意向客户合同范本1
甲方（客户）：
乙方：
以下为您与本公司签约前的运作流程。如有任何疑问可向接待您的设计师咨询。
1、首先在您与设计师交流前，最好能够提供您所要装修房屋的平面图。以便您能与设计师更好的交流。设计师会在与您就贵宅设计方案的商讨中，提出专业上的意见以及根据您的需要为您大概估算出贵宅的装修所需费用。
2、如您对本公司的专业能力及为您提供的各项优质服务皆满意可邀请设计师前往贵宅为您现场测量房屋并为您出据较为详细的设计方案及预算。测量费收取办法：300元/100㎡以下（建筑面积）;500元/100㎡~200㎡以下（建筑面积）;800元/200㎡~300㎡（建筑面积）;1500元/300㎡以上（建筑面积）。（注：
①此费用为测量费用，如您要求将图纸或预算带走，根据行业内及本公司的规定，须交纳相应的设计费。
②设计费收取办法，请向设计师咨询。
③如与本公司签定装修合同，上述测量费及设计费将计入您的首期工程款内，如最终未能达成合作意向，此费用不予退还）。
3、如您对设计方案及预算无异议，可与设计师签定家庭装修合同，但为了能为您更好的服务及避免施工期间可能出现的设计问题，签约前务请预约。因您的图纸及预算须经本公司的审核部详细审核后方能签约。
4、签定合同后的5日后（因签约后，须经公司内部整核）在工程现场进行技术交底工作。参加人员有本工程设计师和本工程的项目经理及本工程的施工队长三方，为了能够让业主本身更加清楚工程情况，亦请您到时参加。
5、到此正式进入施工阶段，工程在施过程中，如遇工程技术问题，将由本工程的项目经理为您妥善解决。如遇设计变更问题，由本工程的设计师会为您服务。
6、如您对我们的服务有任何不满意之处（包括要求调换设计师），烦请您提出宝贵的意见。我们会尽量的加以完善，并妥善解决。投诉电话：4454976、4454984（客户服务部）。
7、如您对上述流程理解并认可，请在交纳测量订金时与本公司签定此意向书。我们将努力为您提供业内最优质的装修服务。
备注：为了维护双方的合法权益，任何口头协议及承诺均视为无效，所有条款以本意向书为准。
甲方认可：
日期：年月日
乙方认可：
日期：年月日
意向客户合同范本2
甲方：
乙方：
鉴于：
1、甲方持有 公司(下称标的公司)股权;
2、标的公司为合法存在之有限责任公司，于 日竞得 地块，建设面积 平方米，并已取得《成交确认书》(见附件);
3、甲方拟通过合法程序转让所持的标的公司100%股权;
4、乙方拟通过合法程序受让标的公司100%股权，并支付相应的股权转让款。
甲乙双方经友好协商，就标的公司股权转让事宜达成如下意向。
一、甲方有意向转让所持标的公司100%股权。甲方将按国家有关规定办理该等股权转让事宜的相关审议、审批、评估等手续并按国家有关规定在产权交易机构以公开交易方式转让该等股权。
二、乙方有意向受让该等股权，并愿意按照通过合法方式确定的转让价格支付股权转让款。
三、乙方同意在标的公司股权进入国有资产公开交易程序后，及时参加公开征集，表明受让意愿，并按相关交易程序的规定参加交易(包括但不限于交纳保证金、及时出价等)。
四、若乙方最终得以受让标的公司股权，双方按签订的正式《产权交易合同》履行相关权利义务;若乙方最终未得以受让标的公司股权，则双方同意按本意向书有关约定执行。
五、本意向书签订后5个工作日内，乙方向甲方支付人民币 意向金。若乙方最终得以受让标的公司股权，该意向金可折抵股权转让款。具体方式由双方另行协商;若乙方最终未得以受让标的公司股权，除本意向另有约定外，甲方将该意向金无息退还乙方。
六、若乙方未按本协议第三条履行相关约定，则甲方不予退还本意向书第五条约定的意向金人民币 万元。
七、本意向书一式四份，甲乙双方各执两份。
八、本意向书自将以双方签字盖章之日起生效。
甲方： (盖章)
代表签字：
乙方： (盖章)
代表签字：
20xx年 月 日
意向客户合同范本3
甲方：
乙方：
为了给客户供给更好的应用服务，满足日益增长的市场需求，__________通信有限职责公司张家界分公司（以下简称甲方）与_________________（以下简称乙方）本着平等合作、互利互惠、共同发展的原则，并经过充分协商，现就有关合作事宜达成如下意向：
一、总则
1．1甲乙双方拟建立长久及亲密的合作关系，共同致力于_____________的开发与推广。
二、合作资料
2．1甲乙双方约定初期将共同推出___________________________。
2．2甲方负责建设信息平台，并为乙方供给信息接口，供乙方接入。
2．3乙方负责建立相关数据库，并接入甲方的信息平台，及时供给相关信息。
三、双方权利与义务
3．1甲方作为信息平台供给商，为乙方供给有偿通信通道。
3．2甲方负责信息平台的日常维护及相关技术支持。甲方承诺对记录备份保存60日，并供乙方查询。
3．3乙方负责相关数据的采集及录入工作，并及时、准确地向甲方供给相关信息。
3．4乙方应协助甲方向上级主管单位进行相关业务的报批工作。
3．5甲乙双方共同负责业务的宣传与推广工作。
3．6甲乙双方严格按照双方约定的“附件工作进度表”执行。
四、合作事宜正式确定后，双方再就具体合作资料、合作时间、业务资费及分成比例等协商一致并签订正式合同。
五、本协议有效期一年。如签订正式合同，则本协议自动终止。
六、如遇法律规定的不可抗力事件的发生，本协议中止，直至不可抗力事件消除之日起恢复执行本协议，协议期限所以顺延。
七、未尽事宜，双方协商处理。
八、本协议自甲、乙双方盖章，代表人签字之日起生效。
九、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等约束力。
甲方：_______通信有限职责公司
法定代表人（或授权代表）：
_______年________月________日
乙方：_______________________
法定代表人（或授权代表）：
______年_________月________日
意向客户合同范本4
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下意向书，共同遵守。
一、基本情况：施工地点： ;住房结构： 房型 房 厅 厨 卫 阳台 套，施工面积约 平方米。
二、乙方向甲方交纳叁仟元（￥：元）装修意向金，可享受如下优惠：
1、意向金在签订正式合同时转为工程款。
2、交付意向金的客户可享受乙方当时优惠活动的所有优惠。
3、甲方交付的意向金，乙方在5天内无条件退款。
4、如5天后未签订正式合同，意向金转为设计费，乙方为甲方提供全套施工设计图。
5、交付意向金后5天内未签订正式合同时，经甲方同意，乙方 为甲方进行施工设计，如双方未签订正式合同，意向金转为设计费，乙方为甲方提供全套施工设计图。
三、本意向合同一式两份，甲、乙双方签字盖章后生效，各执一份。最终解释权归宜家装饰所有。
甲方（签字）： 乙方（盖章）：
年月日：
意向客户合同范本5
甲方：*************
乙方：*************
为促进****乡经济实现跨越式发展，经乙方对甲方投资环境实地考察，甲、乙双方本着互惠互利，双方共赢的原则，就乙方在***乡投资建设年产******项目达成以下协议：
一、建设地点：*************。
二、投资规模：项目计划总投资_____万元，其中，固定资产投资_____万元(含土地、厂房、设备等)。项目建成投产后，预计年产值_____万元，年利税 万元。项目建设周期为_____年。
三、用地规模：根据乙方投资和建设规模的要求，由甲方提供意向征地 亩(以实际测量为准)，每亩_____万元。有关征地、土地出让等手续按照法定程序办理，办理费用以及厂地整平费用全部由乙方自行承担。
四、双方权责：
(一)甲方
1、甲方负责提供乙方所需的当地投资环境、基本情况、优惠政策的有关资料。
2、甲方协助落实各项招引资优惠政策。
3、甲方指派专人协助乙方项目前期立项、申报和建设协调，确保项目早日建成达产。
