电梯年检合同范本1
承租单位： （以下简称甲方）
出租单位： （以下简称乙方）
甲方因施工需要，租赁乙方 施工电梯 台，为贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全方针，明确双方的安全生产责任，确保施工电梯在施工中的安全使用及管理，经甲乙双方友好协商，签定安全使用协议如下：
第一条 工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条 甲方工作：
1、负责现场施工电梯的`安全管理和操作人员的安全教育及任务交底。
2、负责机械设备在现场停滞期间的保卫工作。
3、甲方在使用机械设备过程中，应严格按照设备的有关规定和操作规程的要求使用设备，严禁超载，禁止违章指挥。
4、负责协调施工现场各分包单位在设备使用各方面的关系。
5、为乙方操作人员提供食宿条件，餐费和被褥自理。
6、甲方根据操作人员工作职责和工作纪律对其进行考核。甲方有权对违反工作职责、工作纪律的操作人员进行处罚，罚金视情况为100元~500元/月。并有权要求调换操作人员。
7、施工电梯安装完毕后，安装单位出具北京市八张验收表之外，甲乙双方设备主管部门要共同验收，并有祥细的量化验收单方可正式投入使用。
第三条乙方工作：
1、在机械设备交由甲方使用前，应对设备的安全性能、防腐及各部限位等作全面检查，保证甲方安全使用。
2、乙方安排操作人员3人，并指定专人负责，操作人员必须持有效证件上岗，并遵守现场规章制度。
3、乙方应向操作人员进行书面安全交底，并签字确认。
4、负责机械设备在租赁期间的维修和保养。
5、施工电梯发生故障后，乙方维修人员接到通知后，应及时赶到现场抢修，以保证甲方施工需要。
6、由于机械故障停止使用，每月累计24小时扣除一个台班，超过24小时加倍扣除。停止时间由现场安全员和乙方机长签字生效。
7、操作人员对甲方违章指挥和违章作业，有权拒绝开机。
8、乙方应加强自身安全工作检查，如果在施工中发生安全事故，甲方应保护好事故现场，甲乙双方共同调查分析，并及时报告政府有关部门和上级主管部门。从事故责任方面讲，施工电梯刹车和防坠器失灵，配重钢丝绳断绳，电览断裂漏电，吊笼冒顶和附着件等所发生的一切机械事故，而造成的一切经济损失，由乙方全部承担。
第四条伤亡事故处理：
甲乙双方工人在施工中发生伤亡事故，应立即报告地方主管部门和上级主管领导，并保护好事故现场。由双方单位负责处理，伤亡事故定性后，属于甲方责任，乙方不负责经济和法律责任。属于乙方责任，甲方不负责经济和法律责任。但甲方按照地方政府部门的裁决协助乙方处理事故。对伤亡工人家属的经济赔偿和具体善后工作，由甲乙双方单位协商，但甲乙双方单位不直接对伤亡家属。
第五条其它事项：
1、本协议的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和地区的有关法律不符者，按国家和地区的有关规定执行。
2、议书自双方签字盖章之日起生效，施工完毕后即告终止。
3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，都具有同等法律效能。
承租方： 出租方：
委托代理人： 委托代理人；
20__年_月__日
电梯年检合同范本2
甲方：________________
乙方：________________
甲、乙双方根据《^v^合同法》平等互利、协商一致和等价有偿之原则，签订协议条款如下：
一、工程概况
工程名称：________工程地址：________
二、本工程开工日期及施工周期
1、预计开工日期：_____月_____日
2、施工周期：_____天
三、工程价款的支付及结算
1、维修协议总价详见维修报价单
2、协议签订后三天内支付工程总价_____%。
3、剩余款项在工程竣工并经甲方验收确认后_____日内甲方付清。
四、甲方权责
1、按本协议的约定支付工程款项。
2、有权监理乙方人员的施工质量、施工安全等工作，发现问题及时通知乙方。
3、为乙方提供施工便利条件，负责与其它施工方的工作协调。
4、乙方维修人员进场后，甲方应承担确因甲方原因造成的乙方的误工损失，并顺延工期（见违约责任）。
五、乙方权责
1、根据协议的维修项目进行有关的维修
2、严格按国家有关电/扶梯标准组织施工，确保工程质量。
3、施工人员自觉遵守施工现场的有关规定。
4、如工期因非乙方的原因而延误，则乙方不承担任何责任。
六、维修项目
详见维修报价单
七、竣工移交
1、双方已全部结清本协议项下之电/扶梯相应约定的已到期款项。
2、乙方已收到本协议中所约定的已到期款项。
3、已具备移交条件却由于甲方原因而未办妥移交手续，乙方对所维修的电/扶梯享有留置权，甲方不得使用电/扶梯，若甲方强行使用的由甲方承担所有责任。
八、维保服务
1、经乙方维修更换的零配件，电梯在乙方保养的前提下，乙方自更换正常使用当天起负责保修一年。
2、因使用不当等非乙方责任引起的电/扶梯故障、损坏等，可由乙方予以修复，其费用由甲方承担。
九、违约责任
1、甲方未按约定支付工程款项，乙方有权顺延工期，并且甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，每日按逾期款项总金额的万分之_____计算。
2、甲方未按约定提供施工条件的，乙方有权顺延工期，并且甲方每延迟一天应按协议总金额的万分之_____向乙方支付违约金，若连续延误达_____天，乙方有权终止该维修工程，甲方应承担乙方相应的损失。
3、乙方超过约定工期完工，每逾期一天，按合同总金额的万分之_____向甲方支付违约金，超过_____天，甲方有权向乙方追偿相应的损失。
4、如发生不可抗力事件按《^v^合同法》的有关规定处理。
十、协议有效期
本协议自双方签字盖章之日起生效。
十一、其它
1、本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份。
2、本协议未尽事宜，可以本协议附件的形式予以确认。甲、乙双方在协议附件中商定的内容，与本协议具有同等法律效力。
3、如协议执行过程中双方意见的不一致，甲、乙双方应本着友好互利的原则协商解决。如协商不成，双方均可向原告所在地法院起诉。
甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________
电梯年检合同范本3
发包方：（简称甲方）
承包方：（简称乙方）
经甲、乙双方共同自愿协商一致，甲方将相国生活馆工地型号为SC200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下：
1.该施工电梯安拆费总承包价为元整）。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费，基础预埋件埋设，电梯安装调试，标准节安装及连墙附着安装。
2.付款方式：乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用 5000 元（大写： 伍仟 元整）余下部分在施工电梯出场时一次性付清。
3.安装及拆除时间：根据甲方施工需要。
4.乙方在安装拆卸该施工电梯时，甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平，在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄，无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成，经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责，其安全责任也由甲方承担，如因安装不到位而发生事故，其责任由乙方承担。
5.该施工电梯在整个使用期间每月进行检查，并将检查结果报给甲方，对不合格项提出整改建议，如未按要求进行检查，其责任由乙方承担。
6.该施工电梯在该工地使用期间，驾驶员由甲方自派，驾驶员需每日填制交接班记录，运转记录，甲方自做好施工电梯维修记录，乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料（如签字、盖章、提供专用相关表册）
7.该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责，大型专业维修、保养、人工由乙方负责，材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的责任由乙方负责，如操作使用不当造成的责任由甲方负责。
8.甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因，导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。
