矿产勘查合同范本1
抵押权人(贷款人): (以下简称甲方) 住 所：
身份证号： 电 话：
抵押人(借款人)： (以下简称乙方)
住 所：
身份证号：
电 话：
为确保抵押人(乙方)与抵押权人(甲方)于xx年4月11日签订的编号为 的《借款合同》(以下称“主合同”)的履行，保障甲方债权的实现，经甲乙双方协商一致，乙方愿意与甲方依主合同形成的债务提供抵押担保，并订立本合同，以便共同遵守。
第一条 抵押财产
一、乙方以本合同附件上所列“抵押物清单”所列之财产向甲方设定抵押;
二、因抵押财产换发新的权利证书，导致本合同“抵押财产清单”与上述新的权利证书或登记机关的登记薄相关记载不一致的，乙方不得以此为由拒绝承担担保责任;
三、如果抵押财产价值已经或者可能减少，影响甲方债权的实现，乙方应按照甲方要求提供新的担保。
第二条 担保范围
主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
第三条 抵押财产登记
双方应于本合同签订后及时到相应的登记部门办理抵押登记手续;
第四条 主合同变更
一、如果甲方与债务人协议变更主合同主要条款，乙方同意对变更后的主合同项下债务承担担保责任;
二、乙方不因甲方委托第三方履行其在主合同项下的义务而减免担保责任;
三、主合同项下债权转移给第三人的，甲方应及时通知乙方，乙方应协助甲方及该第三人办理法律要求的抵押变更登记手续;
四、主合同项下债权或债务的转移行为未生效、无效、被撤销、被解除，乙方仍按照本合同对甲方承担担保责任;
第五条 抵押财产的占有与保管
一、乙方应妥善地对抵押财产进行占有、保管和维修保养，合理使用抵押财产，维持抵押财产完好，按时缴纳与抵押财产相关的各项税费。甲方有权对抵押财产进行检查，并可要求乙方将抵押财产权利凭证的正本交甲方保管;
二、乙方委托或同意第三方占有、保管、使用抵押财产的，应当告知该第三方甲方抵押权的存在，并要求其保持抵押财产的完好、接受甲方对抵押财产的检查以及不妨碍甲方实现抵押权;乙方不因此免除前款中的义务，同时应对该第三方的行为承担责任;
三、抵押财产造成人身或财产损害的，应由乙方自行承担赔偿责任。如果甲方因此遭到索赔而承担了责任，或为乙方垫付赔偿金，则甲方有权向乙方追偿。
第六条 第三方妨碍
一、如果抵押财产被第三方查封、冻结、扣押、监管、留置、拍卖、强行占有、毁损或者进行其他处置，乙方应当立即通知甲方，并及时采取制止、排除或补救措施，防止损失扩大;若甲方提出要求，乙方应提供符合甲方要求的新担保。
二、抵押财产发生前款情形后的剩余部分仍作为甲方债权的抵押担保。乙方因上述原因取得的赔偿金或补偿金，应存入甲方指定的帐户。
第七条 对乙方处分抵押财产的限制
一、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式处分抵押财产，包括但不限于放弃、出租(包括原租赁合同到期后续租)、赠与、转让、出资、重复担保等。
二、经甲方书面同意，乙方处分抵押财产而获得的价款或其他款项应当存入甲方指定的帐户。
第八条 抵押权实现
一、债务人不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同其他约定，甲方有权处分抵押财产。
二、本合同《抵押物清单》记载的或双方另行约定的抵押财产价值，无论是否记载于登记机关的登记薄，均不表明抵押财产的最终价值，其最终价值为甲方处分抵押财产所得价款在扣除各项税费后的净额。
三、甲方处分抵押财产所得价款，在支付处分过程中发生的费用(包括但不限于保管费、评估费、拍卖费、过户费、税费等)后，优先用于清偿主合同项下的债务，剩余价款退还乙方。
四、甲方可以对乙方的抵押财产之外的财产申请强制执行，且不以放弃抵押权或必须优先处分抵押财产为前提条件。
五、乙方不得以任何方式妨碍甲方实现抵押权。
六、无论甲方对主合同项下的债权是否拥有其他担保，甲方均可直接要求乙方依照本合同约定在其担保范围内承担担保责任，乙方将不提出任何异议。
七、甲方同意，即使因债务人清偿、甲方实现其他担保权利或任何其他原因导致主合同项下的债务部分消灭，乙方仍应按照本合同的约定在担保范围内对尚未消灭的债务承担担保责任。
八、乙方已充分认识到利率风险。
第九条 违约责任
一、甲方违约责任：
如果甲方因过错遗失乙方交付的抵押财产权利证书;或者主合同项下债务清偿完毕后，甲方不及时返还抵押财产权利证书或在乙方提出申请后不依法协助办理抵押登记注销手续，乙方有权采取以下措施：
1、要求甲方承担抵押财产权利证书的补办费用;
2、要求甲方限期返还抵押财产的权利证书，或协助乙方办理注销抵押财产登记。
二、乙方违约责任：
(一)乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏，甲方有权采取以下措施：
1、要求乙方限期纠正违约行为;
2、要求乙方提供新的担保;
3、要求乙方赔偿损失;
4、处分抵押财产;
5、法律许可的其他救济措施。
(二)如果因乙方原因导致抵押权未有效设立，或者导致抵押财产价值减少，或者导致甲方未及时或充分实现抵押权，由此给甲方造成的`损失由乙方承担。
第十条 其他条款
一、费用的承担
与本合同及本合同项下抵押财产有关的一切费用(包括但不限于占有、管理、处置、登记、评估、公证、维护、保养、拍卖、过户等费用)，由乙方承担，双方另有约定的除外。
甲方为实现抵押权而实际发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、公证费、律师费等)均由乙方承担。
二、即使甲方不行使或延缓行使主合同项下的任何权利或未用尽主合同项下的任何救济，乙方在本合同项下的担保责任并不因此减免。
三、乙方通讯地址或联系方式发生变动，应及时书面通知甲方，因未及时通知而造成的损失，由乙方承担。
第十一条 争议解决方式
