水库加固合同范本(通用25篇)

合同样本 会员上传 下载docx

更新时间:2023-12-15 21:25:22 发布时间:24小时内

水库加固合同范本1

1、本工程由乙方代表甲方具体实施,包括整个工程的协调管理工作。乙方必须按照主合同的要求,保质、保量、保安全,按期交付工程,并履行保修义务。

2、本工程的现场施工全部由乙方承担。施工队伍由乙方组建,以甲方所属项目部的名义实施,并遵守甲方制定的有关工程管理的各项管理制度。

3、乙方在施工过程中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》的规定,如出现安全事故,一切责任和损失均由乙方承担。

4、甲方有权不定期到工地对安装质量、安全生产、文明施工进行检查,发现违规有权根据管理规定直接处罚;若发现乙方对检查人员、相关利益主管人员行贿或其他换取乙方利益的行为,加倍处罚并取消乙方的承包资格,罚款从工程到款中直接扣除。

5、工程施工过程中及工程竣工验收的资料收集和整理全部由乙方负责,试验检测复试的费用均有乙方承担,资料原件必须交由甲方存档;工程结算报告由乙方提供给甲方并附经济签证等相关证明文件,甲方据此向业主提出正式结算申请。核对决算时乙方应主动参与并承担最终的结果。因乙方疏于管理造成漏签、签证无效等其他损失,甲方提供法律援助,但经办人员工资以外的一切费用及法律后果均由乙方承担。

7、本协议是以甲方与业主签订的主合同为基础。本协议未作规定的均按主合同及相关文件执行。乙方应保障甲方免于将承担因主合同违约造成的工期延误赔偿及根据主合同承包人将承担的任何赔偿费,否则甲方可以从支付乙方的任何价款中提存履约保证金不足以弥补赔偿金部分的差额,并且不排除采用其它补救方法的可能。

如乙方出现延误工期20天以上、发生较大质量问题、拖欠农民工资导致信访事件等严重违约事件行为,甲方有权终止协议,并扣除乙方保证金,甲方接管本工程。

水库加固合同范本2

甲方:

乙方:

为了更好地保护和管理xx水系工程,经甲乙双方共同协商,一致达成如下协议:

一、甲方同意将xx水库承包给乙方进行经营管理,经营范围只限于淡水养鱼,养鱼不能用饲料、肥料等饲养。

二、承包期限:从20xx年10月1日到20xx年10月1日止,共计叁拾年。承包费每年6000元,每年10月底前交清当年承包费。

三、承包期间乙方必须保证集镇饮用水供给量和质量安全,保证旱情期间人蓄饮水供给量。

四、乙方在承包期内负责水库的防洪防汛安全责任,汛期的洪水调度服从四面山管理委员会负责指挥调度。

五、承包期间,经营发生的税费和直接连带关系发生的税费一律由乙方承担。

六、承包期间,乙方必须保证在防汛期间(5月1日至10月30日)坚持24小时值班,若甲方抽查未值班,每次罚款100元。

七、不允许经营期间及《合同书》作其它担保或抵押。

八、乙方在承包期间

九、在捕鱼之前,必须书面报告水系工程管理委员会同意后,方能捕鱼,且不能放干水打鱼。

十、本合同自签字之日起生效,若一方违约,支付另一方经营损失及违约金伍万正(人民币50000元)。

十一、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方:

乙方:

20xx年xx月xx日

水库加固合同范本3

甲方:

乙方:

甲方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,保证该工程项目的顺利实施,甲方将该水库工程发包给乙方承包经营,经甲、乙双方协商一致达成以下协议。

一、承包内容:

施工图纸及施工合同范围内的全部内容,主合同中所有承包人的义务均由乙方承担。

二、承包方式:

1、本工程由乙方代表甲方具体实施,包括整个工程的协调管理工作。乙方必须按照主合同的要求,保质、保量、保安全,按期交付工程,并履行保修义务。

2、本工程的现场施工全部由乙方承担。施工队伍由乙方组建,以甲方所属项目部的名义实施,并遵守甲方制定的有关工程管理的各项管理制度。

3、乙方在施工过程中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》的规定,如出现安全事故,一切责任和损失均由乙方承担。

4、甲方有权不定期到工地对安装质量、安全生产、文明施工进行检查,发现违规有权根据管理规定直接处罚;若发现乙方对检查人员、相关利益主管人员行贿或其他换取乙方利益的.行为,加倍处罚并取消乙方的承包资格,罚款从工程到款中直接扣除。

5、工程施工过程中及工程竣工验收的资料收集和整理全部由乙方负责,试验检测复试的费用均有乙方承担,资料原件必须交由甲方存档;工程结算报告由乙方提供给甲方并附经济签证等相关证明文件,甲方据此向业主提出正式结算申请。核对决算时乙方应主动参与并承担最终的结果。因乙方疏于管理造成漏签、签证无效等其他损失,甲方提供法律援助,但经办人员工资以外的一切费用及法律后果均由乙方承担。

7、本协议是以甲方与业主签订的主合同为基础。本协议未作规定的均按主合同及相关文件执行。乙方应保障甲方免于将承担因主合同违约造成的工期延误赔偿及根据主合同承包人将承担的任何赔偿费,否则甲方可以从支付乙方的任何价款中提存履约保证金不足以弥补赔偿金部分的差额,并且不排除采用其它补救方法的可能。

8、如乙方出现延误工期20天以上、发生较大质量问题、拖欠农民工资导致信访事件等严重违约事件行为,甲方有权终止协议,并扣除乙方保证金,甲方接管本工程。

三、工程造价:

本合同全部工程施工图预算造价为人民币壹佰万元,前期已付 叁拾万元,本次付款陆拾万元。

四、财务安排:

1、乙方自主经营、独立核算,为本工程经营成果的最终承担者。

2、所有原辅材料的采购必须以甲方名义进行,发票开具给甲方,费用由乙方承担,以甲方名义转帐支付。

3、本工程中所涉及的工程所在地政府行政主管部门收费、行业主管部门收费、各种地方性收费以及主合同实施过程中应由甲方承担的费用均由乙方承担。

五、在合同履行过程中如乙方遇到困难,原则上由乙方自行解决,甲方尽力予以协调,但相关费用由乙方承担。

六、未尽事项,双方可协商补充,如有争议双方应协商解决,协商不成时可向甲方所在地人民法院诉讼。

七、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方:(签章)

乙方:(签章)

20xx年xx月xx日

水库加固合同范本4

甲方:

乙方:

根据《_合同法》等法律的规定,为集体和个人经济发展的需要,甲方将集体所有权的水库承包给乙方做养殖经营。为明确双方的'权利义务,经双方协商一致,签订合同如下:

一、承包水库名: ,面积 亩,四至界线: ;

二、承包期限为 年(大写: ),起止日期为 年 月 日至 年 月 日;