9.施工电梯安装、拆卸过程安全由乙方负责。乙方安装人员必须佩戴好安全帽、安全带。
10.甲方根据现场施工需要提前一天通知乙方进行施工电梯升节，乙方必须按甲方要求时间进行升节安装。如未按照甲方要求及时升节，将按照每拖延一天500元处罚。
11.合同有效期：乙方安拆完毕，甲方付清安拆费用时终止。
12.合同自双方签字之日起生效。该合同一式两份，甲乙双方各执一份。
13.本合同乙方同意应收所有款项直接向甲方签字人秦伟个人收取
14.其它未尽事宜双方协商解决。
甲方：乙方：
签字 签字：
电梯年检合同范本4
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
按照《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，达成如协议：
一、工程概况
1、工程名称：德诚·时代广场
2、工程地点：梓潼县崇文街
二、工程承包范围及承包方式
（一） 承包范围：
1、2#、3#楼的所有电梯门套安装。
三、承包方式：
1、电梯门套按实际个数结算。
四、工程期限
从20xx年11月 日开工，20xx年 月 日前竣工。
五、承包单价及付款方式
1、承包单价：固定单价，电梯门套按每个门套150元计算。
2、工程款的支付：花岗石到处付材料款和加工费，工程完工后按实际收方结算，结算完成后15天内凭发票支付工程款，开具发票的税款由甲方支付。
六、甲、乙双方的权利及义务
（一）、甲方
1、甲方负责对材料颜色、花纹的确定。
2、甲方对工程质量、进度进行监督检查。
（二）、乙方
1、乙方应按甲方的施工方案施工。
2、乙方应严格执行施工规范、安全操作、防火安全规定。
3、在施工过程中未经甲方同意乙方不能改变所用材料的质量、颜色以及工序等。
4、乙方负责验收、存档的图纸及相关资料。
七、工程质量及验收的约定
1、本工程已施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—910）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—880）的国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。原材料进场时，必须抽检送样，经检验合格后方可进行施工。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收，若验收不合格，返工费用有乙方承担，工期不顺延。
4、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后3日内组织验收，并办理验收移交手续。
八、安全生产责任和防火的约定
1、甲方提供的施工图或做法说明，应符合《xxx消防条例》和有关防火规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安装操作规程》、《xxx消防条例》和其它的相关法规及规范。
3、在施工过程中的一切安全事故由乙方负责，甲方不负任何责任。
九、违约责任
甲、乙双方任何一方违约，违约方应按合同金额的千分之五向守约方支付违约金，乙方若不能按时交工则每天向甲方赔偿损失费人民币2000元。
十、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响过程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决的，本合同在执行中双方同意由仲裁委员会仲裁。（可向当地人民法院起诉）
十一、其它
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方签字：
乙方签字：
20xx年 月 日
20xx年 月 日
电梯年检合同范本5
甲 方：
乙 方：
一、受甲方委托，乙方为其安装以下1个项目共2台电梯：
项目1
项目2
二、安装周期
经乙方安装人员现场测量，土建符合要求，具备近点施工条件后，进点开工至交付试运行：项目1总工期为10天； 项目2总工期为20天。
三、付款方式（按项目分批付款）
1、乙方开工报告办理完毕，进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。
2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%，电梯快车调试后再支付10%
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后，甲方必须支付乙方安装总金额的40%。
四、安装施工中双方的责任与费用分担
1、乙方责任：
（1）负责电梯设备的安装工作，电梯设备的调试工作；
（2）提供电焊氧割设备；
（3）参与甲方和其他有关部门（含厂检及建委验收）对电梯设备所进行的安装工程验收工作；
（4）负责所需的施工工具；
（5）遵守施工现场的有关制度；
（6）配合甲方整理电梯验收相关资料；
（7）严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险 ，所有人员必须持证上岗；
（8）服从甲方及现场项目业主的管理，任何涉及本合同的工作或须增加工程
量必须向甲方上报，由甲方出面与业主沟通；
（9）工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。
（10）在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款，由施工队自己承担。
2、甲方责任：
（1）协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房；
（2）协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费；
（3）负责电梯相关土建需整改项目；
（4）负责电梯验收相关资料及费用；
（5）负责电梯安装过程中的管理与协调工作，特别是安全及质量监督工作。
五、违约和赔偿
按《经济合同法》的有关规定执行，电梯安装必须通过厂检与特检部门验收，如安装质量原因导致复检，除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。
乙方人员如发生安全责任事故，由乙方自行承担，如甲方因此受到损失的，按实际发生额由乙方赔偿。
六、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各执一份；双方签字即生效。
甲 方：
经办人：
日 期：
乙 方：经办人：日 期：
电梯年检合同范本6
甲方：________
乙方：________
签订时间：________地点：________
甲、乙双方就甲方向乙方购买一台电梯事宜，本着平等自愿的原则，经过友好协商共同确定以下合同条款。
一、设备规格型号及价格
甲方根据项目需要，决定向乙方订购富佳恩科电梯一台。
1、设备规格型号、数量及价格
2、此价格包括以下费用：
(1)包含安装费、运保费等;
(2)以上价格包含关税、增值税等;
(3)安装验收合格后免费维保24个月;
(4)以上价格含客梯装潢费用。
3、乙方要根据甲方要求定做货梯轿厢尺寸且满足现有井道要求，货梯采用旁开门，门洞可开启宽度为大于等于米，门洞高度为米
二、合同生效
本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后，不得任意改动，如需更改须经双方协商同意，并另签订本合同的更改补充协议。
三、付款方式
1、甲方应以银行汇款方式向乙方账户直接汇款。
2、自合同签订后即确定甲方采购安装电梯需求，即日起乙方开始定做电梯，甲方支付乙方万元定金。签订之日起第26天开始交货，货到后付材料款的30%，安装完工后付协议价的70%，验收合格后正常运行15后付协议价的95%,余款作为保证金满一年后付清。
四、交货期限
1、合同签订后25天交货，交货以货物运到施工地为准。
2、如因甲方原因交货日期变更，甲方应在预定交货日期日提前2天通知乙方。
3、货到现场当日，双方共同对乙方交付货物数量初验签收，但不代表最终验收。但产品质量验收以当地电梯设备质量监督检验部门验收结论为准。
五、预计安装工期
1、由乙方负责电梯安装工作，双方预计材料进场后即日进场安装。
2、甲方配合乙方在安装前根据乙方的电梯图纸要求完成土建分项，乙方需派技术人员现场指导施工。由于乙方原因未能符合安装条件，由乙方自负后果。由于甲方未能按照要求施工，由甲方承担费用并相应顺延工期。
六、安装验收
1、乙方负责向当地主管部门申报验收，验收中如有整改项目，乙方整改合格后办理移交手续，并取得相关检测单位检测报告。
2、乙方所安装的电梯未经主管部门验收时，甲方不可自行使用。