本合同有效性、履行、违约及解除等有关的争议，合同各方应友好协商解决。如果协商不成，任何一方应向甲方住所地法院提起诉讼。
第十二条 甲乙双方约定债务人债务履行完毕后，签订《抵押登记注销协议书》，注销抵押物抵押登记。
第十三条 合同生效条件
本合同经甲方或其授权的代理人签字并加盖公章及乙方签字盖章后生效。
第十四条 本合同壹式 两 份。
第十五条 乙方陈述与保证
一、乙方已阅读本合同所有条款。应乙方要求，甲方已经就本合同作了相应的条款说明。乙方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
二、乙方具备担保人的合法资格，乙方在本合同项下的担保行为符合法律、行政法规和规章的规定。因乙方无权签署本合同而产生的一切责任均由乙方承担，包括但不限于全额赔偿甲方因此遭受的损失。
三、乙方确认自己对债务人资产、债务、信用、信誉等情况、是否具备签署主合同的主体资格和权限以及主合同的所有内容已经充分了解。
四、乙方对抵押财产依法享有完全的所有权或处分权，抵押财产并非公益设施、禁止流通与转让的财产，不存在任何权属争议。
五、抵押财产不存在其他共有人，或者虽然存在其他共有人，但该抵押担保行为已经获得其他共有人的书面同意。
六、抵押财产不存在任何未书面告知甲方的瑕疵或负担，包括但不限于抵押财产为限制流通物、被查封、被扣押、被监管、被出租、被留置、抵押财产存在拖欠购置款、维修费用、国家税款、损害赔偿金等情形或者抵押财产已为第三人设定担保。
七、乙方提供给甲方的一切与抵押财产有关的资料和信息均真实合法、准确完整。乙方签署与履行本合同项下的义务符合法律法规和规章的规定，且自愿签署本合同。
甲方(抵押权人)： 乙方(抵押人)： 年 月 日 年 月 日
矿产勘查合同范本2
发包人
勘察人
发包人委托勘察人承担 勘察 任务。
根据《^v^合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条： 工程概况
工程名称：
工程建设地点：
第二条： 勘察人向发包人提交勘察成果资料(勘察报告)并对其准确性、完备性负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料(勘察报告)壹式陆份。
第三条： 开工及提交勘察成果资料(勘察报告)的时间和收费标准及付费方式。
开工及提交勘察成果资料(勘察报告)的时间：
成果要求：地下水稳定水位;2)勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图，基岩面等高线图;3)各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表，满足能按承载力变形计算地基的要求数据;4)水质分析报告及侵蚀性能评价;5)地震基本烈度，场地土类型及地震液化可能性评价;6)地基土的物理力学性质指标(容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等);7)基础结构方案建议，并提供天然地基或桩基各设计数据;8)按勘察规范对拟建场地工程地质及水文地质进行评价及建议，明确设计的采用值。
(勘察报告)，其中外业工作为 天，出具勘察报告时间为 天。具体开工时间以甲方通知为准。
勘察工作有效期限为甲方通知开工时间后 天内完成。
收费标准及付费方式。
含但不限于按照规范要求须做岩土工程勘察工作的一切费用，包括钻探、标准贯入试验、入岩、
本工程预估工程总进尺为 元(大写 )，结算按实际进尺计算工程量。
合同生效后 天内承包人及机械进场，提交合格的勘察成果资料(勘察报告)后 个工作日内，发包人全部付清结算价款。
勘察人向甲方申请结算款时应提供等额有效的专用发票，否则甲方有权拒付工程价款。
第四条：发包人、勘察人责任
发包人责任
发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，详附件资料。
发包人以现有场地交付承包人。
勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
勘察人责任
勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料(勘察报告)，并对其负责。
由于勘察人提供的勘察成果资料(勘察报告)质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的勘察费200 %。
勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技
术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。勘察人员在勘察过程中如果出现违反操作规程及有关安全而出现的质量事故勘察人应承担相关的法律责任。
本合同有关条款规定和补充协议中勘察应负的其它责任。
第五条：违约责任
由于勘察人原因造成勘察成果资料(勘察报告)质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
如果在工种期内发生争议，在未取得裁决之前，双方均继续工程工作，除非双方同意暂停工程工作，否则任何一方停止工作均违约处理，按违约责任赔偿。
由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料(勘察报告)，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
第六条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第七条：其它约定事项：
1、 勘察人应对其聘请的工作人员安全负责，若非发包人的原因导致勘察人的工作人员发生工伤事故的，由勘察人负责赔偿;
