更换电线合同范本1
发包方：_________________(以下简称甲方)
承包方：_________________(以下简称乙方)
甲方将电力线路改造工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：
一、工程地点市区路
二、工程性质包工包料。
三、工程造价
四、施工期限自本合同签订之日起，至_________________年_________________月_________________日前全部完工。
五、付款方式工程完工经验收合格后，甲方于乙方提供税票后一次性付清工程款。
六、工程内容：将原16平方线改装成50平方线。
七、双方的权利和义务
1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。
3.乙方施工人员必须持有合格上岗证,施工过程中,施工人员必须穿戴绝缘劳保用品(如劳保鞋、手套等)，如有高空作业，必须佩带安全带、安全帽。
4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
5.乙方提供施工所用的电线、电缆材料指定为广东电缆厂产品。
八.违约责任
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外)，每延长一天罚款元。
2.工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。
3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。
九.其它
1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。
甲方(签章)：_________________
负责人签名：_________________
_______年____月______日
乙方(签章)：_________________
负责人签名：_________________
____年______月_____日
更换电线合同范本2
甲方：________________
乙方：________________
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方安装办公楼内所有电路网路，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、_____工程概况
1.施工地点：________________
2.施工内容：靠省道边第一至三层楼房，东西方向第二和第四层楼房内所有电路网路的安装。
3.工期：自20xx年3月4日开工，至20xx年3月31日竣工，工期28天。
二、_____工程价款及结算的约定
1.承包方式：采用总价承包方式，乙方根据甲方要求完成甲方第一至第四层楼电路网路安装，并确保甲方的正常使用，总承包价为人民币贰万元整(￥)。总承包价中包含除电线、网线之外的所有费用。
2.支付方式：工程全部完工后经甲方验收合格后进行结算，结算完工后款项一个月内付清95%,剩余5%六个月内付清。
三、_____关于工程质量及验收的约定
本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制
由于乙方原因造成的安全质量问题，其损失费用全部由乙方承担，工期不变。
乙方应按照甲方的要求进行线路的安装工作，如在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时必须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期的，甲、乙双方根据实际另行商定。
工程竣工：乙方应提前一天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。
保修期：本工程保修期为三年，在保修期范围内出现的施工质量问题，乙方必须在自接到通知后两天内进行修复，所发生费用由乙方自行承担。
四、_____违约责任
由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付200元违约金。
在施工过程中，如乙方工期严重滞后或所施工项目存在较大的质量问题，甲方有权终止合同。
五、_____纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无果，可提交甲方所在地的人民法院诉讼。
六、_____合同的变更和解除
合同经双方签字生效后，必须严格遵守。如有未尽事宜，可签订补充合同。
七、_____本合同一式四份，甲方三份、乙方一份，具有同等法律效力。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
电路安装合同4
甲方: __________小学
乙方: __________
为让学生在进入夏天天气炎热时能有一个相对凉爽的学习环境，甲方决定将校中园教学楼及新教学楼各间教室安装电扇，同时将各教师办公室增加一台电扇。经学校校务会研究，考虑到电扇安装需要电力技术以及施工过程中的用电安全，甲方决定委托乙方代购电扇并负责安装。为明确双方权利和义务，本着平等互利协商一致及诚信原则。经双方协商，特签定以下合同：
一、 甲方将学校校中园教学楼、新教学楼教室及办公室所须安装的电扇全部交由乙方代购并负责安装。甲方有以下权利：
1、对乙方所购电扇质量、规格具有审查与否决权(即乙方所购电扇必须经过甲方审核同意后方可安装)
2、对施工过程中的安全及施工质量进行监督
二、乙方按甲方要求代购电扇，须按协议做到如下：
1、乙方按双方确定的材料型号，规格自购，质量三包。
2、使用期一年内电扇有任何非人为故障，乙方必须负责维修或更换。
3、施工过程注意安全，安全责任由乙方全部承担。
4、所有电扇必须5月15日以前安装到位并可进行正常使用。
三、乙方代购包安装，电扇按185元/台计算，施工完毕后，甲方组织人员验收，按实际数量计算价格。双方共同到场验收合格，甲方付清乙方所有款项。
四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，完善。
五、本合同一式 3份，甲方2份，乙方1份，经双方签字、盖章后生效，具有同等法律效力，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
甲方：__________
乙方：___________
负责人：__________
开户行：____________
帐号：____________
签定日期：_______年___月______日
电路安装合同5
_______（以下简称甲方）
_______（以下简称乙方）
根据甲方配电改造方案，乙方承担其施工任务，为明确双方在施工过程中的权利和义务，保证施工任务按时、优质、顺利完成，经双方协商，签定本合同，以资信守。
一、工程概况及承包方式：
工程名称：_______
工程地点：_______
承包方式：包工包料（线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算）
二、承包范围：
定制专用配线柜一个（______米________米________米），计______元。指定乙方采购PVC绝缘管（直径______毫米）以及配件，计______元；指定乙方采购接线端子，绝缘带，计______元；维修低压电容补偿屏______块并并指定乙方负责购买相关配件，计______元；乙方拆除老配电间低压出线；安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计______元。