3、电梯安装过程中及安装完毕因甲方管理不善或其他土建问题如井道进水、渗水等原因造成电梯部件损坏的，甲方应负责处理并由责任方承担电梯换件的费用损失。
4、经验收合格的电梯，乙方将电梯交付甲方使用，并同时办理移交手续。
七、产品质量保证
1、本合同的电梯产品符合国家GB7588《电梯制造与安装安全规范》中对产品质量的要求;按国家GB7588-________《电梯制造与安装安全规范》及GB10060《电梯安装验收规范》标准安装。
2、产品质量保证期为验收之日起24个月。
3、产品运行后，因甲方使用或保管不当而导致产品损坏的，乙方可提供有偿服务。
4、急修：提供6小时紧急服务(含节假日)，即接到甲方急修信息后，6小时内到达现场迅速处理问题。
5、定期保养：质保期内每月进行一次维护保养，及时排除故障，进行必要的修理，由于维保不及时造成的后果乙方自负，维保期满后乙方需提供有偿维保服务，乙方不得以任何理由推脱。
6、每季度进行一次定期回访用户，收集使用反馈意见和质量跟踪服务。
八、甲方责任
1、提供符合要求的机房、井道、层站、底坑及安装调试的动力和照明电源并将(三相五线制380VA)接至机房并配电源箱(有电梯专用接地系统);按照国家规定提供施工期间必需的水、电和电梯部件的吊装以及土建部分的填塞、浇注和修改不符合图纸设计的土建部分。
2、负责施工现场的安全保卫工作，提供有防盗措施的库房和工具室。
3、负责验收的配合工作。
九、乙方责任
1、由乙方提供电梯设备，并负责电梯安装及质保期内服务工作。
2、在合同预约的开工期前，按标准对现场进行土建勘测、确认施工条件和提出整改要求，同时与甲方商定具体开工和竣工日期。
3、负责验收费用及办理有关验收手续。
4、提供电梯交付后的使用咨询服务及保质期内的售后服务。
5、提供曳引机用梁、井道永久性低压照明。
十、违约责任
1、甲方若未按照本合同“付款方式”中规定及时支付预付货款，则乙方交货期相应推迟。
2、乙方若未按照本合同规定延期交货,每延期一日________元/天向甲方支付违约金。
3、本产品为定做加工产品，非质量原因甲方不得拒收货物。
4、由于一方责任造成误工或当地主管部门验收滞后、延长，责任方以每天500元向守约方支付误工费。
5、甲乙双方中任何一方致使本合同不能履行的，责任方须向另一方偿付本合同货款30%的违约金。
十一、其它
1、不论何种情况，甲方在未付清本合同规定货款，产品的所有权及随机文件仍归乙方所有，甲方不可另行转让或处臵。
2、因签约货品中有关主要部件需进口，故若出现如下情况，乙方不受交货期限约束：
1)有关地区发生自然灾害、战争、罢工等不可预见变故;2)有关地区的政策法令发生变更。
3、本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除本合同的，均按照《xxx合同法》办理，并需经过甲乙双方商定，双方签订《合同更改书》或《合同解除确认书》。
4、本合同附件是本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。除非本合同明确规定或经双方同意加以调整，合同产品的名称、技术规范和数量应与招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致。5双方发生争议时，协商解决，协商不成，提交人民法院解决。
5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同样的法律效力。双方约定，本合同在双方法人委托代表签字并加盖单位公章后生效，至双方的义务履行完毕失效。双方对本合同项下的条款负有保密义务。
6、本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议，在双方法人委托代表签字并加盖单位公章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。乙方所有文件需加盖公章签字方可生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电梯年检合同范本7
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方委托乙方安装位于_________________(项目地址)的_________________项目(项目名称)的电梯，现经甲、乙双方协商一致订立以下条款，并遵照执行。
一、设备型号、数量及安装费价格[具体规格参数详见《电梯设备买卖合同》中的附件一]：
本合同安装费用(含运输、安装、调试、验收、施工用水、施工安全及用电等费用)含税总计为 人民币陆拾万 元整(￥600， 元整)。乙方须负责办理从设备进场到取得电梯验收合格证的所有手续，并配合智能化公司对与电梯相关安防系统的调试等，此部分调试费用包含在电梯安装费用中。
二、付款规定
1、乙方根据甲方要求时间进场安装，甲方于乙方进场前7个工作日支付甲方通知批次电梯安装费的50%。乙方收到此款项后应按要求进场工作。
2、乙方安装完成，并取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证(验收合格证包括：安全检验合格证、电梯验收检验报告、电梯使用注册登记证等)，乙方凭合格证复印件请款已完工批次电梯安装费的50%。付款后10个工作日内办理移交手续交付甲方使用。在未收到全部安装款的情况下，乙方有权停止交付甲方使用。
3、电梯设备按照甲方要求分批发货，则以上付款方式按照分批安装的数量支付。
4、如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地质检部门验收的，则从设备发货之日起六个月，安装费另行协商。
5、乙方在甲方付款前应向甲方出具正式等额的当地税务机关认可的建安发票。未经乙方事先书面同意，若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方，视为甲方未履行付款义务。
三、电梯安装工期
1、本合同拟定预计第一批到货时间_________________月_________________日，第二批到货时间_________________月20日，每批施工周期为7周。该安装施工应以甲乙双方已有书面的土建和工地状况确认函，方能执行。如因无此土建和工地状况确认函，导致工程不能在此期间完成的，乙方不承担责任。
2、上述工期为安装调试完成，并具备验收条件的时间。具备验收条件后乙方于15工作日内取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证。若由于乙方原因造成工期延误，则每延误1个日历天，乙方向甲方支付罚金 人民币1000元/台/天，并赔偿甲方由此造成的经济损失。如甲方要求赶工时，乙方应无条件配合。
3、安装方应负责电梯井道内部的五方通话系统的管线敷设及安装，并负责将接口引至机房电梯控制箱。电梯设备配属的五方通话主机安装在甲方的控制中心，该主机由乙方提供。由控制中心到机房电梯控制箱之间的五方通话线缆及线路敷设(含控制中心内部布线)由甲方另指定承包单位负责。
4、根据工地现场实际情况，乙方制订的安装计划及方案应尽可能不影响甲方住户的正常生活，确保安全，并应严格遵守甲方各项管理规定，具体方案由甲乙双方另行商定。
5、乙方对自己安装过程中的生产及生活安全负完全责任。施工现场必须服从总包单位的统一管理，严格按照建筑工地安全施工规范进行施工作业。
四、电梯安装相关的工作责任和费用
1、甲方责任和费用
(1)在电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则工期顺延，停工期间的保管责任由甲方承担。
(2)在乙方进场前，甲方在安装施工现场提供满足需要的电梯部件存储库房和工具室，以及库房内的照明电源和消防器材。
(3)提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑;提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
(4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁(应有清楚的承载标示)，其承载力和位置应符合布置图的要求;在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源(220v)至电梯机房电源箱内。
(5)负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调。
(6)负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。
(7)负责提供电梯设备的吊装场地。
(8)根据xxx颁发的《特种设备安全监察条例》之规定，电梯产品未经当地特种设备监督检验部门验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。