三、约定事项

1、乙方对该承包水库有自主经营权,但不得改变该承包水库的用途;

2、在承包经营期内,如遇承包范围内的土地被国家征用或村集体规划使用,乙方必须服从。

3、承包水库经营期满后,地面附着物由乙方自行处理;

4、承包水库经营期满后,如甲方同意继续对外承包,在同等条件下,乙方有优先权;

5、乙方承包土地经营期内保证周边的水源、道路畅通;

6、乙方在承包水库经营期内,甲方及甲方村民组应及时配合乙方解决周边环境矛盾及相关问题。

7、乙方在承包期内如造成水土流失或人为因素造成水库设施功能破坏的,后果由乙方负责(不可抗拒的自然灾害除外);

8、甲方及甲方村民组应维护乙方合法经营、合法利益,支持协助乙方各项工作。

9、由甲方备案后,乙方不可对该承包水库进行转包、出租。

五、违约责任:

本合同签字生效后,甲、乙双方必须严格遵守执行以上条款,不得因双方法人代表的变动而变动。如一方违约,承担赔偿对方一切经济损失。

六、本合同本合同一式份,由甲乙双方签字生效,甲、乙双方、村民委员会各一份。其他未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决,作为本合同之附件,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

水库加固合同范本5

甲方:________________

乙方:________________

甲方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,保证该工程项目的顺利实施,甲方将该水库工程发包给乙方承包经营,经甲、乙双方协商一致达成以下协议。

一、承包内容:

施工图纸及施工合同范围内的全部内容,主合同中所有承包人的义务均由乙方承担。

二、承包方式:

1、本工程由乙方代表甲方具体实施,包括整个工程的协调管理工作。乙方必须按照主合同的要求,保质、保量、保安全,按期交付工程,并履行保修义务。

2、本工程的现场施工全部由乙方承担。施工队伍由乙方组建,以甲方所属项目部的`名义实施,并遵守甲方制定的有关工程管理的各项管理制度。

3、乙方在施工过程中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》的规定,如出现安全事故,一切责任和损失均由乙方承担。

4、甲方有权不定期到工地对安装质量、安全生产、文明施工进行检查,发现违规有权根据管理规定直接处罚;若发现乙方对检查人员、相关利益主管人员行贿或其他换取乙方利益的行为,加倍处罚并取消乙方的承包资格,罚款从工程到款中直接扣除。

5、工程施工过程中及工程竣工验收的资料收集和整理全部由乙方负责,试验检测复试的费用均有乙方承担,资料原件必须交由甲方存档;工程结算报告由乙方提供给甲方并附经济签证等相关证明文件,甲方据此向业主提出正式结算申请。核对决算时乙方应主动参与并承担最终的结果。因乙方疏于管理造成漏签、签证无效等其他损失,甲方提供法律援助,但经办人员工资以外的一切费用及法律后果均由乙方承担。

7、本协议是以甲方与业主签订的主合同为基础。本协议未作规定的均按主合同及相关文件执行。乙方应保障甲方免于将承担因主合同违约造成的工期延误赔偿及根据主合同承包人将承担的任何赔偿费,否则甲方可以从支付乙方的任何价款中提存履约保证金不足以弥补赔偿金部分的差额,并且不排除采用其它补救方法的可能。

8、如乙方出现延误工期20天以上、发生较大质量问题、拖欠农民工资导致信访事件等严重违约事件行为,甲方有权终止协议,并扣除乙方保证金,甲方接管本工程。

三、工程造价:

本合同全部工程施工图预算造价为人民币__壹佰万__元,前期已付叁拾万元,本次付款陆拾万元。

四、财务安排:

1、乙方自主经营、独立核算,为本工程经营成果的最终承担者。

2、所有原辅材料的采购必须以甲方名义进行,发票开具给甲方,费用由乙方承担,以甲方名义转帐支付。

3、本工程中所涉及的工程所在地政府行政主管部门收费、行业主管部门收费、各种地方性收费以及主合同实施过程中应由甲方承担的费用均由乙方承担。

五、在合同履行过程中如乙方遇到困难。

原则上由乙方自行解决,甲方尽力予以协调,但相关费用由乙方承担。

六、未尽事项,双方可协商补充。

如有争议双方应协商解决,协商不成时可向甲方所在地人民法院诉讼。

七、协议份数。

本协议一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方:________(签章)乙方:________(签章)

________年________月________日________年________月________日

水库加固合同范本6

甲方:_______________

乙方:_______________

地保护和管理______水系工程,经甲乙双方协商,达成如下协议:

一、甲方同意将______水库承包给乙方经营管理,经营范围只限于淡水养鱼,养鱼用饲料、肥料等饲养。

二、承包期限:自_________年______月___日起至_________年______月___日止,共计______年。承包费每年______元,每年______月底前交清当年承包费。

三、承包期间乙方集镇饮用水供给量和质量安全,旱情期间人蓄饮水供给量。

四、乙方在承包期内水库的防洪防汛安全责任,汛期的洪水调度服从四面山管理委员会指挥调度。

五、承包期间,经营的税费和直接连带关系的税费一律由乙方承担。

六、承包期间,乙方在防汛期间(______月___日至______月___日______小时值班,若甲方抽查未值班,每次罚款______元。

七、不允许经营期间及《合同书》作其它担保或抵押。

八、乙方在承包期间

九、在捕鱼之前,书面报告水系工程管理委员会同意后,方能捕鱼,且放干水打鱼。

十、本合同自签字之日起生效,若一方违约,支付另一方经营损失及违约______元(币______元)。

十一、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方:_______________

乙方:_______________

日期:_________年______月___日

水库加固合同范本7

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):

1建设强制性条文;

2 《建筑工程质量检验评定标准》

3 《建筑电气工程施工质量验收规范》

4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

5 《采暖与卫生施工验收规范》

6 《电气安装工程施工及验收规范》

7 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

8省、市相关部门的各种规章制度;

9甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”,力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定可调价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,乙方承担全部的违约责任。

3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,有施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚金额2000元/次。

水库加固合同范本8

甲方:

乙方:

为更加有效的保护和合理开发利用农村基本水利设施,使其发挥最佳效益,造福于社会和我村。经村两委研究决定,现将我村村东的小水库一座进行公开承包,经双方协商达成如下协议:

一、承包水库四至及水面面积

东x西x南x北x长x宽x

二、承包期限及交款方式:

三、权利及义务

1.水库属甲方所有,乙方有经营使用权和收益权,乙方必须服从甲方的管理和整体规划。

2.水库的维护及维修费用由

3.合同期内乙方经甲方同意后有转让、转包、使用权的权利

四、违约责任

1.本合同签订后甲乙双方必须履行合同,如有一方无故违约和终止合同(因国家政策变化而引起的除外)罚违约金x元。

2.在承包期内,乙方不严格管护水库造成资产受损的,除修复外,甲方有权收回标的或终止合同并视情节轻重进行处罚。

五、承包期内乙方承担所发生的一切税费。

六、本合同签订后,不得因承包人或法定代表人的变动而变更或解除合同。本合同一式三份,签订后甲乙双方各持一份,见证机关存档一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