2、 勘察人应对发包人提供的相关资料和勘察所掌握的与该地块有关的资料，包括但不限于勘察成果，负保密责任，未经发包人书面允许，不得向第三人泄露。
第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意向工程所在地人民法院起诉。
第九条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效，发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，
本合同终止。
本合同正本壹式 份，发包人 份，勘察人 份。
发包人： 勘察人： 法人代表： 法人代表：
经办人： 签约代表：签约地点：签约时间： 年 月日
矿产勘查合同范本3
委托方： (以下简称甲方)
受托方： (以下简称乙方)
根据《xxx合同法》和国家有关法律法规的规定，双方就甲方委托乙方完成项目野外工程勘察钻探工作相关事宜，为明确双方在工程实施过程中的权利义务，双方本着平等、互利、互助的原则，达成以下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：
二、工程内容及技术要求
1.工程内容: 钻探预计 米、机台平整及道路施工、施工机械进出场、场内移机、现场实验成孔施工、施工用水机井、临时生活设施等，以现场实际发生的工作内容为准。
2.按设计单位提出的勘察任务书及国家现行相关规范要求。
三、工程工期：
本工程自进场之日起 天内完成全部工程，若不可抗拒的自然因素和甲方的原因造成的影响，其工期顺延。
四、计价方式及付款方式
1、钻探取费单价：粘性土单价为 元/米(含原位测试、取样、青苗赔偿等费用);岩石______元/米;卵石_____元/米;进出场费_____元/米。机台平整及道路施工费用、施工机械进出
场费用、场内移机费用、现场实验成孔施工费用、施工用水机井费用、临时生活设施费用及其他费用，以现场实际发生为准，据实结算。
2、本合同为单价合同，按实际完成工程量乘本合同约定的单价结算。在双方完成结算手续后，甲方及时支付合同款项。
五、双方职责：
1、甲方职责：
(1)提供本工程勘察钻孔任务书、勘察钻孔布置图等技术要求、向乙方进行技术交底和安全技术交底;
(2)指派技术员进行编录工作，并对质量进行监督，对乙方不合格的工作项目及时指出并责令改正;
(3)协助解决好因占地、青苗赔偿等对外联系事宜;
(4)按钻孔任务书及技术要求检查、验收原始记录，并对合格钻孔签证。
(5)勘察钻探过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付费用。
2、乙方职责 ：
(1)按甲方提供的勘察钻孔任务书、勘察钻孔布置图等技术要求及有关规范、规程操作，保证质量优良，钻孔质量未合格者返工经费自理。如该项目在日后建设施工过程中，因乙方钻探勘察时弄虚作假，导致与实际地层状况不符而造成的一切损失由乙方承担，甲方有权追究乙方全部相关民事和刑事责任;
(3)服从甲方项目负责人调度，配合技术人员做好各项工作;
(4)乙方应严格按《安全生产管理制度》、《安全生产工作责任目标考核奖惩办法》、《合作项目施工队安全管理考核细则》
等法规进行施工。乙方在施工中如违反安全法规和单位制度及细则等规定条款的，甲方将按相关规定对乙方进行经济处罚;
(5)乙方进出场和施工过程中发生的人身伤亡、设备损失等均由乙方自行负责，乙方造成甲方损失，甲方按等额实行处罚;
(6)按甲方提供的孔深和技术要求备足各种机械和设备。
(7)遇特殊情况应及时向甲方技术人员反映;在进行甲方指定的由技术员旁站监督的测试项目(取样、标贯动探等)应提前通知甲方的技术员。
(8)乙方如未经甲方允许中途退场，则甲方有权拒付乙方任何费用。
六、其它事项：
1.本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
2.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收完毕、办清结算、付清全部工程款后自动失效。
3.本合同未尽事项，双方可根据实际情况协商解决，解决不成、可到当地法院解决。
甲方(盖章)： 乙方(签印)：
法定代表人： 身份证号码：
或授权委托人： 联系方式：
注册地址： 户 名：
矿产勘查合同范本4
抵押人(以下简称甲方)：__________________
地址：_______________________________________
抵押权人(以下简称乙方)：_______________
地址：_________________________________
甲方愿意以其有权处分的财产作抵押从乙方借款，乙方同意接受甲方的财产抵押，甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，约定如下条款：
第一条 甲方以“抵押物清单”(附后)所列之财产设定抵押。
第二条 甲方抵押担保的借款本金(大写)为______________元人民币，借款期限为__月，月息 自乙方将借款划入甲方规定的帐户之日起计算，即_______年_______月________日至_______年_____月_______日。
第三条 甲方保证对抵押物依法享有所有权或经营管理权。甲方具有所有权并且没有被用于抵押、担保的物品。
第四条 甲方在本合同生效之日将抵押物权属证明文件交乙方，抵押期间该抵押物权属证明文件由乙方代为保管。
第五条 抵押担保的范围：借款本金及利息、借款人应支付的违约金(包括罚息)、损害赔偿金以及实现借款债权和抵押权的费用(包括但不限于律师费、诉讼费等)。
第六条 本合同的'效力独立于被担保的借款合同，借款合同无效不影响本合同的效力。
第七条 本合同项下有关的评估、保险、鉴定、登记、保管等费用均由甲方承担。
第八条 抵押期间内，甲方有义务妥善保管抵押物，保持抵押物完好无损，并随时接受乙方的检查.