(9)货到现场开箱前，协助乙方的保卫和看管工作。
2、乙方责任和费用
(1)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
(2)在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。电梯安装过程中的成品保护和设备部件保护工作由乙方负责，直至电梯安装完毕，取得验收合格证书交付甲方使用为止。
(3)在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。
(4)按照国家电梯安装规范和质量标准完成设备的安装和调试工作。
(5)遵守施工现场的有关规章制度。
(6)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，脚手架及水电费。
(7)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。
(8)负责安装质量的自检验收及特种设备监督检验部门验收。
(9)负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。
(10)进场前必须将电梯公司安装资质证书及安装人员的资格证复印件递交甲方备案(复印件必须加盖公章)。
3、甲乙双方负责费用清单
(1)负责现场起吊工作□甲方负责■乙方负责
(2)负责到货时的卸货及到存储地点的搬运
甲方负责乙方负责
(3)提供符合西奥标准的脚手架或无脚手架安装平台
甲方负责乙方负责
(4)提供符合要求的库房和工具室，内须有照明电源和消防器材
甲方负责乙方负责
(5)负责井道、机房杂物和积水清理■甲方负责□乙方负责
(6)提供井道护栏□甲方负责■乙方负责
(7)负责水电费用□甲方负责■乙方负责
(8)负责安装开工申报、验收费用及监检费用□甲方负责■乙方负责
(9)提供符合电梯规格要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线(220v)至机房内■甲方负责□乙方负责
五、质量保证
1、保修期：自当地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起，乙方向甲方提供为期12个月的免费保修服务。
2、在免费保修期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件(不包括照明灯具和油脂)，因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。
3、保修期间，乙方或其授权方收到通知后24小时内到达现场为甲方维修或更换保修范围内故障部件。
(1)如果乙方或其授权方在接到通知后未能在规定时间内到达现场及时更换维修，乙方同意甲方采取必要的补救措施，可动用银行质保金保函，请第三方维修。如超出保函金额的部分，甲方先行垫付，但乙方须在15个工作日内归还甲方垫付的维修金并补足维修费用。
(2)如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。
4、若需要时，双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。
5、验收标准必须符合现行的xxx电梯质量验收标准。
6、乙方须派遣合格工程师到现场指导并监督安装工程及调试，费用由乙方承担。
7、安装完毕后，由乙方负责向当地特种设备监督检验部门申报安全运行验收手续。(如因产品性能或安装质量不符合xxx电梯质量验收标准而导致整改、复检，所发生的费用由乙方负责)。
8、由于乙方安装质量原因造成他人伤害，其责任由乙方负责。
六、土建与安装配合
1、甲方负责向乙方提供安装的配合工作，在安装工程开始前，完成现场清理等工作，并提供规格尺寸符合安装电梯的井道、机房、电源等。
2、在电梯安装施工期间乙方应无条件配合电梯轿厢闭路监控、电梯故障报警信号机房引接等施工。
3、轿厢内的电梯管理规章制度的张贴由乙方负责。
4、电梯井道、门框、层站按钮尺寸偏差范围以甲方工程部与乙方双方盖章签字确认的设计图纸为准，在此偏差范围内乙方应负责修复。
七、价格调整
如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格调整要求，并另行签署补充协议。
八、司法管辖
任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、xxx、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。
十、违约条款
在未得到对方许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的百分之三十。
十一、合同生效
1、本合同条款如有更改，须另行签署补充协议附后;任何变更须经双方代表共同签署并盖章。
2、律效力。
3、双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。
4、本合同以中文书写，一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电梯年检合同范本8
甲方:
地址:
乙方:
地址:
甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。
一、项目概况
1、工程项目名称：________。
2、安装地点：________。
3、设备名称：施工升降机。
4、设备型号、规格：________。
5、设备制造单位：________。
6、安装总高度：________米。
二、承包方式;
由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费用
1、安装的费用为每台整)安装到________米(含人工费及检测费等费用)。
2、附着费用为每________道/元整。
四、付款方式
第一次安装完毕现场验收后预付________元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为________元整。
五、甲方责任
1、负责施工现场的“二通一平”(通路，通电，场地平整)。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。
六、乙方义务
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：
(1)工程概况
(2)作业前准备
(3)安装施工方法和步骤
(4)安全技术措施
(5)其他有关内容
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。
6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
七、其他
1、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
电梯年检合同范本9
甲方：_____________________
乙方：_____________________
我司负责安装的_______电梯现已调试完毕，但尚未通过质量监督部门的验收。由于施工现场已将楼外电梯拆除，现需要使用我方安装的电梯，为了保证工程按期完成，同时保证电梯安全运行，甲方应遵守以下使用协议：
1． 电梯在使用前，要对轿厢内部作妥善的保护。
2． 电梯内要保证良好的清洁。
3． 电梯在运行过程中，因电梯使用不当造成的一切后果与乙方无关。
4． 电梯在使用过程中，甲方应派持有《电梯司机操作证》的专人看守。
5． 电梯不可运载超重、超高、超宽的`物体。
6． 如电梯因井道跑水和进入杂物造成零部件损坏，由甲方负责。
7． 电梯使用过程中如出现问题需及时通知本公司。
8． 电梯使用过程中出现一切电梯故障，切勿自行修理。
9． 电梯使用过程中严禁损坏轿厢内，厅门，呼梯层显等一切电梯设备，如有损坏或造成的一切损失，均由需方负责赔偿。
10． 电梯在未验收之前，使用后需要重新调试，所产生的费用如下：
电梯轿门调整____元/台；
电梯厅门调整____元/门；
电梯舒适感(起动、停车)调整____元/台；
电梯靴衬更换____元/台；
电梯补充或更换润滑油____元/台；
电梯机房井道底坑杂物清理搞卫生____元/台；
电梯控制柜清理除尘____元/台；
其它不属于产品质量及安装质量造成的但又需要调整维修的费用另行计算。
以上各项工作应由使用方委托乙方完成并向乙方支付费用。
甲方： ____________
乙方： ____________
20__年_月__日
电梯年检合同范本10