甲方:常宁市洋泉镇庄泉村 组

乙方:陈文军

为了充分利用水利资源,发展渔业养殖业,更好的管理开发水利工程, 明确承包双方的权利和义务,经甲乙双方共同协商,一致达成如下协议。

水库加固合同范本9

发包方:(以下简称甲方)

法定代表人:(以下简称乙方)

为管好水库,发展水产养殖,做到国家、集体、个人利益三兼顾,经甲方组织对xx水库、渔田公开招标,乙方通过公平竞争中标,在平等、自愿、合法的基础上订立以下合同条款:

一、标的:

水库水产养殖面积约20余亩,渔田养殖面积16亩。

二、内容:

甲方将标的。物承包给乙方经营,从事水产养殖。

三、期限:

十五年。

四、承包费用:

乙方在中标后每年11月30日前向甲方交清下一年承包费元,大写:伍千元整,甲方出具收款凭证。

五、甲方权利与义务

1、在承包期内,甲方享有的水库所有权不变,但应保证养殖经营权的按期交付。

2、甲方有权利对乙方的经营活动实施正当的监督和管理,但是不得干涉其合法经营。

3、甲方有义务协助乙方处理偷鱼,炸鱼等治安案件、但因乙方故意引发的除外。

4、甲方应保证乙方养殖经营的最低水位留一道砼为水位线。

5、甲方不承担乙方在届期内的养殖税费,但应承担水库工程的维护、建设等费用。

6、在届期内,甲方不得增加承包费用或变象收取其他费用。

六、乙方的权利和义务

1、在届期内,乙方享有自主经营权,其合法利益受法律保护,不得侵犯。

2、乙方为了养殖需要,可增设拦网,看守棚、网箱等合理措施,但不得影响水库工程设施和损害国家、集体和他人利益。

3、乙方有权利选择养殖方式,但不得违反法律、法规和政策规定,影响农业生产,妨碍甲方用水。

4、乙方为了养殖需要,可自费提水,但最高水位不得超过水库溢洪道口。

5、乙方的承包经营权在届期内部得转让。

6、乙方应精心看管水库,积极参与抗洪抢险,发现险情应及时报告甲方,并采取及时、有效、力所能及的措施,最大限度地降低损失。

七、风险责任

甲方承担水库工程设施因自然灾害、他人破坏、自身老化等引起的风险,乙方承担因自然灾害、管理不善、技术偏差等对养殖经营造成的风险。

八、违约责任

甲、乙双方应严格履约,如有违约,则向对方赔偿违约金10000元,并赔偿因此造成的直接经济损失。

九、争议处理

如果对合同发生争议,应由双方协商解决。协商不成,通过诉讼程序解决。

十、生效条件

本合同经甲、乙双方签字后生效,双方不得违约。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

水库加固合同范本10

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

发包方自由鱼塘一口,现甲、乙双方经协商达成其鱼塘承包协议如下:

一、甲方发包的鱼塘坐落及面积:该塘坐落于______,面积约为____亩。

二、承包限制:本合同承包期限为___年,即从xx年10月1日起至xx年9月31日止。

三、承包金额及付款方式:年承包金___元,签合同后10日内交清当年承包金,次10月前缴纳第二年的承包金,以后交款期限,依次类推。

四、承包期间,池子上部能栽种树木。

五、在承包期间,其塘的管理和维修由乙方负责。如遇不可抗拒的自然灾害(地震、特大洪涝等)造成该塘埂倒塌,修复由甲方负责,因此致乙方塘内鱼损失,乙方自负。甲方因修复塘埂耽误乙方养鱼不减免乙方当年承包金,其合同期限顺延一年。

六、在此承包期间,塘内的蓄水由乙方负责管理,用水甲方负责安排,其塘内最高水位以本塘常年平水缺为限,最低水位以塘中心60公分内。如遇特大干旱,甲方村民人畜挑饮该塘内水,乙方无权阻扰。

七、乙方承包期间,其塘内所养鱼的投入及管理全由乙方负责,若塘内鱼被盗、毒等,乙方抓获盗、毒者,甲方积极协助处理。

八、承包期间,乙方不准随意改变该鱼塘的使用性质,不准建永久性建筑物,如建有看守棚,在承包期满,无条件自行拆除。

九、承包期间,若遇国家、集体建设需占用该塘,按占地时的政策规定,该甲方享有的土地补偿费、劳力安置费,由甲方所得,该乙方享有的塘内鱼损失补偿费由乙方所得。

十、本合同期满,乙方交回该塘时,不能以投毒捕捞塘内鱼交塘,否则视乙方违约。

本协议经甲乙双方签字盖章后立即生效,并一式两份,分别由甲乙双方各持一份。

甲 方:

乙 方:

水库加固合同范本11

甲方:

乙方:

根据《_合同法》等法律的规定,为集体和个人经济发展的需要,甲方将集体所有权的水库承包给乙方做养殖经营。为明确双方的权利义务,经双方协商一致,签订合同如下:

一、承包水库名: ,面积 亩,四至界线: ;

二、承包期限为 年(大写: ),起止日期为 年 月 日至 年 月 日;

三、约定事项

1、乙方对该承包水库有自主经营权,但不得改变该承包水库的用途;

2、在承包经营期内,如遇承包范围内的土地被国家征用或村集体规划使用,乙方必须服从。

3、承包水库经营期满后,地面附着物由乙方自行处理;

4、承包水库经营期满后,如甲方同意继续对外承包,在同等条件下,乙方有优先权;

5、乙方承包土地经营期内保证周边的水源、道路畅通;

6、乙方在承包水库经营期内,甲方及甲方村民组应及时配合乙方解决周边环境矛盾及相关问题。

7、乙方在承包期内如造成水土流失或人为因素造成水库设施功能破坏的,后果由乙方负责(不可抗拒的自然灾害除外);

8、甲方及甲方村民组应维护乙方合法经营、合法利益,支持协助乙方各项工作。

9、由甲方备案后,乙方不可对该承包水库进行转包、出租。

五、违约责任:

本合同签字生效后,甲、乙双方必须严格遵守执行以上条款,不得因双方法人代表的变动而变动。如一方违约,承担赔偿对方一切经济损失。

六、本合同本合同一式份,由甲乙双方签字生效,甲、乙双方、村民委员会各一份。其他未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决,作为本合同之附件,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

________年____月____日

水库加固合同范本12

甲方:

乙方:

为了充分利用红卫水库水面资源,经甲乙双方协商,甲方同意将管辖的红卫水库水面承包给乙方经营养鱼业,现就有关事项协议如下:

一、 承包范围及期限:甲方将红卫水库的水面(不含副坝边的新开鱼塘)承包给乙方经营养鱼业,自20xx年四月二十六日起至20xx年四月二十五日止。

二、 租金及付款方式:经20xx年4月23日班子会讨论研究决定一次性付清二十年租金计肆万壹仟玖佰元整。

三、 乙方应服从甲方的防洪调度,协助做好水库防灾保安工作。

四、 甲方协助乙方与沙地发电站协商养鱼安全库容,具体水位乙方与电站协商应保持一定水位。

五、 在承包期内,由乙方自主经营,自负盈亏,债权债务,有关税费及其生产经营费用等均由乙方负责。

六、 原库区范围内使用权全部归乙方使用(用于砌筑鱼塘等事项)。

七、 乙方不得在现有大库内养猪、养鸭,不准投放对水质有污染的物质。

八、 本协议一式四份,甲方一份乙方三份,并于双方签字盖章生效。

甲方:

乙方:

水库加固合同范本13

1、在承包期内,甲方享有的水库所有权不变,但应保证养殖经营权的按期交付。

2、甲方有权利对乙方的经营活动实施正当的监督和管理,但是不得干涉其合法经营。

3、甲方有义务协助乙方处理偷鱼,炸鱼等治安案件、但因乙方故意引发的除外。

4、甲方应保证乙方养殖经营的最低水位留一 道砼为水位线。

5、甲方不承担乙方在届期内的养殖税费,但应承担水库工程的维护、建设等费用。

6、在届期内,甲方不得增加承包费用或变象收取其他费用。

水库加固合同范本14

甲方:________________

乙方:________________

依照《_合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程建设主要内容及单价:详见工程量清单。

二、工程期限

1、本工程合同总工期为xx天(日历xx天)。

2、本合同开工日期为xx日。

三、工程合同签约价及合同结算价

1、本工程合同签约价为人民币(大写)约xx。

2、工程实行

四、工程价款支付

1、工程完工由管理所会同有关部门组织验收,验收合格支付工程款90%,剩余工程款10%作为质保金,一年后付清。

2、施工单位报账时必须提供双峰县地税局的建筑安装发票,否则不予报账。

五、工程质量安全要求

1、本工程由双峰群力水库管理所会同有关部门验收,工程质量要求合格以上。各项技术及材料质量要求按最新版本的《水利水电工程施工合同技术条款》执行。如施工单位在施工过程中,出现偷工减料,施工质量不符合设计要求和国家规定的施工质量要求等情况,甲方有权责令其停止施工并返工,甚至退场,其费用及损失一律由施工单位负责。

2、在安全施工方面,乙方应严格按照安全技术操作规程组织施工,在施工中,所发生的一切大小安全事故与损失均由乙方负责,甲方不负任何责任。

六、双方职责

(一)甲方职责

1、会同有关人员做好技术交底工作。

2、派驻工地管理人员对材料、施工质量、进度、安全进行监督,对隐蔽工程进行验收。

3、组织工程验收。

(二)乙方职责

1、组织施工人员、机械设备进场;

2、做好材料的采购供应(必须按指定产品、规格采购,要有产品合格证);

3、保证工程质量,做好现场防护,确保安全生产,按期完成施工任务;

4、因乙方责任所引起的工程质量缺陷乙方无偿保修;

5、乙方必须严格按设计要求和图纸施工,自觉接受甲方及有关部门的指导和监督。

6、做好工农矛盾的协调处理工作。

七、违约责任

1、因乙方使用不合格材料、设备,造成工程质量不合格或发生的安全事故,其损失由乙方全部负责;

2、按合同规定时间完成任务,如果逾期没有完成,每超过一天收取违约金20xx元,在承包款中扣减。

八、其它事项

未尽事宜,经双方协商解决,并签订补充说明。

九、本协议书经双方法定代表人签名并盖公章后生效。

十、本协议书一式 伍份,甲方执 肆 份,乙方执 壹 份。

甲方:

乙方:

签约日期:

水库加固合同范本15

甲方:

乙方:

根据《_合同法》等法律的规定,为集体和个人经济发展的需要,甲方将集体所有权的水库承包给乙方做养殖经营。为明确双方的权利义务,经双方协商一致,签订合同如下:

一、承包水库名: ,面积 亩,四至界线: ;

二、承包期限为 年(大写: ),起止日期为 年 月 日至 年 月 日;

三、约定事项

1、乙方对该承包水库有自主经营权,但不得改变该承包水库的用途;

2、在承包经营期内,如遇承包范围内的土地被国家征用或村集体规划使用,乙方必须服从。

3、承包水库经营期满后,地面附着物由乙方自行处理;

4、承包水库经营期满后,如甲方同意继续对外承包,在同等条件下,乙方有优先权;

5、乙方承包土地经营期内保证周边的水源、道路畅通;

6、乙方在承包水库经营期内,甲方及甲方村民组应及时配合乙方解决周边环境矛盾及相关问题。

7、乙方在承包期内如造成水土流失或人为因素造成水库设施功能破坏的,后果由乙方负责(不可抗拒的自然灾害除外);

8、甲方及甲方村民组应维护乙方合法经营、合法利益,支持协助乙方各项工作。

9、由甲方备案后,乙方不可对该承包水库进行转包、出租。

五、违约责任:

本合同签字生效后,甲、乙双方必须严格遵守执行以上条款,不得因双方法人代表的变动而变动。如一方违约,承担赔偿对方一切经济损失。

六、本合同本合同一式份,由甲乙双方签字生效,甲、乙双方、村民委员会各一份。其他未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决,作为本合同之附件,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

20xx年xx月xx日

水库加固合同范本16

甲方:________(以下简称甲方)

乙方:________(以下简称乙方)

为发展一方经济,鼓励镇村民走农业产业化发展的路子,经甲乙双方充分研究,决定将镇xx村西南方水库一处以招标的方式对外发包,现乙方中标,为使双方共同信守相关约定,特依法签订如下合同:

第一条乙方以每年3万元的价格中标,乙方中标并签订合同后依法享有经营、管理、受益的权利。

第二条承包期限________年,自________年________月________日起至________年________月________日止。

第三条交款方式和期限:每五年一次上交甲方承包费(计款壹拾伍万元整),签订合同时交清第一个五年的承包费,在第五年的12月31日前交清下一个五年的承包费,依此类推。如到期未交,视乙方自动放弃,并依法自愿解除合同。

第四条四至界限:xxxx村责任田,西至xx村责任田,南至xx水库坝身,北至xx村苹果园。

第五条甲方鼓励乙方充分利用水库水面发展养殖业,增加收入,合同期满前的.一个月内,乙方必须将水库内的鱼虾等自行清理完毕后,将水库完整的交付甲方。如未在规定的期限内清理完毕,视为乙方自动放弃,水库内的鱼虾等无偿归甲方所有。