第九条 乙方认为抵押物在抵押期间需办理财产保险的，甲方应办理抵押物在抵押期间的财产保险，在财产保险单上应填写或注明乙方为唯一受益人，并与保险人在保险单中特别约定，一旦发生保险事故，保险人应将保险赔偿金直接划付至乙方指定的帐户。甲方应将保险单证交由乙方代为保管。
第十条 抵押期间内，如果因第三人的行为导致抵押物价值减少的，损害赔偿金应作为保证金，由甲方存入乙方指定的帐户，在借款人未足额清偿债务之前，甲方不得动用。抵押物价值未减少的部分，仍作为债权的担保。
第十一条 抵押物价值减少，甲方应在30天内向乙方提供与减少的价值相当的担保。
第十二条 抵押期间内，抵押物造成环境污染或造成其他损害，应由甲方独立承担责任。
第十三条 抵押期间内，未经乙方书面同意，甲方不得赠与、迁移、出租、转让、再抵押或以其他任何方式处分本合同项下的抵押物。 第十四条 抵押期间内，经乙方书面同意，甲方转让抵押物所得的价款应由第三方直接将价款支付到乙方账户。价款清偿借款及各项费用后，由乙方将剩余价款支付给甲方，如有不足，甲方仍需承未清偿债权。
第十五条 借款合同履行期限届满，借款人未能清偿债务，乙方有权以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得价款第一受偿，实现抵押权。
第十六条 抵押期间内，发生下列情况之一，乙方有权提前处分抵押物实现抵押权、停止借款或者提前收回借款本息：
1、甲方违反本合同第四条、第八条、第九条、第十一条、第十三条约定义务或发生其他严重违约行为;
2、借款人被宣告失踪，而其财产代管人拒绝履行本合同的;
3、借款人丧失民事行为能力，而其监护人拒绝履行本合同的;
4、借款人死亡或被宣告死亡而其财产合法继承人拒绝继续履行本合同的;
5、借款人连续十五天不履行还款义务或有其他缺乏偿债诚意的行为;
6、借款人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，足以影响其偿债能力的。
第十七条 甲方因隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封、被扣压或已设定抵押权等事实而给乙方造成经济损失的，应向乙方支付借款本金xx年 月 日 年 月 日
矿产勘查合同范本5
承包方(以下简称甲方)：
法定代表人：电话：传真：
单位注册地:
现单位办公地: 邮编：
受让方(以下简称乙方)：
法定代表人：电话： 传真：
单位注册地:
现单位办公地: 邮编：
承包业务承办机构：
根据《^v^矿产资源法》、《^v^合同法》和《^v^关于建立健全矿业权有形市场的通知》等有关法律法规，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。
第一章 承包矿业权的基本情况
第一条 承包采矿权许可证载明：
采矿权人：，许可证号：，矿山名称：，经济类型：，开采矿种:,开采方式:,生产规模:,矿区面积:km2，发证机关：，有效期自年月日至年月日。
第二条 承包采矿权属所有，该矿权无权属争议，其中占股份%，占股份%，占股份%，占股份%。
第三条 承包采矿权位于，矿区坐标为：
第四条 承包采矿权的开发利用情况(由承包双方说明)：
4、其它 。
第二章 承包价格、支付方式及权益实现
第五条 甲方将 采矿权以方式于年月日在承包(整体出售、作价出资、合作、重组改制)给乙方，承包(整体出售、作价出资、合作、重组改制)成交金额为人民币大写万元整(小写:￥元)。(合作：甲方占%，乙方%;重组改制：甲方占%，乙方%;等等)
第六条 乙方同意按照本条第款的规定向甲方支付上述采矿权承包成交金额。
1.本合同签订日起日内，一次性付清上述采矿权承包成交金额。
2.按以下时间和金额分期向甲人支付上述采矿权承包成交价款：
甲方开户银行：。
甲方账户名称：。
甲方账号： 。
第七条 乙方按合同约定支付采矿权成交金额后，甲方应当按时提供规定的全部资料，并协助乙方办理相关手续。
第八条 乙方(或股份发生变化后的企业)根据以下约定继续履行甲方尚未履行的矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦、采矿权价款缴纳等义务：
1、矿山环境保护综合治理，乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行缴纳保证金、治理等义务;
2、地质灾害治理方案，乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行地质灾害治理等义务;
3、土地复垦方案，乙方(或股份发生变化后的企业)继续按照已经编制的.土地复垦方案履行土地复垦等义务。
4、采矿权价款共计矿权总价款为 万元， 年已缴纳 万元，剩余价款 万元乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定交纳：年缴纳 万元，年缴纳 万元，年缴纳万元。
5、其它法定履行义务承包后乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定履行。
第三章 违约责任
第九条 如果一方未履行本合同规定的义务，应承担违约责任。
第十条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1. 方违反本合同第条约定，应当 (支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
2. 方违反本合同第条约定，应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
第四章 适用法律及争议解决
第十一条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用^v^法律。
第十二条 因履行本合同发生的争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第项规定的方式解决：
(一)向仲裁委员会申请仲裁;
(二)向 人民法院起诉。
第五章 附则
第十三条 本合同未尽事宜，可由双方另行协商，达成一致意见后以本合同附件的形式或者补充合同的形式确立，与本合同具有同等法律效力。
第十四条 本合同共页，一式份，具有同等法律效力，甲、乙方各执份，矿业权承包交易业务承办机构份。
甲方：(公章)乙方：(公 章)
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
代理人身份证号：代理人身份证号：
签订时间： 年 月 日
签订地点：
矿产勘查合同范本6
转让方(以下简称甲方)：
法定代表人：电话：传真：
单位注册地:
现单位办公地: 邮编：
受让方(以下简称乙方)：
法定代表人：电话： 传真：
单位注册地:
现单位办公地: 邮编：
转让业务承办机构：
根据《^v^矿产资源法》、《^v^合同法》和《^v^关于建立健全矿业权有形市场的通知》(国土资发[xx]145号)等有关法律法规，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。
第一章转让矿业权的基本情况
第一条 转让采矿权许可证载明：
采矿权人：，许可证号：，矿山名称：，经济类型：，开采矿种:,开采方式:,生产规模:,矿区面积:km2，发证机关：，有效期自年月日至年月日。
第二条 转让采矿权属所有，该矿权无权属争议，其中占股份%，占股份%，占股份%，占股份%。
第三条 转让采矿权位于，矿区坐标为：
拐点号x坐标y坐标
第四条 转让采矿权的开发利用情况(由转让双方说明)：
1、 ;
2、 ;
3、 ;
4、其它 。
第二章 转让价格、支付方式及权益实现
第五条甲方将 采矿权以方式于 年月日在转让(整体出售、作价出资、合作、重组改制)给乙方，转让(整体出售、作价出资、合作、重组改制)成交金额为人民币大写 万元整(小写:￥元)。(合作：甲方占%，乙方%;重组改制：甲方占%，乙方%;等等)
第六条乙方同意按照本条第款的规定向甲方支付上述采矿权转让成交金额。
1.本合同签订日起日内，一次性付清上述采矿权转让成交金额。
2.按以下时间和金额分期向甲人支付上述采矿权转让成交价款：
⑶ ;