甲 方：
乙 方：
为扩大双方的宣传效应和品牌效应，根据《^v^广告法》及国家其他相关法律法规的规定，本着公平、自愿和互惠互利的原则，经过友好协商，甲乙双方就在甲方宣传平台——社区电梯资源内发布乙方业务广告的相关事宜达成一致意见，特签订本协议，以资甲乙双方信守。本合同经双方同意方可更改。
第一条合作事宜及方式
经双方协商一致，由 方提供广告设计方案（设计方案作为合同附件最终由乙方签字确认方可喷绘施工），在甲方所拥有的、由甲乙双方协定的中山市内发布每周 50 部，共 四 周。电梯资源内进行广告宣传发布，广告发布规格为： 。
合同单价为人民币￥ 元/梯/面/ 四 周，合同总金额为￥ 元（大写金额：整）。
第二条 协议期限
协议合作期限为年月 日至 年月 日，广告发布位置详见合同附件。
第三条付款方式
经双方协商以 转账 形式支付广告发布费用，并于合同生效后3个工作日内支付合同总金额的50%作为先期制作费用，其余50%则在首次上画日后7个工作日内以协定方式交付。当乙方以现金或现金支票支付广告发布费用时，应致电甲方财务部（转许小姐）咨询。
第四条 质量标准及验收条款
质量标准：甲方制作的画面清晰、符合设计样稿、安装正确且稳固。
验收：甲方完工后，需及时通知乙方，由乙方选择确定采用甲方提供该批次电梯广告的实景照片或者上画日后3日内采用安排人员抽查的方式验收。乙方验收合格后需签字确认，发布期按照实际上画之日起算。未经乙方验收，甲方不得擅自出具验收报告。
第五条 双方权利义务及违约责任
甲方有权要求乙方在约定的时间期限内支付全部广告发布费用，乙方不得以任何理由拖欠，否则甲方有权利每日按照千分之三的比例收取滞纳金。合同签订后，如乙方单方面要求终止合同，则应将甲方为履行合同所作先期工作的费用结清，若广告已经完全制作发布，则所有费用不减不退。
关于乙方提供设计方案：甲方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，甲方可要求乙方作出修改，乙方作出修改前，甲方有权拒绝制作、发布；乙方提供的广告方案必须能满足广告发布的具体技术要求，甲方在广告发布画面制作过程中对由于原始方案或图片素材本身的缺陷所产生的后果免责；乙方提供设计方案不符合前述要求的，甲方有权要求乙方更换，由此造成广告发布延误的，乙方应承担相应责任。甲方仅对乙方自行提供的设计具有告知义务，避免乙方的设计方案不符合要求或违反相应的法律法规。
甲方承担本合同广告内容发布的电梯广告画面首次制作和安装发布工作并承诺广告发布期为保修期，在保修期内画面发生破损的，由甲方负责免费维修、更换。
甲方需保证具有在本合同约定的小区电梯内发布广告的权利，否则必须承担违约责任。乙方有权要求甲方赔偿因乙方广告发布不完整而蒙受的损失。
甲方保证：对乙方提供的宣传资料严格保密，不能向其它单位和个人转借、拷贝、透漏或丢失。否则，甲方须承担由此引起的后果，并负责消除影响。
合同到期后，一方希望继续签约的，在同等条件下，应优先考虑另一方。
第六条 终止及其他
合同期内，如因自然因素等不可抗力造成合同条款无法履行时，则由双方协商延长履行期限或解除合同，双方互免违约责任。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决，签订补充协议以补充协议为准。有争议时交由XXX人民法院解决。
甲 方：乙方：
电梯年检合同范本11
业主方：____（以下简称甲方）
安装方：____（以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方选择乙方作为____国际大酒店电梯设备的安装方，现就电梯设备安装有关事宜签定合同，以资信守。
一、合同范围
____国际大酒店5台电梯的安装调试（包括安装施工报批及有关安全施工手续）、验收检测、技术服务和培训及自技术监督局验收合格之日起第一年的维保费（含专用工具费及备品备件费）等。
二、合同金额
合同总价款金额为：___元，价格均为含税价。
本合同价款为乙方保管、吊安装、保险、调试、验收、保修、安装人员食宿等一系列工作内容所产生费用的总和，为本设备工程投入正常使用的唯一价款，甲方除按本总价款承担付款义务外，不再承担其他任何费用，该价格也不因市场或其他因素变化（甲方有明确要求增减设备及安装工程量的除外）而有所调整。
三、电梯施工图及施工组织计划
乙方安装人员进场前30天向甲方提交切实可行的电梯施工图及施工组织计划。
四、价款支付方式、安装工期
乙方安装人员进场前10天甲方支付乙方合同总价的30%，乙方同时开具同等金额的发票；乙方在安装、调试完毕，经技术监督部门验收合格，并提交验收合格证明文件及符合要求的竣工资料后，甲方支付乙方合同总价的50%，同时开具同等金额的发票；电梯安装验收合格、无故障运行90天甲方支付乙方合同总价的15%，同时开具合同总价金额20%的发票；余款5%作为质保金，质保期满7个工作日内甲方无息支付给乙方，质保期为电梯安装调试完毕、自凯里市技术监督局验收合格之日起1年；若乙方保修期内售后服务不到位，甲方代为修理维护的费用从余款中扣除，并承担因此而给甲方造成的经济损失。
安装工期为安装队伍进场当日计算起共15天，乙方并免费为土建施工队伍提供相关的技术服务，进行井道验收，以确保设备进场后能及时进行安装。
乙方的工期不包括调试时间及验收时间，安装完成后，乙方应在十天内进行调试，并组织相关部门验收，逾期不组织验收影响甲方使用的，甲方可自行组织、申请验收，一切责任及费用由乙方承担，并由乙方向甲方支付5000元/天的违约金。
五、检验标准
双方根据“GB7588电梯制造与安装安全规范”、“GB10058电梯技术条件”等国家或行业电梯检验标准进行检验。
六、质量、安全要求
乙方必须保证安装完成的工程满足合同及国家和行业相关规定的要求。
乙方必须保证安装人员及受其施工影响的其他施工队伍人员的安全，并负责为其安装人员购买相关的保险，对其安装人员违法引起的投诉和罚款承担连带责任。对因乙方原因引起的一切大小事故，其所有责任与损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。
七、双方职责
甲方职责
甲方负责提供施工用水用电；
甲方提供在安装作业附近有足够面积的电梯料、零件、工具存储间。
甲方负责乙方与相关施工单位的工作协调。
乙方职责
乙方应负责完成前述条款中应由乙方负责的工作；
乙方负责安装开工报批和报验等相关手续的办理及相关费用；
乙方负责向甲方提供全套的经技术监督局验收合格的电梯资料，包括产品质量证明文件，安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸、技术文件和说明书，以及设备主件、备品备件和易损零件清单等；
乙方必须按审定的电梯安装进度计划进行安装，如因乙方自身原因疏忽、错误等引起的工期延误，每延误1天罚款500元，并承担由此导致的相关索赔；
乙方必须承担安装过程损坏和由其保管不善产生的电梯配件丢失的赔偿费用；
乙方负责保修期内的免费维保工作，在维保期内，如甲方发现电梯故障并通知乙方，乙方须在2小时内赶到现场进行处理，如不能及时赶到现场处理，除一切损失从质保金中扣除外，每次从质保金中扣除300元作为罚款；
电梯交付甲方使用前，乙方应就常规操作、注意事项和简单的维护维修免费培训甲方相关管理人员，培训效果需要甲方负责人签字认可，如无签字认可，甲方可拒绝进行电梯验收及交付使用。（如需派人到厂家培训的甲方人员的食宿与差旅费由甲方自理）；
乙方负责电梯设备安装后自技术监督局验收合格之日起5年内的免费保养工作；
质保期后，乙方应保证优先以成本价供应甲方备品备件、维修的零配件和专用工具，以保证设备的正常运行。
八、违约责任
乙方在规定安装期后10天仍未能安装完毕的，甲方有权单方面终止合同，另请施工单位安装，所需费用从乙方所交付设备及所完成安装工程总价款中扣除，同时由乙方从中支付10%的违约金。
由于乙方的任何情况造成相关部门无法正常验收，甲方有权拒付合同要求的款项，并要求乙方方赔付相关经济损失。
除不可抗力外，甲乙双方无正当理由单方面废止合同的，须向另一方赔偿其全部损失。
九、合同生效及其他
合同组成及解释顺序。
本合同条款均为不可撤销条款，双方的确定不以相关法律条款及司法解释而免责。
因履行本合同发生争议时，双方应先友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，均具同等法律效力。
双方签字盖章确认：
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：___ 法定代表人（签字）：___
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯年检合同范本12
发包方(甲方)：_________
承揽方(乙方)：_________
第1条：协议工期