第六条在承包期内,以农田灌溉为主,水库不保留水位。

第七条在承包期内,甲乙双方不得无故终止合同,如一方违约,必须赔偿对方因此所造成的一切经济损失。

第八条在承包期内,乙方必须守法经营,不得违反国家明令禁止的相关规定。甲方有权监督乙方执行合同规定的义务,同时维护乙方正当的自主经营,不得干涉乙方正当的自主经营权。如遇周边地界发生纠纷时,由甲方负责协调。在合同期内,如乙方需要修建附属物需经甲方同意,并报有关部门批准后方可实施。合同期满,如乙方不再续约,乙方将所建附属物由双方协商处置。

第九条贯彻国家有关水库管理、防汛抗旱方针、政策,执行上级水利行政主管部门的有关规定。合同有效期内,如国家对水库进行加固维修等,乙方必须无条件执行;乙方有防汛的义务,如因乙方经营管理不善,出现任何事故,由乙方承担一切责任。合同有效期内,水库由甲方提供,其它一切投工投资由乙方承担,包括国家征收的一切税费。

第十条在合同期内,本合同不因甲方法定代表人的变更而变更原合同。合同期满同等条件下,乙方有优先承包权。未尽事宜双方协商完善。

第十一条本合同一式三份,甲乙双方各执一份,xx区法律服务所存档一份。

甲方:________(盖章)

法定代表人签字:________

乙方:________(盖章)

法定代表人签字:________

________年________月________日

水库加固合同范本17

发包方:甲方

承包方:乙方

为了充分利用红卫水库水面资源,经甲乙双方协商,甲方同意将管辖的红卫水库水面承包给乙方经营养鱼业,现就有关事项协议如下:

一、承包范围及期限:甲方将红卫水库的水面(不含副坝边的新开鱼塘)承包给乙方经营养鱼业,自20xx年四月二十六日起至20xx年四月二十五日止。

二、租金及付款方式:经20xx年4月23日班子会讨论研究决定一次性付清二十年租金计肆万壹仟玖佰元整。

三、乙方应服从甲方的防洪调度,协助做好水库防灾保安工作。

四、甲方协助乙方与沙地发电站协商养鱼安全库容,具体水位乙方与电站协商应保持一定水位。

五、在承包期内,由乙方自主经营,自负盈亏,债权债务,有关税费及其生产经营费用等均由乙方负责。

六、原库区范围内使用权全部归乙方使用(用于砌筑鱼塘等事项)。

七、乙方不得在现有大库内养猪、养鸭,不准投放对水质有污染的物质。

八、本协议一式四份,甲方一份乙方三份,并于双方签字盖章生效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

水库加固合同范本18

甲方:

乙方:

经甲乙双方共同协商,就乙方承包甲方位于卫佛安村小岭河居民组两座小型拦河坝,达成如下协议:

一、甲方同意将两座拦河坝承包给乙方进行经营。

二、承包期限:从20xx年x月xx日到20xx年x月xx日止,承包费每年900元,每年承包费到期,应在x月xx日前交清下年承包费。

三、承包期间乙方必须保证人蓄饮水和浇地用水。

四、承包期间,甲方应保证电、路畅通,并协调好和村民的关系。

六、承包期间的电费及其它费用由乙方承担。

七、本合同自签字之日起生效,承包期间,任何一方不得中途终止合同,若一方违约,支付另一方经营损失及违约金。

八、本合同一式五份,甲乙双方各执两份,村委存档一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

水库加固合同范本19

甲方:

乙方:

根据《_合同法》等法律的规定,为集体和个人经济发展的需要,甲方将集体所有权的水库承包给乙方做养殖经营。为明确双方的权利义务,经双方协商一致,签订合同如下:

一、承包水库名: _______,面积_______ 亩,四至界线: _______;

二、承包期限为 _______年(大写: _______),起止日期为 _______年 _______月_______ 日至 _______年_______ 月 _______日;

三、约定事项

1、乙方对该承包水库有自主经营权,但不得改变该承包水库的用途;

2、在承包经营期内,如遇承包范围内的土地被国家征用或村集体规划使用,乙方必须服从。

3、承包水库经营期满后,地面附着物由乙方自行处理;

4、承包水库经营期满后,如甲方同意继续对外承包,在同等条件下,乙方有优先权;

5、乙方承包土地经营期内保证周边的水源、道路畅通;

6、乙方在承包水库经营期内,甲方及甲方村民组应及时配合乙方解决周边环境矛盾及相关问题。

7、乙方在承包期内如造成水土流失或人为因素造成水库设施功能破坏的,后果由乙方负责(不可抗拒的自然灾害除外);

8、甲方及甲方村民组应维护乙方合法经营、合法利益,支持协助乙方各项工作。

9、由甲方备案后,乙方不可对该承包水库进行转包、出租。

四、违约责任:

本合同签字生效后,甲、乙双方必须严格遵守执行以上条款,不得因双方法人代表的变动而变动。如一方违约,承担赔偿对方一切经济损失。

五、本合同本合同一式份,由甲乙双方签字生效,甲、乙双方、村民委员会各一份。其他未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决,作为本合同之附件,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

水库加固合同范本20

发包方: (简称甲方)

承包方: (简称乙方)

甲方双方根据《_合同法》的有关规定,为了充分利用水库资源发展养鱼业,加强水库水利管理,提高经济效益,经双方充分协商一致,甲方将所属的位于笔架山西(农用地、商住地、工业地)侧大坳水库发包给乙方从事养鱼生产经营,为了明确双方的权利与义务关系,订立以下合同内容,以便双方共同遵守:

一、发包水库坐落的地点位置、面积:

1、该水库坐落在笔架山西侧大坳。

2、其面积经实地丈量为 亩,水库坝埂为新修建,质量完好。

二、承包期限:

承包期限为 年,自20xx年元1月1日起至20xx年12月31日止,期满以后,续包与否双方再行商定。

三、上交承包金数额及期限、方式:

1、乙方在承包期内共计交纳承包金人民币壹拾伍万伍仟元整,其中每年应交纳承包金人民币 元整( 亩× 元/亩年)。

2、交纳期限:第一年承包金在签定合同时一次_清,以后每年承包金均在当年的元月一日前一次_清,不得拖欠。

3、乙方每年应交纳的承包金均以货币资金交纳,不得以实由乙方自行解决,电费由乙方按表交纳。

4、乙方因生产所需渔具渔网均由乙方自行解决。

5、乙方在承包期间,必须按规定按时足额交纳承包金。

6、乙方在承包期间,必须做好环境保护和防盗工作,如造成水库水质污染或发生偷盗现象,均由乙方自行负责。

四、合同的变更与解除:

1、在合同履行期间,双方如遇确需变更合同部分内容的'特殊情况,经双方协商一致,方可变更合同部分内容。

2、如遇水库库区水资源枯竭或水质污染不能从事养渔业,经双方协商一致可据实减免承包金或解除合同。

五、双方约定的相关事项:

1、在合同履行期间,如遇国家建设征用,则合同自然终止,其土地征用费归甲方享有,水库渔苗和库区附属物的赔偿费补偿费均归乙方享有。

2、乙方在承包期内,如需在库区兴建旅游度假休闲等实施所涉及的山林土地,由甲方负责与山林承包者和林业主管部门协调处理,费用由乙方承担。

3、乙方在捕捞库区渔时,只能用网,不得将库区水资源抽干。

4、甲方现有水库底渔无偿归乙方所有,合同期满后,双方如不再续包,则乙方应在合同期满后,一个月内将水库底渔清理完毕,归还水库给甲方。但乙方清理底渔时,只能采取捕捞,不得将库区水彻底抽干,以防造成水资源枯竭。

六、争议的解决方式:

本合同在履行过程中,双方如发生争议应协商解决,协商不成时通过花山区人民法院诉讼解决。

七、附则:

1、本合同所订内容是双方的真实意思表示,如有未尽事宜,经双方协商一致,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

2、本合同经双方签字盖章后于20xx年6月1日起生效。

3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方单位(公章) :

乙方承包人(签章):

20xx年xx月xx日

水库加固合同范本21

本协议一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方:________(签章)乙方:________(签章)

________年________月________日________年________月________日

甲方:

乙方:

为了更好地保护和管理**水系工程,经甲乙双方共同协商,一致达成如下协议:

一、甲方同意将**水库承包给乙方进行经营管理,经营范围只限于淡水养鱼,养鱼不能用饲料、肥料等饲养。

二、承包期限:从20xx年10月1日到20xx年10月1日止,共计叁拾年。承包费每年6000元,每年10月底前交清当年承包费。

三、承包期间乙方必须保证集镇饮用水供给量和质量安全,保证旱情期间人蓄饮水供给量。

四、乙方在承包期内负责水库的防洪防汛安全责任,汛期的洪水调度服从四面山管理委员会负责指挥调度。

五、承包期间,经营发生的税费和直接连带关系发生的税费一律由乙方承担。

六、承包期间,乙方必须保证在防汛期间(5月1日至10月30日)坚持24小时值班,若甲方抽查未值班,每次罚款100元。

七、不允许经营期间及《合同书》作其它担保或抵押。

八、乙方在承包期间

九、在捕鱼之前,必须书面报告水系工程管理委员会同意后,方能捕鱼,且不能放干水打鱼。

十、本合同自签字之日起生效,若一方违约,支付另一方经营损失及违约金伍万正(人民币50000元)。

十一、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方:乙方:

发包方:********(以下简称甲方)

法定代表人:

承包方:*****

身份证号码: **** (以下简称乙方)

为管好水库,发展水产养殖,做到国家、集体、个人利益三兼顾,经甲方组织对**水库、渔田公开招标,乙方通过公平竞争中标,在平等、自愿、合法的基础上订立以下合同条款:

水库加固合同范本22

本合同自签定开始之日起生效,

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份

甲方:

乙方:

__年__月_日

甲方:__________________________

乙方:______________ __________

为盘活集体资产,搞活经济,增加村组收入,根据相关法律、法规,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,经双方协商,就水库租赁签订本协议:

第一条:甲方将座落在_____ __水库、____ __水库、 ____ __水库承包给甲方进行综合养殖,甲方只有经营管理权和承包受益权,水库养殖承包合同。

第二条:承包期为__年,从__年__月__日起至__年__月__日(阳历)止。

第三条: 承包费、交费时间及办法

三座水库租赁期限内租赁费用共计 ( : )乙方在签订协议后十日内一次性付清。

第四条:双方的权利与义务

1、甲方应妥善处理原承租人的合同关系,费用由甲方自理,并在本协议签订后15日内将协议标的移交给乙方;

2、甲方有权放水灌溉水库受益范围内的农田,放水时应征得乙方同意,且甲方必须保证乙方保鱼水位最低不低于____米;

3、甲方应协助乙方办理发展综合养殖、交通等所需的征地、用地手续,协调处理应由甲方处理的各类事项;

4、乙方在协议标的范围内自主经营,自负盈亏,甲方不得干涉乙方的正常的经营活动,并协调乙方与周边群众的纠纷;

5、乙方在租赁经营期间负责水库的日常维修,费用自理,经营期满后无偿移交给甲方;

6、乙方的经营权在租赁期间可以转让,但需征得甲方同意;

7、乙方的经营活动不得危及工程的安全,应遵循上级的防汛与抗旱调度指令,合同范本《水库养殖承包合同》。

8、合同期满后,乙方在经营期间形成的固定资产由乙方自行处理,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。

第五条:违约责任

1、由于甲方违反合同规定,干扰乙方的经营管理活动,使乙方无法继续经营,或者乙方的合法收入得不到保障时,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。

2、由于乙方违反合同规定,从事危及水库安全或非法的经营活动,甲方有权解除合同,租赁费用不予退回,若因此造成甲方损失,甲方要求乙方赔偿违约损失。

第六条、其他

本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行协商取得一致意见后签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

本合同自签订之日起生效。

本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,鉴证机关各一份备案。

甲方:(章) 乙方:(章)

甲方代表签字 甲方代表签字

年 月 日 年 月 日

甲方: 乙方:

为了充分利用水利资源,发展渔业养殖业,更好的管理开发水利工程,明确承包双方的权利和义务,经甲乙双方共同协商,一致达成如下协议:

第一条 承包地点和面积

甲方将新湖村一组水库承包给乙方经营管理。乙方享有管理使用权和经营受益权。

第二条 承包期限

承包期限为拾年,自20xx年2月14日起,至20xx年2月13日止。承包费每年伍仟元(5000元),20xx年预交3年承包费,20xx年起每年12月底交清当年承包费。

第三条 双方的权利和义务

1、承包期间,乙方应在法律范围内根据市场需要经营、建设;甲方应维护乙方的合法权益,不得干涉乙方自由经营权。

2、上级主管部门如有相关扶持政策,甲方应及时通知乙方并积极协助办理。

3、甲方应对周围群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等侵害乙方经营权利的情况,甲方应负责处理。

4、养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于3米。

5、因防汛固堤、排水抽水等抵御自然灾害产生的费用由甲方负责。

6、如因不可抗力造成塘坝干涸、崩溃等情况,经证实后甲方应据实减免乙方承包费用。

7、甲乙双方不得随便修改或解除合同,如甲方代表人变更,不得变更本合同,合同期满,如乙方愿意继续承包则享有优先承包权。

8、为鼓励乙方积极建设投入,甲方承诺在合同期满时,对乙方在该项目上进行的固定资产投入(如房屋、养殖场、修路造地等)按期满时的市场评估价格一次性结清后再续签合同。

9、此合同具有期内继承权和转让权。

第四条 违约责任

双方任何一方如有违约,应偿付对方违约金贰万元。

第五条 本合同中如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商解决。 本合同自签字开始之日起生效,本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方:

乙方:

为了将强对 水库的管理,充分发挥水利在农业生产中重要位置和作用,大力发展水产养殖业,为壮大村集体经济发挥效益,根据村“两委”研究和村民代表讨论意见,特与中标者签订 水库管理承包合同,总面积约400亩。

一、承包方式:采取竞争招标承包办法,中标为乙方。

二、承包期限为十五年(即自 年 月 日起到 年 月 日止),如遇政策性调整,双方应服从政策变化而变化,双方均不负违约责任,但上缴款额应按已过时间计算。

三、上缴金额与交款方式:

1、十五年时间乙方上缴甲方总金额万元。

2、缴款方式:自双方签订合同之日起,合同立即生效,乙方将承包费万元一次性缴清给甲方。

四、原承包者如参加公开竞标同等价格,原承包者优先中标。

五、中标者确保水库的水不能污染,不能影响群众生活用水。

六、 水库的所有水面均属乙方使用,所有养殖收入和水方收入均属乙方所得,用水范围由甲方安排,其中 村后 组约300亩农田用水不收费(淹没区),乙方必须服从,各用水单位的水费均按国家规定标准征收,也可参照 水库收费标准,乙方不得擅自提高。

七、乙方必须保证水位以小闸门放不到水为止,以保库埂和鱼苗,如遇大旱之年发生鱼粮争水时,甲方出面调处,因提水保苗而造成养殖损失,由用水单位适当赔偿损失。

八、在承包期内一切生产费用由乙方自理,不准搞掠夺式经营,每年乙方须向水库投放大片鱼种公斤,品种需合理配搭,特别是最后一年须受甲方监督验证,不准放水捕捞,严禁使用妨碍鱼类生长的方式捕鱼(如药物、电捕等),在承包期最后一年,不准捕捞一市斤以下的幼苗以防期满后,将空库荒水交给甲方。

九、在承包期内,乙方可在政策允许的范围内,开展各项经营活动。乙方应承担一切税务和各种合理的社会负担。

十、在承包期内,乙方必须注意安全生产,不得疏忽大意,如出现财产损失和人员伤亡及其它意外事故,一切由乙方自理,甲方不承担任何经济负担和遗留问题。

十一、乙方负责看管好 水库机站、库埂、涵闸及所有水库的工程设施,如发现问题应及时向村报告,水库的配套工程及维修经费由甲方负责安排解决。

十二、水库原有固定资产由甲方造册登记交乙方使用,承包期满后,如数交还甲方,如有损毁,乙方应根据损毁程度予以赔偿。

十三、违约责任:本合同双方不得违反,如一方违约应赔偿对方元。

十四、本合同自 年 月 日起生效,到 年 月 日期满自动终止无效。

十五、本合同一式三份,甲乙双方及见证机关各执一份,以作备查依据。

甲方(盖章): 行政村乙方(承包人):

法定代表人:见证方:

年 月 日

甲方:珠田、珠湾村委会 (以下简称甲方) 乙方:王盛红 (以下简称乙方) 甲方经研究决定将座落在青塘坞的青塘水库,发包给乙方承baoyang殖水产,特订立如下条约:

一、乙方承包期为10年,xxx年元月1日至20xx年12月31日止。

二、承包租金每年人民币6000元,合计6万元,分两次付清(xxx年元月1日付4万元,xxx年10月1日付2万元)。

三、乙方在殖期间以生态养殖为主,饲料养殖为辅。禁止人、畜、禽等动物粪便及相关生化重金属催熟助长剂投入,便于水质环保生态化,确保甲方村民的生活和农业灌溉用水质量达到国家标准,如乙方违反,甲方可单方面终止合同,租金不予退回。

四、乙方承包期内要确保甲方生产、生活用水为主,养殖为辅的原则。

五、水库在干旱之年,保持原来8个塞子水位供应后坂田灌溉,南坂农田用电排泵水抗旱灌溉。

六、水库洪汛期间,乙方要无条件确保无障碍物泄洪,无条件执行上级调洪命令,汛期要加强巡查,及时报告水库的运行情况,确保水库安全渡汛。

七、水库坝面和泄洪道清杂等障碍物清理,由乙方负责一切费用自理。

八、水库如人为所致设施毁坏漏水,所造成法律和经济责任由乙方负责。

九、水库坝灌溉出水涵管等一切设施如需要干库维修,乙方必须无条件放水干库,便于维修。

十、乙方在承包期间(拾年)不能转让、出租等多种形式或转包给他人,否则甲方可单方面终止合同,租金不予退回。

十一、水库如政府需要人口饮水等民生工程建设和蓄水的需要,乙方必须无条件停止承包水产养殖期,终止合同,未承baoyang殖年数,按年份租金退还乙方。 十二、未尽事宜,双方协商。

十三、以上合同双方执行。

甲方签字:

乙方签字:

xxx年10月31日

承包人:身份证号码:(以下简称乙方)

依照《xxx合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程建设主要内容及单价:详见工程量清单。

二、工程期限

1、本工程合同总工期为天(日历天)。

2、本合同开工日期为日。

三、工程合同签约价及合同结算价

1、本工程合同签约价为人民币(大写)约 2、工程实行 四、工程价款支付

1、工程完工由管理所会同有关部门组织验收,验收合格支付工程款90%,剩余工程款10%作为质保金,一年后付清。

2、施工单位报账时必须提供双峰县地税局的建筑安装发票,否则不予报账。

五、工程质量安全要求

1、本工程由双峰群力水库管理所会同有关部门验收,工程质量要求合格以上。各项技术及材料质量要求按最新版本的《水利水电工程施工合同技术条款》执行。如施工单位在施工过程中,出现偷工减料,施工质量不符合设计要求和国家规定的施工质量要求等情况,甲方有权责令其停止施工并返工,甚至退场,其费用及损失一律由施工单位负责。

2、在安全施工方面,乙方应严格按照安全技术操作规程组织施工,在施工中,所发生的一切大小安全事故与损失均由乙方负责,甲方不负任何责任。

六、双方职责

(一)甲方职责

1、会同有关人员做好技术交底工作。

2、派驻工地管理人员对材料、施工质量、进度、安全进行监督,对隐蔽工程进行验收。

3、组织工程验收。

(二)乙方职责

1、组织施工人员、机械设备进场;

2、做好材料的采购供应(必须按指定产品、规格采购,要有产品合格证);

3、保证工程质量,做好现场防护,确保安全生产,按期完成施工任务;