⑷其它。
甲方开户银行：。
甲方账户名称：。
甲方账号： 。
第七条乙方按合同约定支付采矿权成交金额后，甲方应当按时提供规定的全部资料，并协助乙方办理相关手续。
第八条乙方(或股份发生变化后的企业)根据以下约定继续履行甲方尚未履行的矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦、采矿权价款缴纳等义务：
1、矿山环境保护综合治理，乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行缴纳保证金、治理等义务;
2、地质灾害治理方案，乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行地质灾害治理等义务;
3、土地复垦方案，乙方(或股份发生变化后的企业)继续按照已经编制的土地复垦方案履行土地复垦等义务。
4、采矿权价款共计矿权总价款为万元， 年已缴纳万元，剩余价款万元乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定交纳：年缴纳万元，年缴纳万元，年缴纳万元。
5、其它法定履行义务转让后乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定履行。
第三章 违约责任
第九条如果一方未履行本合同规定的义务，应承担违约责任。
第十条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1.方违反本合同第条约定，应当 (支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
2.方违反本合同第条约定，应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
第四章适用法律及争议解决
第十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用^v^法律。
第十二条因履行本合同发生的`争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第项规定的方式解决：
(一)向仲裁委员会申请仲裁;
(二)向 人民法院起诉。
第五章附则
第十三条本合同未尽事宜，可由双方另行协商，达成一致意见后以本合同附件的形式或者补充合同的形式确立，与本合同具有同等法律效力。
第十四条本合同共页，一式份，具有同等法律效力，甲、乙方各执份，矿业权转让交易业务承办机构份。
甲方：(公章)乙方：(公 章)
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
代理人身份证号：代理人身份证号：
签订时间：年月日
签订地点： 。
矿产勘查合同范本7
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
依照《^v^合同法》及有关法律、法规，甲
乙双方本着平等自愿、互惠互利、真实守信的原则，就甲方与昆明金赵海砂石料矿业销售公司合作开发之云南省昆明市东川区阿旺镇内外中心沟矿山开采工程项目，与乙方进行友好协商，达成如下合同条约：
第一条 工程概况
1、工程项目名称：土石方剥离、磷矿石开采
2、工程项目地点：云南省昆明市东川区阿旺镇内外中山沟。
3、工程量：以实际开采量为准（不限量）。
4、开工日期：
5、施工单价：<1>土石方开挖按每立方人民币 元计价，含运距在1公里内，如超出一公里，每立方另加元。
<2>磷矿石开采%品位以上每吨挖、装每吨人民币 元（含一公里堆场运距），如超出一公里每吨另加 元。
<3>以上单价不含爆破，如需爆破双方另行协商计价，由乙方负责施工，爆破材料甲方承担。
6、工程施工内容：本工程为露天开采；废土、石方、矿石剥离开采，乙方将土、石方、矿石运到采矿区域1公里以内，甲方指定地点堆放。
第二条、计量方式：
矿石开采的方量按吨计算，以过磅单据双方委派的施工
现场代表签证为准，双方签字生效，土石方按实际方量（测量方）计算，双方签字生效。
第三条、结算方式及材料供应：
1、结算方式：每月 日向甲方报量，作为当月结算
基本依据，甲方在次月五日内审定付款。已开采的矿石若甲方未能及时支出，则按方量折算吨位报量，并计入当月工程量结算（甲方每月按乙方实际完成工程量以现金支票方式或转帐方式支付乙方当月已计算总工程款的%，余款下月付清，以此类推）。
2、以上单价不含税收，所有税收由甲方负责。
3、甲方提供现场施工的常用油料、炸料以及火工材料
等。油料按现行市场价计算（油料按市场行情供给）。此油款在每月乙方工程进度款中扣除。如以后火工材料以及燃料上涨5%，甲方应随行就市相应调整乙方的.整体施工单价。
第四条、甲方责任：
1、甲方应提供施工中乙方施工场地，安排生活场地及设备停放，检修场地等。
2、为使本矿山开采施工顺利进行，甲方必须处理好政府、公安、国土、林业及当地群众关系，若遇相关部门干涉及其他现象发生，造成乙方不能正常施工，甲方承担乙方机械台班费用以及误工费用。
3、甲方要求乙方必须科学管理安全施工，工程上的大小安全事故均由乙方负责，甲方概不负任何法律及经济责任（运输车辆除外）。
4、因不可抗拒的雨天、雪天等自然灾害及当地政府部门安全检查除外，甲方无故造成乙方施工机械误工时，甲方按装载机每台 元/天，挖机每台元/天，人员每人 元/天，运输车辆每台 元/天支付乙方误工费。
5、甲方因矿石量开采不足等原因需要转场施工时，双方协商同意后，转场费用由甲方全额支付。
6、甲方向乙方提供开采设计方案和施工图，以便乙方施工和安全生产技术管理。
第五条、乙方责任：
1、乙方施工人员进入矿区不准酗酒、闹事、打架斗殴；施工过程中，一切大小安全事故均由乙方自负，若发生违法乱纪行为，由乙方承担全部经济损失和法律责任；
2、乙方住宿自理，所有生产、生活用电按供电价予以
支付，采矿作业区内的道路由乙方自行负责维护，新扩建道路由甲方规划委托乙方施工甲方计量付款。
3、乙方进入现场的所有机械设备人员实行保险，并文
明施工，严格要求司机有效证件上岗，做到遵纪守法，承担自身原因造成的事故责任；
4、乙方确保按月发放工人工资及机械费用等，不允许
挪用工程款及拖欠工人工资；
5、乙方必须服从甲方现场管理人员指挥和调度，严格
按照甲方的安全质量进度要求施工，施工中严格按照相应《施工规范作业》，做到安全生产，文明施工，保护环境。
6、乙方必须严格按甲方认可的开采方案采矿施工，不
得随意采挖，当乙方开采不符合甲方要求时，甲方向乙方提供整改意见，若乙方屡次不改，甲方有权单方面终止合同，并赔偿甲方损失。
第六条、其它约定事项
1、甲方工程款延期支付给乙方超过合同约定时间，乙
方有权处理甲方的矿产资源，其处理单价低于市场行情20%，乙方自行决定，甲方不得干涉，并必须出具相关销售矿石的一切手续，在此期间乙方所产生的一切费用列入生产成本由甲方承担全额支付。
2、本合同生效后甲方及时提供给乙方开采区域内的合
法手续，及甲方公司有效证件扫描件一份加盖单位公章给乙方存档，供乙方合法施工，并作为本合同的施工依据。
3、甲方负责当地政府、各级职能部门、当地老百姓的
风俗习惯和社会关系协调，并保证乙方正常施工，负责采区能正常生产，不受任何外界干扰。
第七条、违约责任：
如一方违约应赔偿守约方所造成的经济损失。
第八条、履约责任：
签订合同后，乙方机械进场7个工作日内向甲方交纳安
全保障人民币：万元款项在乙方机械进场施工180天内无重大事故（在五个工作日内），由甲方一次性退还给乙
方（不计息），以后按每月工程款的比例10%扣足人民币： 万元为止，到工程结束，五个工作日内无条件一次性还情乙方的款项，期间不计算息。
第九条、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方
签章生效，具有同等法律效力，施工完毕，结算帐款后，合同自动终止。
第十条、甲乙双方在本合同施工过程中，未尽事宜，双
方进行协商，补充完善，签订的补充条款与本合同具有同等法律效力。
第十一条、本合同条款若与国家政策、法律、法规有冲
突时，以国家政策、法律、法规为准。如双方发生争议时，双方友好协商，协商不成，可向当地建设、劳动主管部门调解，如调解不成，双方可向昆明市人民法院起诉。