工期：_________本工程的安装周期为_________天(日历日)，自本协议获得双方确认且电梯到场之日起开始计算。电梯 年 月 日到货，乙方于_________年_________月_________日安装完毕(不包括政府相关部门验收时间)。
第2条：协议价款
本协议总价款工程电梯安装及调试费为( 人民币)：_________(大写：_________)，该价格为本协议一次性包死价格。协议金额中已含安装费、调试费、脚手架费、井道照明费、底坑爬梯费、总包配合费______%、等各项达到交钥匙要求的所有费用。政府相关部门验收费用甲乙双方各承担一半。
第3条：协议工程范围及双方工作：
工作范围：____________________________________
第4条：工程质量标准
工程质量等级：_________。
本工程质量标准必须符合xxx国家标准(以下简称xxx国家标准xxx)和________市地方标准，如果构成协议文件中的任何文件中规定的标准高于国家标准和________市地方标准的，按相关文件中规定的标准执行;如果相关文件中规定的标准低于国家标准和________市地方标准的，按较高标准执行。
第5条：材料(技术)要求
由乙方提供的主要安装用原材料、设备、构配、半成品须按有关规定提供质量合格证，复验合格经甲方、监理书面批准后方可用于本工程。
第6条：工程质量达不到约定标准的部分，一经甲方发现，可要求乙方拆除和重新施工，乙方应按监理工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第7条：如果乙方深化设计部分包括永久工程，乙方应具有承担这部分设计工作的资质和能力或由乙方委托具备相应资质和能力的第三方承担，这种委托不能免除乙方按本条款约定的任何责任，乙方要对这部分永久工程负全部责任，并使其完工后适用于协议中规定的工程预期目的。乙方的施工图纸已包含了设备的安装位置并应已得到业主的有效确认。在施工过程中因乙方自行改变由此产生的返工或新增费用由乙方承担。因业主的装修设计变化、影响到本协议第设备的安装条件从而引起的价格变化不在本协议范围之内。但乙方有义务协助甲方按同等优惠的价格对变更部分提供同等品质的服务;
第8条：乙方要对一切现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并对乙方的文件、临时工程和按协议要求所做的设计负责，即使上述各项工作需由监理工程师批准，但如果出现错误也必须由乙方承担责任。如果监理工程师提出要求，乙方应提交其将采用的施工方法和施工安排的详细说明。
第9条：付款方式
双方约定，乙方所有阶段性付款申请均须附有甲方的书面确认。具体形式如下：
1、安装开工(按批准的进度计划确认)开始前十日内付电梯安装总价的______%，即￥______元(大写：_________整)。
2、电梯通过政府部门验收合格并将相关资料交甲方后十日内支付到电梯安装总价的______%;即￥______元(大写：_________整)。
3、安装保修期为年，通过验收合格满年后日内，根据质量保修的执行情况，经确认后由发包方给予支付。________电梯安装总价的5______%，即￥______元(大写：_________整)。
第10条：乙方须在签订本协议后7天内，向甲方提交经甲方审核通过的施工方案、工程进度表、布置图、施工图表(包括施工详图目录、制作、提供审核等的时间表)、工地人员安排组织表、工程设备及装备明细表等资料。
第11条：乙方要服从甲方对项目的全面管理。甲方负责为乙方提供水、电接口、料库及办公等用地，所消耗的水电费结算办法、验收、退换及交接、乙临设布置、竣工使用及移交、保修内容等一切具体事项由乙方与甲方商定解决。
第12条：甲方工作
负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作，安排专门人员，全过程配合乙方施工人员在施工过程中所需配合的工作，做好与其它施工队伍的衔接，协调安装过程中的安全管理工作及其它相关工作。协同乙方维护工地现场保护。
甲方工作人员施工现场的劳动保险和人身保险。负责土建修改和安装完毕后的填充及整修工作。
协调解决乙方现场的水电接口。负责解决安全期间所需水电，正式电源送到机房并提供足够的用电功率，保证乙方正常安装、调试、验收用电。
第13条：乙方的工作：
1、开工前，派员前往工地检查土建是否具备开工条件;
2、设备到货后，协同甲方及供货方共同接受验货和开箱清点;
3、办理并开展电梯安装工程所需的手续和一切施工工作;
4、井道脚手架材料的提供、搭设及拆除，搭建的脚手架须符合安全标准。
5、工程竣工后向甲方移交通过国家和地方检测部门的相关证书、随机文件和设备安全准运证。
6、乙方确保在甲方竣工验收规定时间内验收合格并提交合格证明文件，并承担相关费用。
7、临时施工用房、设备材料库房由乙方自行搭建。
第14条：在工程进行过程中乙方应保证所有雇员遵守所制定的工地规章。工地规章应包括，但不限于下述制度：
A)安全保卫措施;
B)工程安全;
C)工地出入管理制度;
D)环境卫生制度;
E)消防措施;
F)周围及临近环境保护的附加规则。
第15条：乙方须立刻执行甲方获在本协议授权范围内发出的指示。若乙方没有在收到甲方指示3天内执行，甲方可另聘他人实施，并支付相关的费用，此等情况视为乙方违约，违约金为协议总价的20______%。由此延误的工期以及给甲方造成的经济损失在违约金不足以弥补的前提下由乙方补足。
第16条：乙方若发现协议文件之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面形式通知甲方，说明差异之处，而甲方须尽快给予指示。
第17条：协议总价为协议图纸所明示和隐含的所有工作的全部费用，即包括施工机械设备、人工、安装、管理、维护、保险、利润、税金、风险、责任等和政策性文件中规定的所有费用。除按本协议的规定外，所有因任何税率、税种、货币汇率升降等原因引起的价格波动均不予考虑，协议总价不作任何调整。
第18条：除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成协议文件所述的工作，也包括不能或缺的所有附带工作的费用，不论它们是含在协议文件中有所说明，也不论它们是否在签订协议同时可以预料到。
第19条：乙方充分了解工地位置、情况、土质、道路、储存空间、起卸限制、邻近建筑物等现场情况，施工现场条件对工程施工造成影响的一切因素已经含在协议总价之中，在工程施工过程中，乙方若因施工现场的场地因素而要求甲方进行经济补偿或工期延长均不会获得批准。
第20条：乙方的项目管理部主要人员应经甲方批准。乙方更换时应书面通知甲方，甲方有权更换不称职的项目经理及其技术人员。乙方须自行负责外租场地的安全、卫生、防火、防盗以及人员管理等问题，并保障甲方免负该责任。
第21条：为保证工程质量、控制工程进度，乙方报送甲方的质量和进度的资料。乙方自进场之日始按甲乙双方的约定每周向甲方提交一份xxx进度报告xxx，对影响或可能影响工程进度的客观因素应具有预见性的评估和应急方案。
第22条：因乙方原因，甲方发出停工令，由此产生的损失由乙方承担。工期不能顺延。情节严重的给予处罚。乙方的某种违约或过失，监理工程师有权要求乙方暂停工程部分或全体并进行整改或弥补，此种暂停乙方不得延长工期及追加费用。同时甲方将根据协议相关规定对乙方进行必要的索赔。
第23条：乙方的项目经理或相关技术人员必须参加甲方组织的工程例会(如有)，如有特殊情况不能参加，须提前一天向甲方请假，获批准后可让有决定权的人员代其参加。无故缺席的，按违约处理，每缺席一次，需向甲方支付______元/次的违约金，甲方可委托丙方从应付或将付的款项中扣除。
第24条：乙方须为所有机械尽量采取降噪措施，以达到不扰民。乙方在本工程竣工后28天内须提交有关本工程的竣工资料两份给甲方。另在需要时按国家规定提交有关本工程的竣工资料(含一套竣工图)归档。
第25条：由本工程开始到竣工证书发出日止，乙方须负全责保护本工程，包括保护工地上或送至或安放在工地上，与本工程有关或供本工程使用的所有临时建筑物、机械、物料和任何其他物件。并须对由于不小心或疏忽或恶劣天气所造成的损坏负全责。若非乙方的原因造成破损，甲方、总包方将积极协助乙方对有关责任单位进行索赔，在乙方与责任单位达成协议之前，乙方应在甲方要求的合理时间内无条件修复。
第26条：乙方应配合甲方的售楼工作，对来现场参观的购楼客户要有礼貌，并有责任和义务回答购楼客户提出的有关现场情况的问题，起到积极的作用，不能起负面作用和影响。
第27条：乙方须对因自身原因引起的对工程、甲方造成负面影响或声誉、形象受损负责，甲方有权根据协议约定进行必要的索赔。
第28条：甲方建议乙方按规定为本工程投保相关险种，保险费由乙方支付。否则发生意外，由乙方承担后果。
第29条：乙方不得将本工程进行转让和分包。乙方应按协议签订的或总包方规定的开工日期开工，并应按合适的进度抓紧施工，不得延误。