4、甲方协助乙方办理相关证照手续。
5、双方签订协议后，甲方立即启动建设地点的水、电、道路等配套设施建设至乙方所征土地红线外。
(二)乙方：
1、乙方保证资金按时到位，按时开工建设。
2、乙方自签订本协议书须在3个月内将立项审批、土地、工商营业执照、税务登记等相关手续全部办理完毕，再签订正式合同，否则此意向书所达成的事宜全部无效。
3、乙方的营业执照、税务登记等手续必须落户在*** 乡政府所在地。办理立项审批、土地、规划、环保等一切手续的费用全部由乙方自行承担。
4、乙方自获得甲方提供的能进场施工的土地后， 月内必须进场动工建设，超过 个月不动工，甲方有权收回土地;乙方在建设施工过程中所缴税金必须上缴给陈家乡政府。
5、乙方应在同等条件下，优先招录我乡境内人员就业。
6、乙方两年内未开工生产或不能达到上述要求，由甲方按乙方出让最终价格收回土地，地上附着物由乙方自行拆除，甲方不赔偿经济损失。
五、其他事项：
1、双方应严格履行本协议，未尽事宜，双方协商补充并友好解决。
2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。
甲方: (盖章) 乙方: (盖章)
代表： (签字) 代表： (签字)
年 月 日 年 月 日
意向客户合同范本6
甲方（发包方）：
公司地址：
乙方（承包方）：
营业地址：
法定代表人或工程负责人： 邮编：
根据《_经济合同法》及有关规定，结合本装饰工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下协议。
第一条 装饰工程概况
一、装饰工程地点位于：
二、装饰工程的承包范围和内容：室内装修工程设计；室内装修工程；室内上下水工程；室内强弱电工程；
1. 装修面积：
2. 装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的方案及报价单为准。工进度的；
第二条
一、本装饰工程的合同价款暂时依据甲方投资为人民币 元整（￥ ）。其中：
二、如遇下列情况，经甲、乙双方共同协商，合同总价款可做相应调整：
1. 合同总价款内经双方确认的暂估价发生变化的；
2. 合同工期内，因政策性调整而引起材料价款发生变化的；
3. 因装饰设计变更而引起工程价款变化的；
4. 发包方增加新的装饰施工内容的；
5. 其它；
6. 价款调整时，甲、乙方应签订洽商单。
第三条 工程价款的支付
1. 交定金500元。
2. 定金在第一次交款中以双倍形式返还。即：（交500元返1000元）
一、甲在本合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方中的任何一方可以向合同仲裁部门申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
20xx年 月 日，甲方到公司看方案及方案预算。
第四条 、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
意向客户合同范本7
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲乙双方友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上达成如下意向合作协议：
一、甲方作为电商平台，有意向将平台上所售商品存储至乙方提供的符合甲方条件的仓库内进行管理;
二、乙方做为第三方仓储服务商，愿在未来给甲方提供电商仓储服务。服务内容不限于提供仓库场地、人员配置、水电网络、库内管理、配货发货等一系列服务;
三、乙方在签订意向合作协议书后，在同等条件下有优先与甲方签订仓储合同的权利;
四、本协议为甲乙双方以后签署正式合作合同的基础，所涉及到的任何费用项目、具体合作事宜需后续双方洽谈达成进一步共识，签订正式合同后生效;
五、本协议不具有法律效力，仅表达甲乙双方的合作意向;
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签字盖章：_________________
乙方签字盖章：_________________
日期：_________________
意向客户合同范本8
甲方：乙方：
地址：地址：南宁市武鸣区江滨路7号
联系方式：联系方式：
服务细则：
一、甲方房屋测量服务流程：
1、客户装饰房屋测量；
A、 墙体结构分析；
B、 光线、空气流向分析；
C、 水、电位分析；
D、 尺寸测量；
E、 周边环境分析；
F、 现场拍照、记录。
2、功能分析：根据甲方生活需求划分合理使用功能。
3、风格初选：根据甲方喜好选择装修风格及类别。
4、材料调研：由双方交流选定所需材料材质。
5、装饰房屋绘制平面图：
A、结构修改图；
B、材质图；
C、总平面布局图;
D、施工图。
二、预算：根据双方最终交流决定的布局，装修风格及材料的.确定，拟出所装修房屋所需费用预算
三、洽谈交流：设计师市场人员根据甲方时间预约，进行方案交流。
A、按标准甲方缴纳￥： 元人民币的意向合作定金，待签订正式的装修施工合同后，计入工程款,不另外收取。
B、如果您未签定本协议，而要求将图纸或预算带走，须签定设计协议并交纳相应的设计费。（设计费：40元/㎡）
四、其它事宜：
A、如您对设计方案及预算满意，可与公司签定装饰施工合同，为了更好的为您服务，客户经理会提前与您预约。
B、合同签定3日后在工地现场，会进行技术交底工作，具体参与人员有，设计师、项目经理、施工队长、工程监理，为了您更加的清楚工程情况，请您按时参加。
C、在施工过程中，如遇到工程技术问题，将由工程监理为您及时解决，如遇到设计方案变更的问题，由本工程的设计师会为您服务。
D、如果您对我们的服务有任何问题市场部会第一时间为您解决问题，您的意见和建议是对我们最大的支持和厚爱。
D、若您对上述的服务流程理解认可，请在交纳测量定金时与本公司签定此意向协议，我们会努力做的更好！
E、本协议一式两份甲乙双方各执一份，本协议履行完成后将自行终止
说明：为维护双方的相关权益，任何口头协议及承诺均视为无效，所有事宜以本意向协议为据。
甲 方 ： 乙 方 ：
年 月 日 :年 月 日
意向客户合同范本9
甲方：乙方：
地址：地址：南宁市武鸣区江滨路7号
联系方式：联系方式：
服务细则：
一、甲方房屋测量服务流程：
1、客户装饰房屋测量；
A、 墙体结构分析；
B、 光线、空气流向分析；
C、 水、电位分析；
D、 尺寸测量；
E、 周边环境分析；
F、 现场拍照、记录。
2、功能分析：根据甲方生活需求划分合理使用功能。
3、风格初选：根据甲方喜好选择装修风格及类别。
4、材料调研：由双方交流选定所需材料材质。
5、装饰房屋绘制平面图：
A、结构修改图；
B、材质图；
C、总平面布局图;
D、施工图。
二、预算：根据双方最终交流决定的`布局，装修风格及材料的确定，拟出所装修房屋所需费用预算
三、洽谈交流：设计师市场人员根据甲方时间预约，进行方案交流。
A、按标准甲方缴纳￥： 元人民币的意向合作定金，待签订正式的装修施工合同后，计入工程款,不另外收取。
B、如果您未签定本协议，而要求将图纸或预算带走，须签定设计协议并交纳相应的设计费。（设计费：40元/㎡）
四、其它事宜：
A、如您对设计方案及预算满意，可与公司签定装饰施工合同，为了更好的为您服务，客户经理会提前与您预约。
B、合同签定3日后在工地现场，会进行技术交底工作，具体参与人员有，设计师、项目经理、施工队长、工程监理，为了您更加的清楚工程情况，请您按时参加。
C、在施工过程中，如遇到工程技术问题，将由工程监理为您及时解决，如遇到设计方案变更的问题，由本工程的设计师会为您服务。
D、如果您对我们的服务有任何问题市场部会第一时间为您解决问题，您的意见和建议是对我们最大的支持和厚爱。
D、若您对上述的服务流程理解认可，请在交纳测量定金时与本公司签定此意向协议，我们会努力做的更好！