第十二条、本合同签订地点：
矿产勘查合同范本8
甲方：授权代表：地址：传真：乙方：授权代表：地址：传真：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 基于乙方与____________公司于________年____月____日签订的《探矿承包合同》，甲乙双方共同承担该合同中约定的探矿承包工作，经协议一致达成如下条款：风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
第一条、合作方式甲方投入的探矿资金比例为_____%，乙方投入的探矿资金比例为_____%。
第二条、合作项目乙方将位于__________________的探矿权交与甲方技术人员进行探矿，甲方提供相应的探矿权手续。
第三条、合作时间合作期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
第四条、甲乙双方的义务
1、甲方负责办理探矿需要的一切手续，因探矿而引起的纠纷均由甲方负责处理，甲方负责协调好各种关系，保证双方能够正常探矿。
2、甲方负责提供探矿所需相关的地质资料。探矿人员及费用由乙方承担。
3、在整个探矿过程中，甲方需将探矿方案、工期进度、安全措施上报乙方，并接受乙方的监督管理。
4、甲方保证矿山整个探矿过程中必须安全探矿并及时消除安全隐患，否则出现安全事故，一切责任由甲方承担。风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
第五条、技术保密合作期内未经项目合作各方同意，任何人不得将技术转让，不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益，不得将技术泄密。违反约定的，项目合作方有权没收违约方相关收益，并追究违约方的经济法律责任。
第六条、收益分配每年矿石销售后即时分配，所有矿石销售收入，在卖矿时及时按甲乙双方_____：_____比例分得。风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
第七条、违约责任
1、甲方必须按合同约定负责矿山的一切手续，协调好各种关系，处理好因矿山引起的各种纠纷，并不得无故终止本合同，否则赔偿乙方的全部经济损失。
2、乙方在探矿过程中所产生的一切矿石，均归甲方所有，乙方不得擅自占为己有。否则，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
3、甲方必须按合同规定向乙方提交相应探矿成果报告，接受乙方监督管理，配合甲方协调各种关系，安全探矿，并提供符合国家规定的资质证书。否则，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
第八条、其他
1、本合同自甲乙双方签字之日起生效，任何一方不得无故终止、变更合同。本合同如有未尽事宜，甲乙双方可协商一致做出补充规定，与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方：签约地点：签约日期：________年____月____日乙方：签约地点：签约日期：________年____月____日
矿产勘查合同范本9
甲方:
乙方：
本协议适用中国法律，《根据^v^合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商，本着长期平等合作，互利互惠的原则，达成以下协议：
一、合作基础：
甲方在刚果民主共和国（金沙萨）取得加沙公司位于 省 地区编号为 矿区的采矿权，经乙方考察确认了资源的可尝试开发性，双方决定合伙开发此矿。
矿产名称：
所在地址：
矿权证编号：
有效期：
加沙公司全称：
加沙公司住址：
加沙公司联系人及联系方式：
二、合作模式
甲乙双方为合伙关系，双方共同投资，共同经营，利益共享，风险共担，具体分工如下：
1、甲方负责该矿权证书有效期内、开采期间始终得到政府允许，即始终拥有矿权，并协调好外围关系，负责为本矿开采提供炸药。
2、双方各安排一名财务人员负责合作采矿期间财务收支及账务处理，超过甲乙双方所有对加沙公司的经济往来等涉及经济利益事宜需双方同意方可执行。
3、首期计划开设一个井口，计划投资万元人民币，具体按双方合意投入资金。
4、双方内部按各自投入资金比例享有投资收益、分担风险。双方可用现有所需机械设备据实作价出资，也可现金出资。首期甲方负责缴纳安全保证金 万美元，计入甲方投资资金（股份）。
5、权益分配：加沙公司按采矿取得收益的30%提成，剩余70%收益由甲乙双方按投资比例分配。投资金额均换算成人民币计算比例。
6、矿区正常开采在当地所必须缴纳的相关税、费由双方共同负担（矿权资产维护税费除外）。
三、合作期限：
双方商定，本合同的合作开采期限为五年，本合同期满后经双方协商
可延长期限。
四、双方的权利义务
1、甲方保证提供给乙方关于该矿区开采的有效证件的'一切资料真实、有效。提供在当地正常开采上述矿产的一切合法手续。
2、甲乙双方共同负责矿产开采的外围治安。
3、甲乙双方共同负责组织专业技术人员、管理团队，共同负责购买采矿所需的专业设备材料、生活物资等。
4、甲方负责矿区开采所涉事宜与当地政府的沟通协调工作，双方同意后费用共担。
5、为保证该项目顺利进行，有从中国内运至当地的设备及所有工作人员的相关出境合法手续由甲方协助办理。
6、矿区正常开采在当地所必须缴纳的相关税、费手续由甲方办理。
7、甲乙双方共同负责矿石对外销售工作，产品销售时甲乙双方代表在产品销售单据上签字确定价格、重量等。一方单独联系的收购方，谁销售谁负责收回全额货款，如有欠款销售方负责处理。
8、因不可抗力等原因，导致双方合作无法持续，无法继续开采，双方对各自投入的资金等自负其责，退场等事宜由双方协商处理。
五、其他约定
1、本协议双方约定在中国双方发生争议通过协商解决，协商不成的，约定在 仲裁委员会通过仲裁方式解决。
2、本协议未尽事宜由双方共同协商一致后，另行签订补充协议。
3、本协议经双方签字后即生效。本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。
附件：甲方取得加沙公司采矿权的法律文件（合同等）
甲方（手印）:
地址:
签定时间:
乙方（手印）:地址: 签定时间:
矿产勘查合同范本10
工程名称：_________
工程地点：_________
合同编号：_________(由承包人编填)
勘察证书等级：_________
发包人：_________
承包人：_________
发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《xxx合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况
工程名称：_________
工程地点：_________
工程立项批准文件号、日期：_________
岩土工程任务委托文号、日期：________年____月____日
工程规模、特征：_________
岩土工程任务(内容)与技术要求：_________
承接方式：_________
预计的岩土工程工作量：_________
第二条发包人向承包人提供的有关资料文件
│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│
第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│
第四条工期
本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式
本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
│拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│
第六条变更及工程费的调整
本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整：_________
第七条发包人、承包人责任
发包人责任