第30条：质量保证：
乙方有义务对甲方之管理员进行使用培训。在质保期内，乙方有义务对所安装的设备进行保养、维修及易损件更换的服务，并承诺在接到客户报修后12个小时之内赶到现场进行维修服务。质保结束后，乙方有义务根据业主的需要提供优惠的维修保养服务;
第31条：违约责任
1、因乙方原因工程达不到约定质量标准的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍达不到约定条件，乙方向甲方支付协议总价的______%的违约金或由甲方通知乙方从本协议应付或将付的款项中扣除，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同。乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
2、由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的______%计算，按天累计。同时，逾期15日，乙方仍不能完工的，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
第32条：争议的解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决;若争议在30天内不能解决时，任何一方均可向协议签订地的人民法院起诉。
第33条：其它
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、本协议如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议及协议附件是协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
3、本协议一式份，甲方份;乙方份，均具同等法律效力。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
地址：_________地址：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
(或授权签约人)：_________(或授权签约人)：_________
签订日期：_________签订日期：________
电梯年检合同范本13
建设单位（甲方）：
承建单位（乙方）：
根据《^v^合同法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。
一、 工程名称：碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程
二、 工程范围及承包方式：
1、 工程范围：碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。
2、 承包方式：
A、 按工程内容及承包范围：包材料、 包人工、 包工期、 包质量、 包水电、 包安全、 包税金、 包文明施工一切费用。
B、 本合同为固定总价合同。
三、 合同价款及合同工期
1、 电梯门套数量：128门套。
2、 合同单价：550元/套（含一切费用），以后均不做调整；
3、 固定合同总价：70400元（柒万零肆佰元整）
4、 开工日期：20xx年7月日
5、 竣工日期：20xx年月 日
四、 付款方式
1、 甲方优先考虑实物冲抵工程款
2、 全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%，验收合格三个月内付至合同总价的95%，余款5%作为质保金，六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。
3、 甲方每次付款前，乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。
五、 甲乙方双方责任：
1、 甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。
2、 甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、 乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题（空鼓、 裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
4、 乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。
5、 乙方在报价是提交的`大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。
6、 乙方制作好的大理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验（含破坏性检查）和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前，乙方必须搬走所有施工机械、 垃圾、 剩余材料，保证施工现场及临近范围的清洁和整齐。
7、 竣工验收前，乙方负责工程的成品（半成品）保护工作，保护期间发送的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。
六、 争议处理
甲乙双履行合同时发生争议，应协商解决，解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。
七、 合同有效期
本合同自双方签订之日起生效，至工程全部完工并经甲方验收合格、 包修期满后失效。
八、 附则
1、 本合同一式二份，甲方和双方各执一份，由双方签字后生效。
2、 本合同附件为合同不可分割的一部分；
附件一：大理石样品
甲方： 乙方：
年 月 日年 月日
电梯年检合同范本14
甲方（租赁方）：杭州XX公司（以下称甲方）
乙方（出租方）：杭州XX公司（以下称乙方）
根据《民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、租赁机械的名称、型号、数量、地点；
1、名称：
2、型号：
3、数量：
4、地点：
二、进出场费、租金及其交纳期限：
1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。
2、按月结算当月租金，每台每月租金为人民币（不含电梯操作人员工资），一次性定价不作调整。
3、租赁费付款方法：安监站备案日起计算租金，每台前三个月暂不付租费，第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费，每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。
三、甲方责任：
1、负责设备基础施工制作，总电缆线及楼层安全门。
2、提供安全、可靠的电源，并将电源引入电梯设备电源箱。
3、积极配合升降机安装、拆除工作，保证进场道路畅通，负责夜间施工照明。
4、承租过程中，确保对电梯设备失窃或受人为破坏承担全部责任。
四、乙方责任：
1、提供合格的设备。
2、向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底。
3、负责机械设备的进场安装、维护、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。
五、人员管理及安全责任：
1、因机械本身存在的质量问题引起的安全事故由乙方负责，设备安拆时一切安全责任均由乙方承担，甲方概不承担一切责任。
2、乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。
3、甲方违章指挥时，造成后果由甲方承担，操作人员应拒绝作业，非操作人员不得进入机械操作室作业。
4、甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门不得违犯，如电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，电梯停止运行后，甲方才可安全作业
六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：
1、租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担，机械使用期间要求乙方每15天检修维护一次并做好记录，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。
