地之日起计算租期和租金。
甲方保证乙方所在工地施工结束后,方能撤场,并且不提高原租金价格。
三、租赁款及付款方式:
所租设备月租金为 元,乙方应在设备进场前先付给甲方一个月租金,甲方给乙方开收款收据。每隔三十天为一个月,三十天期满前二天即付下一个月租金,乙方不得延迟付款超过二天,否则,甲方有权停机或撤场,停机期间乙方须承担租赁费。租期满后,若使用天数不足三十天的,租金按月租金/30X使用天数照付。月租金不受天气及乙方是否施工等任何因素的影响。租期应按设备进场之日起至甲乙双方认可的停租之日止,进行计算。
四、甲方为乙方提供性能良好的设备及有关技术资料
配备一名操作工,操作工的食宿由承租方承担。
五、机械设备的维修费用及责任:
设备因故障停机,一次正常维修三天内排除,乙方照付租金,超过三天后,乙方不再承担其超过三天后停机维修天数的台班费,甲方不承担设备因故停机期间乙方工程的直接或间接损失,设备在租用期间维修费用由甲方承担。
六、机械设备的使用权限与保管:
在租赁期间,乙方应妥善保管机械设备,并承担安全生产事故责任和经济损失。机械设备由甲方提供的操作手操作,如因操作手操作不当造成的维修费用,由甲方承担。如因乙方指挥不当造成的机损费用由乙方负责。甲方的操作手必须服从乙方的指挥调度,保质、保量完成乙方安排的任务。严禁超范围,超能力使用。设备在租赁期间,由于看管不当导致设备被毁被盗造成的损失,全部由乙方照价赔偿。未经甲方同意,乙方不得擅自在所租设备上增加和拆除任何零部件。
七、乙方只具有所租设备的使用权
无权将设备转租或将设备抵押,否则甲方有权停机或终止合同调走设备,并由此造成的损失由乙方承担赔偿。
八、乙方租用期满后
必须将设备完好、附件齐全的归还甲方。保证甲方安全撤场,否则由此造成的损失由乙方承担赔偿。
九、本合同一式二份
双方签字或盖章生效,甲乙双方各执一份。本合同在执行过程中若发生纠纷,经协商未果,由法院仲裁。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址:地址:
法人代表签字:法人代表签字:
年 月 日 年 月 日
施工机械合同范本15
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
经甲乙双方协商,本着双方互利合作的原则,订立如下合同:
一、工程地点:
乙方根据工程建设的需要,特向甲方租赁挖掘机壹台。
二、租赁时间
从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止
三、租赁方式、费用结算时间
挖机租赁采用月租制:无论晴、雨、雪天气,每月按元(大写:),每月租赁费用于次月日之前结算完上月的费用,工程完工一次性结算所有费用。
四、工作时间及超时计算
挖机每月工作时间最高为小时,如在本月内有走出时间,则按每小时元计算,时间以挖机计时器为准,如没有达到时间则按月计算。
五、挖机进出场费用
租赁时间如不满三个月,乙方承租挖进出场费元,超过三个月乙方承担进场费
六、乙方的权利和义务
(1)乙方可以根据自己的施工进度,在安全施工情况下,安排机械每天的工作时间。
(2)乙方提供挖机驾驶员和管理人员的吃、住及挖机燃油,因燃油造成的停工损失,由乙方负责。
(3)在施工工地工作范围内工作,乙方应保证甲方工程机械及驾驶同的生命安全,因乙方指挥不当造成的安全责任事故,由乙方负全责,因自然灾害造成的损失,由甲、乙双方各负一半责任。
(4)乙方必须保证甲方挖机时、出场时的道路畅通。
(5)乙方支付给甲方所有费用均以现金支付。
七、甲方的权利和义务
(1)甲方应保证机械正常使用,定期(每月有天时间)保养机械。
(2)甲方驾驶员在保证工程机械及自身安全的情况下,应无条件的服从乙方指定人员的调度、指挥施工。
(3)在停工休息时间内,乙方应协同甲方驾驶员放置好工程机械以及保证其安全。
(4)甲方收租赁费用后出具收据,不承担任何税费。
八、违约责任
(1)乙方如不能按时结算租赁费用,超过一天,按月租赁费用1%计算违约金。
九、其它
(1)如有异议,另行协商解决,本合同产生的纠纷若不能协商解决,可通过法律程序来解决。
(2)本合同一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份,签字生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工机械合同范本16
承租方(甲方):
出租方(乙方):
甲方 因施工租赁乙方的机械设备,在甲方标段内参与施工。为明确租赁期间双方的权利和义务,经双方协商达成以下协议:
一、设备名称: 设备型号 数量
二、起始日期: 至甲方通知的实际停止日期。
三、单价: ____元。
四、租赁方式:燃油由方负担,进场费由方负担。退场费由方负担。
五、结算方式:每月25日至月末付给乙方议定的租赁费用____元整。设备每月允许故障停车三天,如有超日维修,可根据工作情况及施工进度相互协商。
六、甲方权利与义务:
1、甲方有义务负责机械设备租赁费结算和支付。扣减超过维修日的费用,双方协商。
2、甲方负责安排机械设备的工作任务。
3、甲方定期进行安全检查,督促乙方完善设备,消除隐患。
七、乙方的权利与义务:
1、乙方负责提供符合合同规定状况良好机械设备,配备一名能满足工作需要有经验的操作员,做好日常养护,保证机械正常运转。
2、乙方应在保证施工需要的条件下,尽量节约甲方提供的燃油。严禁偷、倒、泄露等事件发生。
3、遵守甲方有关施工要求,完成交待工作任务。
4、乙方负担除主燃油之外的机械保养费用。维修保养尽量安排在工作空余时间。
5、乙方有权拒绝甲方违章指挥及有关危害安全的指挥。
八、设备租赁日期应根据施工情况,以现场实际停止日期为准,中途因各种原因需要临时停止租赁的,由双方协商解决。停止前双方有提前告知义务。
九、本协议一式两份,双方各执一份,此协议双方签字之日起生效,至甲方完全付清租赁费用后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工机械合同范本17
土方施工合同协议书
项目合作协议(以下简称甲乙双方)
甲方:_________________身份证号:_________________籍贯:_________________
乙方:_________________身份证号:_________________籍贯:_________________
甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下:_________________
一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的70%;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的30%。
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。
三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。
四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。
五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。
七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。
八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥,且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场,以确保工期及质量目标圆满实现。
九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍,在施工过程中必须按业主方的要求,按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容,不得以任何借口拖延工期,确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责,由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。
十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的,双方应本着友好协商的原则解决。
项目合作协议双方签字生效:_________________
甲方:_________________乙方:_________________
合作协议签订时间:_________________
双方身份证复印件:_________________