E、本协议一式两份甲乙双方各执一份，本协议履行完成后将自行终止
说明：为维护双方的相关权益，任何口头协议及承诺均视为无效，所有事宜以本意向协议为据。
甲 方 ： 乙 方 ：
年 月 日 :年 月 日
意向客户合同范本10
卖方(以下简称甲方)姓名：
身份证号：
住址：
代理人：
买方(以下简称乙方)姓名：
身份证号：
住址：
中介方：咸宁市振宁房地产经纪有限公司
第一条 甲方本次出售的房屋(以下简称该房屋)坐落于咸安区长安大道盘泗洲1号——咸宁碧桂园；购于咸宁碧桂园房地产开发有限公司，房产证编号为：；房屋建筑面积平方米土地证编号为，房屋用途为住宅；该房屋附属物花园面积平方米。
第二条 该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至年月日止。
第三条该房屋(含附属物)总价款为人民币
元整。
第四条 本意向书签订的同时，乙方向甲方支付定金人民币壹万元整（￥元）。
第五条 签署本意向书时，甲方已取得该房屋的房屋所有权证和土地使用权证；甲方应于意向书签署后，将该房屋的房屋所有权证和土地使用权证交于中介方咸宁市振宁房地产经
纪有限公司代为保管。
第六条 付款方式约定
甲方接受乙方以二手房商业贷款及现金方式支付购房款。
双方并约定通过中国邮政银行（以下简称该银行）办理二手房商业贷款。
首付款为 ，余下由银行贷款支付。
第七条 甲方保证在交易时该房屋没有任何产权纠纷（包括且不限于抵押债务以及其他任何与该房屋产权关联的债务）；否则视为甲方违约。
第八条 本次二手房买卖的中介费用、评估费用以及相关税费（含按照国家规定应该由甲方承担的税费）均由乙方承担。
第九条 双方均承诺，在本次二手房交易过程中，未隐瞒可能伤害对方利益的信息；如果因为一方隐瞒信息，导致交易过程中另一方利益受损失，视为隐瞒信息的一方违约。
第十条 如乙方违约，甲方有权取消本意向书，并且乙方已支付的定金甲方不予退还；如甲方违约，乙方有权取消本意向书，且甲方应于违约情况发生5日内，双倍返还乙方所付定金。双方任何一方如未执行买卖意向出现不买或不卖视为违约同时赔付中介方壹万元整。
第十一条 本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决；如协商未成，向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十二条 本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定
金之日起生效，在双方签署正式的二手房买卖合同生效的同时失效。
第十三条 本意向书共叁页，壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，中介方壹份，具有同等法律效力。
第十四条 签署意向书时，双方均应检查对方身份证原件， 房产证及土地证原件，并将该房屋的房产证和土地证原件交中介方留存。
第十五条 甲方产权人已授权代理人代为签订本意向书，具有同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)： 年月日 年月日
中介方（签章）:
年月日
意向客户合同范本11
甲方（聘用单位）： 乙方（受聘人员）：__________
甲、乙双方在平等自愿的前提下经友好协商，初步达成本《聘用意向书》：
1、乙方担任岗位（工种）：
2、聘用合同期：从__________年__________月__________日至__________年__________月__________日
3、月薪待遇：__________元/月
4、其他福利待遇：
本《意向书》表示双方有聘用和求职意向，正式聘用时双方需签订《劳动合同书》。
本《意向书》一式贰份，甲、乙双方各执壹份
甲方（聘用单位）盖章： 乙方（受聘人员）签字：
X年X月X日
意向客户合同范本12
甲 方：_______________
乙 方：_______________
通过甲乙双方的接触与了解，乙方对甲方拥有的“______”服装品牌产生了浓厚的兴趣，本着平等互利、合作共赢的原则，经双方平等协商，达成如下合作条款，并签署本协议以资共同遵守。
第一条：乙方须在______年______月______日之前，在______开设经营______家该服装品牌的标准专卖店/专柜，其实际营业面积不少于______平方米。
第二条：乙方须向甲方缴纳意向保证金人民币______元整，意向保证金在签订本意向书之日起______日内汇到甲方指定的账号。此保证金在乙方完成第一条后______日内转为品牌保证金。如未在双方确定的时间内达成第一条规定，甲方有权保留追究乙方的违约责任。
第三条：乙方如期向甲方缴纳意向保证金，甲方将确保乙方在______区域的加盟经营该服装品牌专卖优先权;否则甲方将不能保证乙方的上述利益。
第四条：乙方在当地开设该服装品牌专卖店的店铺地址须在当地主要的商业街，且形象达到公司要求的基本标准。
第五条：本协议书仅作为甲乙双方合作前的意向保证，并不构成乙方已向甲方取得该服装品牌的经营许可权。若要取得经营许可权，须在完成第一条规定后签署特许加盟协议书，由甲方出具授权书，乙方可确认具有在该区域经营该服装品牌的许可权。
第六条：乙方不得利用此协议书代表甲方向第三方做出任何承诺，否则，甲方将依法追究乙方的违约责任。
第七条：因本协议而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方注册地提起仲裁或者诉讼。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第八条：甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条：本协议的任何修改、补充、变更，须经项目投资双方协商一致后，采用书面形式确认，经双方授权代表签署后生效。
第十条：除本协议另有明确规定外，本协议规定的各种权利及补救措施与法律规定的任何其他权利或补救措施相互之间是兼容的，而不是互相排斥的。
第十一条：本协议签署之后，根据本协议规定形成、签署、附加的一切协议、文件、授权、报告、清单、认可、承诺和放弃都构成对本协议的附加，并与本协议形成一个不可分割的整体。
第十二条：本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第十三条：本协议正本一式_______份，由甲、乙双方各执_______份，具同等法律效力。
第十四条：本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起立即生效。
甲方：__________________ 乙方：__________________
意向客户合同范本13
发包方（简称甲方）：
委托代理人：
电话：
承包方（简称乙方）：
根据《_合同法》、_《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下意向书，共同遵守。
1、装饰施工地点：
2、住房结构：房型房厅厨卫阳台套，施工面积平方米。
3、装饰施工内容：见附件-
4、双方约定意向工程总额是：元，大写：其中包括工程款元，税金元，管理费元。备注：
本意向书建筑面积只为预估标准，现场实际量完尺寸得出实际的室内面积，按现场测量的室内面积得出建筑面积为最终签订合同的标准。
5、双方约定优惠条款：
6、双方同意按照本意向书约定建筑面积来确定对应的工程总额，甲方保证此工程总额在不减少的基础上优惠条件生效，如甲方工程总额减少，则约定优惠条款应该重新商议;
7、双方约定工程施工工期共工作日（以现场交底和报建核准后实际开工日期开始计算）;
8、双方签订本意向书后，乙方应派设计师到甲方准备施工工地进行实地勘测，勘测后完成设计方案和初步预算;