4、因乙方责任所引起的工程质量缺陷乙方无偿保修;

5、乙方必须严格按设计要求和图纸施工,自觉接受甲方及有关部门的指导和监督。

6、做好工农矛盾的协调处理工作。

七、违约责任

1、因乙方使用不合格材料、设备,造成工程质量不合格或发生的安全事故,其损失由乙方全部负责;

2、按合同规定时间完成任务,如果逾期没有完成,每超过一天收取违约金20_元,在承包款中扣减。

八、其它事项

未尽事宜,经双方协商解决,并签订补充说明。

九、本协议书经双方法定代表人签名并盖公章后生效。

十、本协议书一式 伍份,甲方执 肆 份,乙方执 壹 份。

甲方: 乙方:

签约日期:

为了更好的发展生产,提高经济效益。取消大锅饭的种种弊端,充分发挥水库的极大潜力和应有经济作用,经6个村民组讨论通过,现将xxx塘水库承包条文如下:

一、水口、娄底、头巷、合山、寨脚(占两股)简称甲方。

承包人: 简称乙方

二、xxx塘水库灌溉有效面积按照原来老6、7、8队集体化面积不变抗旱用水不准拆缸桶,确保鱼水,但甲方不得出面干涉放水纠纷。

三、承包后,甲方全权委托乙方,对水库的全面管理,如养鱼水定位,水库排险,险情加固,旱情保水等等,甲方概不负责。

四、承包时间从 年 月 日—— 年 月 日到期,总计拾贰年整。

五、承包金额:乙方向甲方按每年壹仟伍百元计算。

六、付款方式:采取一次性付款,承包拾贰年,应交承包金壹万捌仟元整。

七、甲乙双方在承包期内,任何方不得由种种理由和借口违背合同,毁除合约。

八、此合同签字交钱,交钱生效。 祝承包者旗得胜财源广进。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包方(下称甲方):________

承包方(下称乙方):________

根据《xxx建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程项目概况

工程名称:________________

工程地址:________________

承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

工程范围与内容:________________(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)

第二条工期

1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条工程质量标准

按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。

第四条合同价款

本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照11年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。

第五条工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第六条设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。

第七条双方职责

甲方职责

(1)按时提供施工工作面给乙方使用。

(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。

(4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。

(5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。

(6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。

(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

第八条安全施工

施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《xxx安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的'安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。

乙方必须进行安全文明施工。

乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

第九条关于工期延误

以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;

(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

(2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。

(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。

第十条合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条合同生效与终止

第十二条合同份数

本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

甲方:________________

乙方:________________

甲方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,保证该工程项目的顺利实施,甲方将该水库工程发包给乙方承包经营,经甲、乙双方协商一致达成以下协议。

水库加固合同范本23

发包方:(以下简称甲方)

法定代表人:

承包方:(以下简称乙方)

身份证号码:

乙方为管好水库,发展水产养殖,做到国家、集体、个人利益三兼顾,经甲方组织对xx水库、渔田公开招标,乙方通过公平竞争中标,在平等、自愿、合法的基础上订立以下合同条款:

一、标的

xxxx水库水产养殖面积约20余亩,渔田养殖面积16亩。

二、内容

甲方将标的`物承包给乙方经营,从事水产养殖。

三、期限

十五年(自20xx年12月31日开始至20xx年12月31日止)

四、承包费用

乙方在中标后每年11月30日前向甲方交清下一年承包费5000元,大写:伍千元整,甲方出具收款凭证。

五、甲方权利与义务

1、在承包期内,甲方享有的水库所有权不变,但应保证养殖经营权的按期交付。

2、甲方有权利对乙方的经营活动实施正当的监督和管理,但是不得干涉其合法经营。

3、甲方有义务协助乙方处理偷鱼,炸鱼等治安案件、但因乙方故意引发的除外。

4、甲方应保证乙方养殖经营的最低水位留一道砼为水位线。

5、甲方不承担乙方在届期内的养殖税费,但应承担水库工程的维护、建设等费用。

6、在届期内,甲方不得增加承包费用或变象收取其他费用。

六、乙方的权利和义务

1、在届期内,乙方享有自主经营权,其合法利益受法律保护,不得侵犯。

2、乙方为了养殖需要,可增设拦网,看守棚、网箱等合理措施,但不得影响水库工程设施和损害国家、集体和他人利益。

3、乙方有权利选择养殖方式,但不得违反法律、法规和政策规定,影响农业生产,妨碍甲方用水。

4、乙方为了养殖需要,可自费提水,但最高水位不得超过水库溢洪道口。

5、乙方的承包经营权在届期内部得转让。

6、乙方应精心看管水库,积极参与抗洪抢险,发现险情应及时报告甲方,并采取及时、有效、力所能及的措施,最大限度地降低损失。

七、风险责任

甲方承担水库工程设施因自然灾害、他人破坏、自身老化等引起的风险,乙方承担因自然灾害、管理不善、技术偏差等对养殖经营造成的风险。

八、违约责任

甲、乙双方应严格履约,如有违约,则向对方赔偿违约金10000元,并赔偿因此造成的直接经济损失。

九、争议处理

如果对合同发生争议,应由双方协商解决。协商不成,通过诉讼程序解决。

十、生效条件

本合同经甲、乙双方签字后生效,双方不得违约。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

水库加固合同范本24

1.承包期间,乙方应在法律范围内根据市场需要经营、建设;甲方应维护乙方的合法权益,不得干涉乙方自由经营权。

2.上级主管部门如有相关扶持政策,甲方应及时通知乙方并积极协助办理。

3.甲方应对周围群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等侵害乙方经营权利的情况,甲方应负责处理。

4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于6米。

5.因防汛固堤、排水抽水等抵御自然灾害产生的费用由甲方负责。

6.如因不可抗力造成塘坝干涸、崩溃等情况,经证实后甲方应据实减免乙方承包费用。

7.甲乙双方不得随意修改或解除合同,如甲方代表人变更,不得变更本合同,合同期满后,如乙方愿意继续承包则享有优先承包权。

8.为鼓励乙方积极建设投入,甲方承诺在合同期满时,对乙方在该项目上进行的固定资产投入(如房屋、养殖场、修路造地等)按期满时的市场评估价格一次性结清后再续签合同。

9.此合同具有期内继承权和转让权。

水库加固合同范本25

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:________年________月

2、第一施工段为:本项目下________________商铺及售票厅,第二施工段为:本项目下________________商铺,按土建进度跟进施工完成。

3、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其他资源。

推荐阅读:

模具合作合同范本(优选4篇)

承租田地合同范本(优选15篇)

短片演员合同范本(必备33篇)

购买瓷砖合同范本(热门77篇)

化粪池污水处理合同范本(推荐7篇)

教师合租合同范本(实用55篇)

标签: 合同范本

相关文章

猜你喜欢

大家正在看

换一换