2、故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。
3、做好设备维修保养，乙方处理故障，做到一般故障2小时内排除，大故障当天排除。因乙方原因每月累计停机修理超过2天，如每超一天，乙方承担甲方所有损失。
七、违约责任：
1、甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算，停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的原因造成停机租费按正常结算，如甲方逾期付款，从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不可抗力等因素停工停机，双方协商。
2、甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。
3、本合同不详之处，双方协商解决。
八、其他约定事项： 附墙要求全部6米设置一道。
九、争议的解决方式： 本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决。无法协商时，依法向____区人民法院起诉。
十、本合同一式四份具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章生效，所有条款履行完毕后自动失效。
甲方：
乙方：（签章）
代表签字：
电话：
________年____月____日
（签章）代表签字：
电话：________年____月____日
电梯年检合同范本15
承租单位： （简称甲方） 出租单位： （简称乙方） 根据《^v^合同法》及有关规定，为明确承租方与出租方的权利与义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条 租赁施工电梯型号及附件、名称、数量
1、电梯型号SC200/200型，数量 台；高度满足工地要求；
2、工程名称：
3、施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间：预计 年月 日
第三条 租金计算办法及交纳期限
1、电梯预计适用于期限 个月，不足 个月按 个月计算，租金为 元/月/台（本租金为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付），租期不满一个月时，按实际天数计算（按天计算：月租金/30*天数）。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付使用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天开始计租。
2、电梯进出场费每台元。进退场费用包括：设备进出场的运输及装卸；设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用；如因工地无实施许可证，电梯在安装及使用过
程中所发生的一切经济行政处罚均由甲方负全责，（本价格为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付）。
3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、甲方生产不当，造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门责令停工待命等因故停工），费用由甲方照常支付，每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周，乙方有权停止电梯作业，所有责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算所有费用。
4、电梯报停时，甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到现场查看确定报停时间，如甲方施工现场不具备拆机出场条件时，应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地原因仍不能拆机，则停机期间租金照计。
5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后，乙方应按甲方要求的时间及时将电梯拆卸出场。
第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任
一、甲方责任：
1、负责制作电梯基础，确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的中心距建筑物边缘（应满足附墙架受力要求）长度为米至米。如超出此距离，则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件，装拆机时由工地负责无偿提供塔吊配合装拆，如无塔吊配合，装拆机时所需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍
物以保证电梯安全顺利出场。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础回填土地上、地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全责任）及索要经济损失的赔偿。
3、负责配备电梯专用配电箱，将电源引至设备电梯总箱（设备所需的电费由甲方负责），并负责埋设接地线两处，接地电阻不大于4欧姆，在电梯工作范围内及以外6米内不准有高低压裸电线，如情况特殊由甲方搭设安全防护棚并负责安全监护，甲方保证有足够的容量和电压供设备使用，如因此原因造成的损失由甲方负责。
4、施工电梯的围闭，层间门制作安装工作均由甲方负责。
5、甲方负责免费提供氧割、电焊等材料给乙方使用。
6、每月保证不少于两天的电梯维修、保养时间、加节时间除外，加节应尽量选在非高峰使用期间进行，遇有各级主管部门检查电梯须进行积极配合，经常自行检查，确保机身的垂直度，保证电梯达到安全技术使用要求。
7、甲方在使用电梯过程中必须安排操作人员持证上岗，对电梯正常操作维护，不得违章操作，如因操作人员无证上岗，超负荷或违章操作对施工电梯、自身或他人造成的伤害由甲方承担与乙方无关，操作人员工资由甲方负责。
8、配合协调乙方在电梯装、拆过程中的装拆和安全防护工作，确保在最短时间内投入使用。
9、甲方施工人员未经乙方机组人员同意，严禁上机私自操作和自行修理，由此而产生的后果均由甲方负责。
二、乙方责任
1、负责提供本电梯所需的各种附件及所需的资料，指导基础制作负责电梯安装拆卸工作，按照说明书要求对电梯进行加节安装，如超出说明书要求范围，工地另行要求增加附墙，则需费用由甲方负责。经常对电梯进行安全技术检查，并负责该电梯的进退、场工作。
2、机组人员按规定按时保养检修机械，以保证该电梯的技术状况完好，发现问题及时处理解决或向双方单位报告，乙方接到电梯故障通知后应做到在最短的时间内赶到现场排除故障。如电梯每月因故障连续=停机超出48小时，由乙方负责电梯停机期间的租金损失（按天计算：月租金/30*连续停机天数），费用从当月的租赁费中扣除。
3、乙方赠送一套楼层通信设备给甲方，甲方负责安装调试及维护。
4、机组人员有权拒绝用户违章指挥作业的超载运行，遇有恶劣天气有权按操作规程要求停止作业，由此原因造成的责任事故由甲方负责。
三、甲、乙双方责任
1、双方保证电梯安全运转，操作人员必须严格执行《施工电梯
安全技术操作规程》等相关条例，共同促进保证电梯运转安全。
2、电梯安装完毕由乙方负责办理当地检验手续。
第五条违约责任
1、未经对方书面同意，任何乙方不得中途变更或解除本合同；任何乙方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额的违约金。
2、甲方如不按期支付租金及其他费用，乙方有权要求甲方及时付清租金和其他费用。
第六条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可通过广元市人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方另行协商解决，此合同一式 份，双方各执一份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条补充条款
承租单位（盖章）： 出租单位（盖章）：
委托代理人：委托代理人：
年 月 日年 月 日
电梯年检合同范本16
甲方（委托方）： 代表人：
乙方（被委托方）：代理人：
根据《民法典》、《____省住宅装饰装修管理暂行办法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、装饰施工项目 推荐阅读：