9、本意向书定金不退，如转化为合同，可抵扣为工程款。
10、甲方根据以上内容同意向乙方支付合同意向金元。
11、本意向书一式两份，甲、乙两方各执一份。
12、其它约定：
甲方（签字）：
代表人：
住址：
电话：
签订日期：年月日
乙方（盖章）：
代表人（签字）：
地址：
电话：
签订日期：年月日
意向客户合同范本14
房屋租赁意向书
甲方： 西安航空发动机集团天鼎有限公司
乙方：
甲、乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则，就乙方租赁甲方位于 陕
西省 省 西安 市 渭滨 路 507 号楼 二层 物业，开设 小六汤包餐厅 事宜，签订此意向:
一、标的物业
双方确定乙方租赁甲方位于 陕西省 省 西安 市 渭滨 路 507 号楼 二层 物业作为未来经营 小六汤包餐厅 的场地，租赁面积为 695 （暂定） 平方米（签约面积以国家相关测量部门测量数据为主）。（后附图纸红色线内为租赁标地）
二、合作条件
1、 双方商定的交房标准为：
甲方：提供乙方所需手续，签订正式《房屋租赁合同》。
乙方：提供甲方所需手续，同意并签订正式《房屋租赁合同》，并按照正式《房屋租赁合同》履行合同内容。
2、 双方同意在签订正式房屋租赁合同时，按照当时市场价格商定租赁费用，确定租赁年限。
3、租金的支付方式和时间以甲、乙双方签订的正式租赁合同为准。
4、乙方在具备甲方租赁条件时，甲方应按照约定的条件将房屋租赁给乙方。
5、本意向书不具有法律效力，乙方待其上级监管部门批准同意后，与甲方签订正式房屋租赁协议。
6、甲、乙双方就房屋签订《房屋租赁合同》后，本协议自动解除，双方互不主张其他任何责任。
三、合作意向
双方均同意就标的物业合作事宜与对方进行进一步商谈，并力争在近期内达成正式协议。
四、双方约定
1、本意向书自双方签章之日起生效，本意向书一式 贰 份，甲、乙双方各执 壹 份。
2、本意向书于正式租赁合同签署后失效。
五、附件
本意向书附件包括： 标地图纸（红线内为租赁物业）
甲方： 乙方：
20xx年xx月xx日20xx年？xx月xx日
意向客户合同范本15
建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：以下简称乙方)
根据《_经济合同法》与《建筑法》之规定经双方协商一致特定立此合同，本合同依法成立。
即具有法律约束力，当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除。
第一条：工程名称与地点
第二条：工程造价
决算总计人民币：
第三条：结算方式及期限质保金，壹年后无质量问题无息付清。
第四条：材料供应
第五条：工程质量及验收
1、 工程质量：已方根据甲方要求进行施工。
2、 验收方式：
甲、 乙双方共同验收，必须达到甲方要求。
第六条：工程期限： 自合同签订之日起十日内日完工。
第七条：包修期限： 包修期为三年。
第八条：工伤事故： 本工程所发生的所有工伤事故由乙方自己负责。
本合同一式两份自签订之日起生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
意向客户合同范本16
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
为促进_____乡经济实现跨越式发展，经乙方对甲方投资环境实地考察，甲、乙双方本着互惠互利，双方共赢的原则，就乙方在_____乡投资建设年产_____项目达成以下协议。
一、建设地点：________。
二、投资规模：项目计划总投资_____万元，其中，固定资产投资_____万元（含土地、厂房、设备等）。项目建成投产后，预计年产值_____万元，年利税_____万元。项目建设周期为_____年。
三、用地规模：根据乙方投资和建设规模的要求，由甲方提供意向征地亩（以实际测量为准），每亩_____元。有关征地、土地出让等手续按照法定程序办理，办理费用以及_____费用全部由乙方自行承担。
四、双方权责
（一）甲方
1、甲方负责提供乙方所需的当地投资环境、基本情况、优惠政策的有关资料。
2、甲方协助落实各项招商引资优惠政策。
3、甲方指派专人协助乙方项目前期立项、申报和建设协调，确保项目早日建成达产。
4、甲方协助乙方办理相关证照手续。
5、双方签订协议后，甲方立即启动建设地点的水、电、道路等配套设施建设至乙方所征土地_____外。
（二）乙方
1、乙方保证资金按时到位，按时开工建设。
2、乙方自签订本协议书须在_____个月内将立项审批、土地、工商营业执照、税务登记等相关手续全部办理完毕，再签订正式合同，否则此意向书所达成的事宜全部无效。
3、乙方的营业执照、税务登记等手续必须落户在_____乡政府所在地。办理立项审批、土地、规划、环保等一切手续的费用全部由乙方自行承担。
4、乙方自获得甲方提供的能进场施工的土地后，_____月内必须进场动工建设，超过_____个月不动工，甲方有权收回土地；乙方在建设施工过程中所缴税金必须上缴给_____家乡政府。
5、乙方应在同等条件下，优先招录我乡境内人员就业。
6、乙方_____年内未开工生产或不能达到上述要求，由甲方按乙方出让最终价格收回土地，地上附着物由乙方自行拆除，甲方不赔偿经济损失。
五、其他事项
（一）双方应严格履行本协议，未尽事宜，双方协商补充并友好解决。
（二）本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，双方签字盖章后生效。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
意向客户合同范本17
甲方(出租方)：__________
乙方(承租方)：__________
身份证号码：_______商业登记号码：________
联系地址：________传真：_________
一、 乙方有意以下列条件向甲方承租_________商铺
1、 品牌名称：__________________
2、 经营范围：____________________
3、 意向商铺位置：第_______层第_______号铺位
4、 建筑面积：_______平方米，套内建筑面积__________平方米
5、 租期：__________年
6、 意向租金：___________
二、 乙方同意向甲方支付人民币______元整为租赁该铺位的认租意向金。
三、 乙方享有在同等条件下优先承租上述意向商铺的权利。
四、 甲方正式对外公开招商，乙方在接到甲方通知后____天内与甲方签署《租赁确认书》或正式《租赁合同》，_______所缴纳的认租意向金自动转为租赁定金或履约保证金;逾期则视做乙方自愿放弃优先承租该意向商铺的权利，甲方有权另行处理该意向商铺而无需事前知会乙方，并退还乙方已缴纳的认租意向金。
五、 本《承租意向书》壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。
甲方(章)：____ 乙方(章)： ____
法定代表人(签字)：____ 法定代表人(签字)：____
委托代理人：____ 委托代理人： ____
电话：____ 电话：____
传真：____ 传真：____
住所地：____ 住所地：____
开户银行：____ 开户银行：____
账号：____ 账号：____
邮政编码：____ 邮政编码：____
____年__月__日 ____年__月__日
签字地点：____ 签字地点：____
意向客户合同范本18
工程承包意向书
发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）
一、 工程概况
1、工程名称：民族文化森林公园
2、工程地点：海南省
3、施工范围：土建安装工程
4、承包方式：包工包料
5、工期：甲方合理、规范条件下的指定工期
二、 双方的约定