发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。
发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_________元。
开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。
发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。
发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
承包人责任
承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。
承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条违约责任
由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条材料设备供应
发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。
承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条报告、成果、文件检查验收
由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。
隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。
工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。
工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。
完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条其它约定事项：_________。
第十三条争议解决办法
本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第十四条合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份。
发包人名称(盖章)：_________承包人名称(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
住所：_________住所：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行帐号：_________银行帐号：_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
建设行政主管部门备案(盖章)：_________
鉴证意见(盖章)：_________
备案号：_________
经办人：_________(签字)
________年____月____日________年____月____日
矿产勘查合同范本11
发包人:(以下简称甲方)
勘察人:(以下简称乙方)
发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。根据《xxx合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
1：工程概况
工程名称：会议餐饮楼地勘工程
工程建设地点：宁乡县灰汤镇电力疗养院内
工程规模、特征：详见总平面图
详见建筑平面图及勘察任务书
工程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021-20xx(09)中相关条款。
预计勘察工作量：在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量。
2：发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可靠性负责：
提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。
提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。
提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。
4：开工及提交资料的时间
本工程的勘察工作定于20xx年4月2日开工，20xx年4月12日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。
勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
本工程勘察费按：
勘察包干价为￥16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整)，合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后7日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。
5：发包人、勘察人责任
发包人责任
发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等)，并承担其费用。
勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费。
发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。
勘察人责任
勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用。
勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
6:违约责任
由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过一日,应減收勘察费千份之一。
7：其它约定事项：
本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力。
8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁。
本合同一式伍份，发包方执叁份,勘察方执贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
矿产勘查合同范本12
甲方：__________ (以下简称甲方)
乙方：__________(以下简称乙方)
为加强矿山安全和生产管理，本着公平、公正、互利、互赢的原则，经甲乙双方协商，由乙方承包甲方在云南盛祥投资有限公司9#(1926主井)井下磷矿石采掘及废巷掘进劳务。为明确双方权利、义务，特签订协议如下：
1、采掘范围：云南盛祥投资有限公司位于会泽县1926主井。
2、采掘时间：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
3、承采价格：承采价格_____元/吨，铲帮按50元/立方米，不重复计算采矿工资。废巷3米×米段面为620元/米。
4、承采价格包括：工人工资、保险、通风、排水、道路维修、^v^三材物资^v^、井下降底压顶井下作业面管线的照明线路的架设、井下到井口外矿石和废石的运输。甲方提供拖拉机，凿岩机给乙方，乙方负责拖拉机油、配件、凿岩机上的风管、水管及修理费用。
5、质量标准：以自然品位为标准，自然品位盛祥公司、甲、乙三方共同取样为准，终以盛祥公司为准，每下降1个品位，每吨扣5元劳务费。
6、安全责任：乙方对矿井的全部生产安全负总责，为该矿井安全生产的.直接责任人，在生产过程中出现的安全事故及其它意外事故、全部事故责任由乙方负责。事故处理及赔偿按责任划分。
7、结算方式：根据月度产量、品位标准，每月以盛祥公司对工程验收开据完工单为准，甲方按当月产量80%进行结算，年底一次性结清。