经甲乙双方协商，在互惠互利的原则下，签订本工程承包意向书：
1、 甲方暂同意将民族文化森林公园土建安装工程拟承包给乙方施工。
2、 甲方提出的承包要求：
（1）乙方进场施工前需向甲方交纳如期开工完工保证金50万元，其他保证金按政府规定及招标文件有关规定执行。
（2）乙方承诺土建工程垫资建设完成。
（3）在签订正式施工合同后，乙方必须保证按质按量按工期完成施工任务，才能进行本项目的投标。
（4）本工程按《海南省建筑工程综合定额》及《海南省安装工程综合定额》结算。
（5）乙方必须满足并对甲方以上要求作出承诺后，才能进行投标，中标后签订正式工程施工合同。
三、 本意向书一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
甲方代表（签字）：
乙方（盖章 ）
乙方代表（签字）
意向客户合同范本19
甲方： （以下简称甲方）
身份证明号码：
乙方： （以下简称乙方）
身份证明号码：
根据甲乙双方协商，就签约事项，达成如下协议：
一、甲方的权利与义务：
1、甲、乙双方应在相互信任、共同发展的基础上相互合作。甲方有义务为乙方发展舞蹈事业，甲方应尊重乙方的努力和劳动。
2、甲方负责乙方艺术形象、舞蹈定位、宣传定位等整体包装的设计与策划。
3、甲方负责乙方在甲方车间内外的教学和表演活动。
4、在合同期间，甲方有权使用乙方的肖像、艺术形象和广告形象，以及各种演出的代理权。
5、甲方应接受乙方合理的特殊委托，并对乙方进行全方位的包装和宣传活动（乙方承担费用）。
6、甲方有权根据工作室的各项规章制度，对乙方的舞蹈行为、表演及各种行为进行必要的管理。
7、履行合同期间，为了使乙方在教学和表演基础上能达到甲方的要求，为甲方所重用，甲方免费安排每年至少一次的强化培训或外出学习（吃、住、行费用自理）。
8、甲方为乙方安排演出任务时，甲方代理乙方从用人单位收取演出报酬的全部收入，并由甲方来发放给乙方。
9、 乙方如有蓄意破坏或影响甲方声誉及利益的言行或行为，甲方有权向乙方提出起诉并要求赔偿；
10、 乙方必须服从甲方各项规章制度，乙方违约三次甲方有权取消乙方的演出资格和合约规定的其它资格。
二、 乙方的权利和义务：
1、 乙方自愿遵守甲方的各项管理制度；
2、 甲方为乙方安排教学和演出活动时，乙方临时不能参加，需及时通知甲方，如乙方同意参加，而迟到或不到所造成的损失由乙方承担；
3、乙方参加甲方安排的教学和演出任务时，乙方如出现迟到、早退、不到或抛开甲方安排，自行安排活动，都视为违约，将追究乙方责任及经济赔偿；
4、乙方保证不以个人身份委托他人，以任何方式收取由甲方代理的演出收入，若发生此类情况，甲方保留其以各种方式追回代理费的权利，并由乙方承担违约责任；
5、乙方不得在合约期间未经甲方允许情况下外出进行舞蹈教学与舞台演出。
6、 乙方依据国家《税法》的有关规定，自行交纳个人所得税，甲方对此不承担责任
三、利益分配
1、乙方在甲方工作室内外进行教学，演出所有利益均按4:6。乙方提四成。
附则：
1、如在合同有效期间任何一方出现违约，将赔付对方违约金壹万圆人民币。
2、本责任书解释权在甲方。有效期 年，期满后自动解除，甲乙双方认同有必要继续合作，重新签定；
3、本合同一式两份（甲乙双方各持一份）
4、如在执行合约期间出现纠纷，由双方协商，如双方协商无法解决，则由纠纷所在地经济合同仲裁机构或法院起诉；
4、本责任书自双方签字（盖章）之日起生效。
甲 方： 乙 方：
年 月日 年 月日
意向客户合同范本20
甲方：
法定代表：
乙方：
法定代表：
（以下简称甲方）代表需方通过对供应商的筛选，确定乙方为正在承接的______机场扩建工程能源中心工程的战略合作供应商之一，并订立本采购意向书。
一、合作范围
甲方将______机场扩建工程能源中心工程的______材料（设备）由乙方负责采购，具体以本项目采购合同（以下简称采购合同）为准。
二、合作条件与承诺
1、甲方承诺在本采购意向书合作范围内所属______机场扩建工程能源中心工程的______材料（设备）由乙方负责采购，并在甲方签订该项目工程施工合同后签订采购合同。
2、采购合同的材料（设备）价格按照以下原则确定：
（1）甲方根据实际情况确定产品的技术性能要求、型号、规格，与本协议所列相应内容相同的，按实际招标价格执行。
（2）没有列明的产品，甲方根据项目的实际需要另行招标。
3、甲方按照以上原则要求与乙方签订采购合同时，乙方不得以任何理由提高采购单价或拒签合同。
4、双方合作期间，如甲方发现乙方供给其他采购商的价格低于本协议价格时、或提采购物不能满足本工程技术和设计要求时，甲方有权单方终止合同，另行选择材料供应商，乙方承担由此引起的一切损失。
5、乙方承诺提供的本工程货物皆为符合国家标准和材料（设备）技术文件要求的合格产品，验收合格率达到100%，并保证采购及时性和不间断性，保证满足工程施工进度需要；如有必要乙方派有经验技术人员到现场指导工作。
6、在双方合作良好的基础上，在同等条件下优先考虑乙方作为后续合作单位。
三、材料（设备）款支付
为保障乙方的利益，甲方本工程款项专款专用，甲方按乙方共同确认的材料（设备）采购金额直接支付给乙方。材料（设备）款支付流程如下：
1、由甲方根据材料进场计划及工期要求下达采购所需内容（含材料规格、型号、数量、进场时间等），并通知乙方按采购所需内容（采购；
2、乙方采购后办理《材料进场确认单》，双方盖章确认后作为材料款的支付依据；
3、甲方在本意向书的义务仅为按照分项采购合同的规定支付给乙方按本分项采购合同规定应得的货款。
四、本意向书作为签订分项采购合同的依据，具体采购项目乙方须与甲方按本协议所附的合同范本另行签订分项采购合同。本意向书未涉及的内容，以采购合同为准。
五、本协议有效期自_____年____月____日起至_____年____月___日止。有效期满后，采购合同尚未履行完成的，不影响已签订的分项采购合同的法律效力。
甲方：
法定代表：
日期：
乙方：
法定代表：
日期：
意向客户合同范本21
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方承租 项目酒店、超市、电影院一事，达成如下意向：
1、承租意向物业：交付使用期限：暂定为： ； 承租面积： 。
2、甲方承诺在同等条件下，乙方对以上承租意向物业有优先承租权；
3、本意向书签订后，甲乙双方对意向物业的租赁事项，另行协商并签订租赁协议；如意向书签订后 个月内，双方未能达成正式协议，则本意向书终止。
4、本意向书一式三份，甲乙双方各执一份，另一份交给厦门市立丹行置业有限公司保存。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期：
地点：
意向客户合同范本22
合同编号：________
甲方：_________
法定代表人：_________
甲方地址：_________
乙方：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮编：_________
永久联系方式：_________
一、序言
甲方是经国家工商总局，中国民用航空总局（以下简称“民航总局”）共同批准设立的，具有民用航空器商用驾驶员执照培训资格的专业航空培训企业（机构）。
乙方由于职业规划及个人意愿，拟参加甲方组织的培训。
为此，甲乙双方在平等协商一致的基础上签订本合同，用以解释和规范甲方拟向乙方提供的培训的各项相关事宜。
二、乙方的权利与义务
获准参加甲方提供的飞行培训：
1．飞行培训的标准为：甲方以获得的中国民用航空总局批准的课程大纲为依据，设置培训课程和培训计划，并由乙方提供培训服务。
2．飞行培训的基本内容是：航空专业英语培训；私用驾驶员执照课程；仪表等级课程；商用驾驶员执照多发等级课程；20（二十）小时高级飞行培训；atpl执照理论考试专项培训。
培训费用的豁免：
1．签订本合同后，如乙方通过了甲方组织的国内航空公司的面试，政治审察，并与后者签订了正式劳动合同，乙方将获准获得免费培训的机会（接受学员的航空公司向泛美支付学员学费）以及获得在航空公司从是职业飞行的工作机会（担任飞行员）。
2．在此过程中甲方将给予乙方足够的组织和协助，以便乙方通过航空公司的面试，政治审查以及与航空公司劳动合同的签订。
3．所豁免培训费用涵盖具体培训内容所涉费用，以及以下其它费用：教学课本，资料：乙方在甲方培训期间所需教学课本及资料。制服：甲方将为乙方提供3（三）套制服，费用由甲方承担。保险：甲方将为乙方在甲方培训期间提供人身意外伤亡事故保险，保额为人民币20（二十）万元，保险受益人由乙方确定，费用由甲方承担。
乙方通过航空公司面试，政治审查，并与航空公司签署劳动合同后，乙方的人事关系，档案将转入相应的航空公司。
乙方在培训期间享受甲方提供的免费食宿。
三、甲方的权利与义务
乙方“适飞阶段”：甲方将在乙方开始正式的飞行培训的前30（三十）个小时（小时数有可能应航空公司要求而发生变更）课程完成后，对其是否适合飞行做出判断。如果其被确定为不适合飞行，将取消其培训资格。被取消培训资格飞行学员实际已产生的各项培训费用由甲方承担，同时协助安排乙方转入其它地面工作。
教学辅导：甲方将为乙方提供有价值的教学辅导。如果甲方确信其很困难或不可能完成飞行训练内容，将及时通知乙方。
学员培训进度报告单：甲方将为乙方保留档案，飞行经历记录及各类执照。
培训延误：甲方将不对任何非人为能控制的情况（包括但不局限于自然灾害，训练场地或器材的丧失，*，火灾，恶劣气象条件，没收，征用，罢工，*，战争等）所造成的培训进度延误承担责任。如果由此导致培训计划发生变更，甲方应及时通知乙方。
乙方每星期休息两天。但是由于恶劣天气和其他不可抗力的影响，甲方将保留一周上课六天的权利，以保证教学进度。
甲方将提供乙方参加民航总局组织各类考试所需的场地和器材。
乙方学员必须遵守甲方的“学员个人行为准则”。
在飞行培训过程中，非因甲方故意，造成乙方死亡，伤残等损害，甲方不承担任何刑事和经济赔偿责任。
在飞行培训过程中，非因乙方故意，造成训练器材损坏，乙方不承担任何刑事和经济赔偿责任。
四、违约责任
乙方签署合同后如不能按照甲方要求如期参加培训，或在培训过程中无甲方接受的正当理由而自行中断培训，需向甲方支付_________（_________）圆整违约金。
自甲乙双方签字或盖章本合同，乙方通过甲方面试，且取得民航总局颁发的i类身体合格证之日起，如甲方在一个日历年内无法向乙方提供相应培训，乙方有权向甲方收取违约金_________（_________）元整。
五、争议解决
因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
如双方通过协商不能达成合同时，则应提交北京仲裁委员会按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
六、其它说明
本合同生效条件（缺一不可）：
1．甲乙双方签字或盖章；
2．乙方通过甲方和航空公司面试；
3．乙方取得民航主管部门颁发的i类身体合格证；
4．乙方通过航空公司政治审查。
本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，均具有同等的法律效力，自乙方向甲方正式报到，接受培训之日起执行。
甲方（盖章）：_________乙方（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
意向客户合同范本23
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方同意将上饶市常青医院门诊住院大楼工程发包给乙方施工，现就工程的有关事宜达成如下意向协议：
一、工程名称：上饶市常青医院门诊住院大楼
二、工程地点：上饶市信州区
三、工程造价：土建大约2500万元，其余另计。
四、工程质量标准：合格
五、合同工期：一年半
六、承包范围：土建、水电安装、智能化、装饰、消防一切附属配套工程，除(电梯安装)外，施工总承包。
七、工程结算依据：按江西省20xx年定额及有关文件编制预决算、取费按民用建筑综合二类取费(市区)不下浮，设计变更、工程量增减按实调整，人工工资按照国家有关政策按实调整，材料价格及商品砼按项目施工工期，当地工程造价管理部门发布的材料信息价为准，市场信息平均价补差，特种材料按市场价。
八、工程款支付方式：该工程甲方无预付款，工程施工每月25日前按乙方报表及完成的工程，甲方七天内支付当月完成工程量80%工程款，该工程初验合格后甲方支付90%工程款，竣工验收合格一个月内付到总工程款的97%，工程结算三个月内，除工程质量保修金3%外，余款一次性付清。
九、违约责任：
甲方延期支付工程款，承担违约责任，支付银行贷款利息，并承担一切损失。
十、此意向协议书作整签合同依据，协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
意向客户合同范本24
甲方： 有限公司
乙方： 有限公司
甲方乙方经友好协商，特制作合作意向协议如下：
一、 合作内容
乙方经考察甲方工厂及系列产品情况，有意向甲方订购 件服饰。
二、 甲方、乙方合作方式
甲方为乙方提供服饰贴牌加工，乙方需预付甲方 万 (大写： )作为订货预付款，甲方收到预付款后安排寄样。具体订货明细在 年 月 日前交给甲方，发货时间根据订货情况再协商决定。
三、 协议生效
本协议签字盖章后生效，一式二份，双方各执一份，传真件有效。
四、 未尽事宜
其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方： 有限公司 乙方： 有限公司
代表： 代表：
日期： 日期：
意向客户合同范本25
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下意向书，共同遵守。
一、基本情况：施工地点：;住房结构：房型房厅厨卫阳台套，施工面积约平方米。
二、乙方向甲方交纳叁仟元（￥：元）装修意向金,可享受如下优惠：
1、意向金在签订正式合同时转为工程款。
2、交付意向金的客户可享受乙方当时优惠活动的所有优惠。
3、甲方交付的意向金，乙方在5天内无条件退款。
4、如5天后未签订正式合同，意向金转为设计费，乙方为甲方提供全套施工设计图。
5、交付意向金后5天内未签订正式合同时，经甲方同意，乙方为甲方进行施工设计，如双方未签订正式合同，意向金转为设计费，乙方为甲方提供全套施工设计图。
三、本意向合同一式两份，甲、乙双方签字盖章后生效，各执一份。最终解释权归宜家装饰所有。
甲方（签字）：
住址：
联系方式：
签订日期：
乙方（盖章）：
地址：
联系方式：
签订日期：
意向客户合同范本26
甲方：
乙方：
甲乙双方经过友好协商，本着互惠互利的原则，在平等一致的基础上达成如下协议：
1、乙方经过实地考察后，特诚意预定甲方经营管理的坐落于长清大学城商业街三期的商铺，商铺使用面积预计为_______平方米。
2、租金标准在签订正式合同前根据本区域的租金情况另行约定。
3、已方在签订意向书后，在同等条件下有优先与甲方签订租赁合同的权利。
4、乙方在甲方通知的正式签约期限内，应持本意向书及其合法有效证件与甲方签订正式商铺租赁合同和经营管理合同。若逾期未与甲方签订租赁合同的，则视为已方自动放弃该单位的承租权，甲方有权另行处理。
5、已方在签订意向书后，同意甲方在宣传中使用 品牌及标志。
7、甲乙双方签订正式的租赁合同，实际的商铺区域、位置、面积及租赁单价以正式合同为准。
8、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
9、甲方的联系地址为：________________________