8、甲方每月按120xx元付乙方管理工资，乙方确保每月采不低于6000吨合格矿石。
9、乙方负责组织定期召开安全生产会议，对工人进行安全生产法律、法规和安全知识、技能学习，提高工人的安全意识、安全生产知识、安全操作技能和安全管理水平。研究制定科学、严密、有效、可行的方案，及时解决生产中出现的各类安全隐患。
10、乙方负责所带工程队日常管理及每天生产安排，负责每月生产任务的完成，负责安全生产隐患排查及整改落实，现场纠正、制止工人的违规、违章行为，杜绝事故的发生。
11、乙方负责工人进场后，确保安全生产正常，中途不满六个月无故擅自离开的，造成生产无法正常的，甲方每月扣留工人20%工资不予计发。
12、此合同一式两份，自签订之日起生效，甲、乙双方共同遵守，并设定违约金1万元，任何一方违约的，除承担违约金外，并承担全部连带责任。
甲方签字：_____乙方签字：_____
_____年_____月_____日
矿产勘查合同范本13
建设单位（甲方）：____________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________
勘察单位（乙方）：____________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点：________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量：________________________。
第三条甲方的义务
1、在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2、在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3、甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
4、甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5、甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6、乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7、甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给
第三者重复使用。
第四条乙方的义务
1、乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2、乙方应于________年____月____日进入现场勘察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交工程地质报告书一式____份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1、本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为________元。自本勘察合同生效后____日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由XX银行办理托收承付。
2、属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。
第六条甲方的违约责任
1、如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2、甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。
第七条乙方的违约责任
1、乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
2、乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3、由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。
第八条纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第（）项方式解决：
（1）申请________仲裁委员会仲裁；
（2）向________人民法院起诉。
第九条其他约定 ________________________________________________________________
本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送计委、建委、XX……各留存一份。
建设单位（甲方）：____________ 代表人：______________________ ________年____月____日
勘察单位（乙方）：____________ 代表人：______________________ ________年____月____日
矿产勘查合同范本14
甲方：
乙方：
为发展经济，促进当地经济稳步发展、甲乙双方奔着互惠互利的原则，订立如下合同。
一、甲方将位于金矿采矿证范围内的矿产资源承包给乙方（ ），钻探开采（日前以钾长石为主），合同二年续签一次，在同行条件下，乙方优先。
二、乙方在取的林地占用手续后方可开始修路，建设和开采路修通后，开始开采，前二十天所开矿石，免交一切费用，二年内所采矿石中，每吨乙方向甲方交纳管理费、资源费壹拾元整，以后交纳费用一年一协商，在纯利润的'30%以内协商，但必须保障乙方能够开采。
三、乙方批林地手续、修路，与村委的管理费用有乙方负责，甲方概不负责（证照方面由甲方无条件提供），但采矿证照方面的费用由甲方负责。
四、合同在执行中，不因双方代表变更而变更，此合同仍然有效，甲方在出让矿权前，应提前一个月通知乙方，甲方负责协调乙方开采矿山合同事宜。未尽事宜双方可做出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
五、在合同期内，乙方开采时所发生的一切安全事故，甲方概不负责，一切责任由乙方承担和赔偿。
六、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。
甲方：
乙方：
见证单位：
年 月日
矿产勘查合同范本15
工程名称：____________
工程地点：____________
合同编号：____________
勘察证书等级：__________
发包人：_____________
勘察人：_____________
签订日期：____________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人：___________________________
勘察人：___________________________
发包人委托勘察人承担__________________任务。
根据《xxx合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称：____________
工程建设地点：____________
工程规模、特征：____________
工程勘察任务委托文号、日期：____________
工程勘察任务(内容)与技术要求：____________
承接方式：____________
预计勘察工作量：______
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
开工及提交勘察成果资料的时间。
本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
收费标准及付费方式。
本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
本工程勘察费预算为____元(大写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条 发包人、勘察人责任
发包人责任
发包人委托任务时，必须以书