乙方的联系地址为：________________________; 甲乙双方地址变更应及时通知对方。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
意向客户合同范本27
甲方：
乙方：
为促进xx乡经济实现跨越式发展，经乙方对甲方投资环境实地考察，甲、乙双方本着互惠互利，双方共赢的原则，就乙方在xx乡投资建设年产xxx项目达成以下协议：
一、建设地点：
二、投资规模：
项目计划总投资_____万元，其中，固定资产投资_____万元（含土地、厂房、设备等）项目建成投产后，预计年产值_____万元，年利税万元。项目建设周期为_____年。
三、用地规模：
根据乙方投资和建设规模的要求，由甲方供给意向征地亩（以实际测量为准），每亩_____万元。有关征地、土地出让等手续按照法定程序办理，办理费用以及厂地整平费用全部由乙方自行承担。
四、双方权责：
（一）甲方
1、甲方负责供给乙方所需的当地投资环境、基本情景、优惠政策的有关资料。
2、甲方协助落实各项招引资优惠政策。
3、甲方指派专人协助乙方项目前期立项、申报和建设协调，确保项目早日建成达产。
4、甲方协助乙方办理相关证照手续。
5、双方签订协议后，甲方立即启动建设地点的水、电、道路等配套设施建设至乙方所征土地红线外。
（二）乙方：
1、乙方保证资金按时到位，按时开工建设。
2、乙方自签订本协议书须在3个月内将立项审批、土地、工商营业执照、税务登记等相关手续全部办理完毕，再签订正式合同，否则此意向书所达成的事宜全部无效。
3、乙方的营业执照、税务登记等手续必须落户在xx乡政府所在地。办理立项审批、土地、规划、环保等一切手续的费用全部由乙方自行承担。
4、乙方自获得甲方供给的能进场施工的土地后，月内必须进场动工建设，超过个月不动工，甲方有权收回土地；乙方在建设施工过程中所缴税金必须上缴给陈家乡政府。
5、乙方应在同等条件下，优先招录我乡境内人员就业。
6、乙方两年内未开工生产或不能到达上述要求，由甲方按乙方出让最终价格收回土地，地上附着物由乙方自行拆除，甲方不赔偿经济损失。
五、其他事项：
1、双方应严格履行本协议，未尽事宜，双方协商补充并友好解决。
2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字）代表：（签字）
日期：日期：
意向客户合同范本28
甲方： 乙方：
经甲乙双方协商同意，自愿签订该协议。该协议宗旨在于保护双方权益，实现双赢。
一、甲方权利及义务
1、甲方提供景区水上舞台作为乙方演出场地。演出场地的搭建、灯光、音响等一切设施设备由乙方承担。甲方有权要求乙方按照演出要求作出适当的调整，包括以下内容：
（1）演出地点： 景区水上舞台
（2）表演时间：每周六场，分别为星期一、三、六、日（注：星期六、日白天晚上各一场），表演时间：每天14:30、6:30。
（3）表演时长（小时/场）：
（4）节目类型： 歌唱节目、舞蹈、小品、杂技、魔术等
（5）表演场数：（场） 一年为400场 2、甲方对乙方的演出节目有权严格审核、经审核后达不到甲方要求的节目质量，乙方需作出调整。经甲方确认后，乙方不得随意更改演出形式与节目内容。乙方将审核后的节目作为景区固定节目进行演出。如有更换需书面报请甲方，经甲方同意后方可实施，否则作为违约处理。
3、甲方应按照相关法律法规规定保护乙方的正当权益。
4、甲方有权无偿向乙方提供演出用电。
5、甲方不提供乙方演出人员的交通、食宿等一切费用。
二、乙方权利及义务
1、乙方在达到甲方对表演节目水平和质量后，有权获得本协议商定的报酬。
2、乙方有权援引适当法律及法规条文拒绝不适当的表演内容，且该拒绝事项不在违约之列。
3、乙方应不得耽误甲方所制定的与乙方相关的工作进度并应积极配合。
4、乙方应按照甲方要求完成表演，包括以下内容：动作、力度、协调、音准、等具体内容和感情处理、投入程度等抽象内容。
5、乙方与游客、演艺人员、其他演出公司等人员在景区内发生纠纷，所造成的民事、刑事、经济责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
三、款项支付
经甲乙双方协商就演出费用支付相关事宜达成以下协议：
1、演出费用总金额： （元）（大写： ）（详见附件清单）
2、支付方式：甲方按季度分四次向乙方支付演出费用。
3、支付时间（4次）：
4、考虑到乙方前期投入较大，在合作满一月后，甲方有义务向乙方支付前一月的演绎费用。除此外，其余款项支付方式不变。
三、争议处理及违约责任
1、甲乙双方如就合同发生争议，在协商无果的条件下，可以诉诸签约所在地具管辖权的人民法院进行管辖；或诉诸仲裁机构进行仲裁。
2、任何一方违约需承担违约金贰万元。
3、乙方需按照合同约定保质保量完成演绎活动。当因天气、表演人员身体状况欠佳、设备、自然灾害等特殊情况发生时无法进行演艺活动，乙方若无书面请示甲方，造成演出场数的删减，乙方需承担5000元/场的违约金。且缺席演出三次及以上，甲方有权单方面终止合同。
四、附加条款
五、合同履行地：四川省蓬溪县宝梵镇。
六、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，双方签字或盖章即生效。
甲方代表签字： 盖章
乙方代表签字：
年月 日
意向客户合同范本29
投资方：________________以下简称甲方
接洽方：_________________以下简称乙方
经实地考察，甲方有意在乙方工业集中区投资新办工业项目，双方自愿，达成意向如下：
一、项目内容及规模
服装生产线，设备____台套，厂房____平方米，附房____平方米，总投入____万元。
二、项目拟定企业名称
________
三、项目选址占地
约36亩（以红线图为准），位于________镇中________工业集中区，________公司南侧。
四、土地使用方式
一次性出让50年，出让价50000元/亩，但必须在20XX年九月底前办好土地出让合同，逾期若遇上级政策调整，按调整价格执行。
五、企业设立方法
先设立内资，后进行外资并购，外资企业注册资本每亩20万美元。
六、相关优惠政策
按________县委出台文件执行。
七、下步工作
1、双方协作在本月底前办妥土地出让手续。
2、乙方安排专人办理注册登记及土地出让相关手续，乙方负责提供资料及承担相关费用。
3、注册登记期间择日另行签定正式协议。
本意向书一式两份，甲乙双方各执一份，于____年____月____日在________由双方代表签订。
甲方：________
乙方：________
____年____月____日
读书破万卷下笔如有神，以上就是一秘为大家整理的7篇《意向合同范本》，希望可以启发您的一些写作思路。
意向客户合同范本30
甲方：________________
乙方：________________
甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就相关租赁合作事宜，达成如下，双方共同遵守：
第一条：合作范围
甲方向乙方租用________（详见附件）以作甲方所属项目“____________”会务现场布置之用。
乙方同时配合甲方上述租用物之现场制作工程。
第二条：合作期限
合作期限自____年____月____日至____年____月____日，共____天
第三条：收费标准、结算方式
1、收费标准：以上物品租用连制作等工程服务资料费用总额为人民币____________元（开票加收8%）
2、结算方式：甲方签订本合同当日以现金预付总价款的30%为定金，进场验收后付30%，余款于活动结束当天以现金一次性付清予乙方。
第四条：甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、负责供给活动场地，供给必要的活动协助。
2、双方签署合同之日起，甲方将其所属项目现场制作工程部分委托乙方代理。3、负责维护活动的治安秩序及保障乙方工作人员的人身安全，财物保管。
4、甲方应按约定如期向乙方支付器材租用费用，愈期3天无故不支付，则按每一天5%的标准向乙方支付滞纳金。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方管理及工作人员在甲方场所活动期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守甲方的规章制度，配合甲方管理人员的安排。
2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。
3、甲方有权根据乙方活动资料及质量提出合理提议，乙方需进取与甲方进行协商，并根据协商结果作相应调整。
4、应在协议约定时间内供给合同资料中的租用器材及相关作业，如因天气原因及不可抗力因素阻碍活动进行，经甲方同意后可中止活动，已安排供给服务的活动项目费用需照常支付费用。
5、本次活动基本设施的验收日期为____年____月____日
第五条：违约职责
1、乙方未能按合同规定时间如期合同资料中的租用器材及相关作业，则均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
2、若甲方未能够按期付款，则按合同法规定给乙方5%滞纳金。
3、本协议委托资料确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方。
第六条：其它
1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力。
2、本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充协议。
3、本协议自签定之日起生效。
甲方（盖章）：____
乙方（盖章）：____
法定代表人（签名）：____
法定代表人（签名）：____
或指定授权人：____或指定授权人：____
帐户：____
开户行：____
帐号：____
全称：____
本合同于____年____月____日签订于__
意向客户合同范本31
甲方：身份证号码：
乙方：
甲乙双方协商一致就甲方委托乙方居间购买下述房产事宜达成以下共识并保证依约履行。
第一条房屋情况
（一）单元
（二）甲方愿意以人民币的总价购买该房产。
（三）有关房产款的支付方式为：（）
1、办理该房产产权变更或过户手续时一次性付清总房款。
2、其他付款方式：
第二条委托期限：
自年月日至年月日止，甲方
第三条意向金支付
（一）甲方为表示购买该房产的诚意，同意于签订本合同时支付人民币作为意向金。本意向金系居间人受买方所托前往卖方处斡旋及价格条件确认之凭证。
（二）如甲方支付意向金后，经过乙方斡旋卖方愿意以该价格出售该房产，则意向金由乙
（三）意向金一旦转为定金交付给卖方，甲方如不愿意按以上约定时间签订买卖合同，则
第四条
其他约定：
第五条
本合同一式两份，经双方签字之日起生效。
第六条
如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷，皆可选择前往驻马店市仲裁委员会仲裁解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
意向客户合同范本32
甲方:
乙方:
经甲乙双方自愿、平等协商，现签定就业协议如下:
一、甲方的权利与义务
1.甲方安排乙方在__________部门__________岗位工作，乙方须根据甲方公司各项规章制度履行职责。
2.甲方根据需要应对乙方进行相关的培训，如乙方培训不合格，甲方有权对乙方做出相关的经济处罚、职务调整直至辞退。
3.甲方应依照国家《劳动法》的有关规定，同时结合公司的实际情景，为乙方供给相应的福利保障，如办理社会保险。
4.若乙方违反此协议的相关规定，甲方有权单方面解除协议。
二、乙方的权利与义务
1.乙方应在本就业协议终止日前，带上本人的毕业证书、学位证等相关证书，和学校发放的正式大学生就业推荐表就业协议书前往甲方公司所在地签订正式劳动合同及办理相关的入职手续。
2.乙方保证报到时身体健康，无传染病史。
3.如甲方违约，乙方有权单方终止该协议。
4.乙方试用期薪资为税前_____(元月)。
三、协议效力
1.本协议自双方签订之日起立即生效。
2.有效期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
3.甲乙双方如需对本协议进行补充，均须以书面形式作出，并经双方签字方可生效。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：__________(盖章)
乙方(手印)：__________
身份证号码：__________
日期：___年___月___日
日期：___年___月___日
意向客户合同范本33
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙双方经友好协商，就乙方以货币资金投入方式加入甲方有关问题达成如下原则协议：
一、双方商定乙方以货币形式投入______万元，获得甲方___%的股权，但不参与甲方的经营活动；
二、乙方投入的资金为风险投资性质，在公司上市后退出；
三、本协议签订后，乙方先付_____万元定金给甲方作为本意向协议的保证金。待_____年_____月_____日前筹集完剩余_____万元后再一次性投入到甲方；
四、至_____年_____月_____日前，甲方不得以任何形式与任何其他单位或个人完成本协议内容的合作，如果在_____年_____月_____日前，甲方未经乙方许可与其他第三方完成本协议内容的投资合作，甲方应赔偿乙方违约金_____万元；
五、至_____年_____月_____日前，乙方因筹资或其他原因不能完成此协议规定的投资，则甲方有权与其他任何第三方完成本协议内容的合作投资，则不退还乙方_____万元定金；
六、此协议具法律效力，一式肆份，双方各执两份；
七、发生纠纷由双方协商解决，或由协议所在地法院判决。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
协议地：
协议时间： 年 月 日
意向客户合同范本34
购房人：（以下简称承购房）
房地产开发公司：（以下简称房产开发商）
承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：
一． 承购方愿意接受的购房条件为：
1. 购房总价确认：
2. 包含设施确认：
3. 签约时间：
4. 付款时间：
5. 其他条件：
二．承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：
承购意向方案一：
由承购方向房产开发商支付 元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与xx年4月30日前向开发商续交 购房款额，xx年10月30日前第二次续交 购房款。xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。
承购意向方案二：
房产开发商将此幼儿园楼梯以每年 元的租金租给承购方一年，一年后即日，由承购方一次_齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。
承购意向方案三：开发商以每年 元的租金将房屋租赁给承购方两年，与日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日 时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。
三． 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，
承购方： 日 期：
房产开发商 日 期：