三、工程期限及质量
工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日______天；工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。
四、甲方责任及权利：
1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
五、乙方责任：
1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责；搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿；结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；
六、合同价款与付款方式：
1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价（不含电缆线）为______元整（￥______元）；
2、付款方式：合同签定甲方即预付工程备料款______元整（￥______元），本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后，于______年______月______日前一次性付清其余工程款______元整（￥______元）。
七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：_______
法定代表人：_______
委托代理人：_______
时间：____年____月____日
乙方：_______
法定代表人：_______
委托代理人：_______
时间：____年____月____日
电路安装合同6
甲方：______
乙方：______
根据《_合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。
一、工程概况、规模：
甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装（具体面积按实际施工面积为准）承包给乙方施工。
二、承包形式及承包工作内容：
1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。
2、承包施工工作内容：通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。
三、工程质量：
必须保证所有管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准；施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。
四、安全责任：
乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。
五、结算价格及付款方式：
本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工；工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款；余款待一星期内全额付清。
六、材料：
1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为______*______*______。
2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。
3、本预算不包含建渣外运。
七、违约责任
1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。
2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。
3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。
4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报_门处理。
5、为确保工程质量，乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款______%违约金。
6、甲方应配合乙方组织施工，如甲方原因及第三方（联通公司，广播公司）原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动，工期顺延。
八、其它约定
1、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改（或单方面修改）无效。
九、有关事宜
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：______乙方：______
______年______月______日
电路安装合同7
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲方现因生产需要，有氨水车间设备及附属平台、管线需安装，乙方要求承包该工程，现经甲乙双方协商一致，签订以下合同。
一、施工地点：甲方厂区内。
二、工程内容：
1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工，图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。
2、制作安装所需的设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。
3、设备安装后须由乙方进行试压，乙方需配合甲方进行车间试生产。
4、开关柜、电器线路的安装由甲方负责与乙方无涉，甲方如有设计、安装上的改动须出具联系单予乙方。
三、工程质量要求：按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。
四、工程期限：工程安装自 3月31日起至5月5日结束，5月6日至5月9日为调试期，调试结束全部清场，工期共计36天(包括停电、雨天等)。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。
五、验收标准：设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。
六、安全措施：乙方在施工过程中必须安全生产，文明施工，规范操作，备好劳动保护用品，严守甲方安全生产的各项规章制度，服从安全管理人员的指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉;凡发生质量事故，浪费、损坏甲方财物的由乙方照价赔偿。
七、施工纪律：施工废料应按地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。
八、乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书，如不订立安全生产责任书，不准施工。
九、合同价格：工程完工后按甲方验收小组验收的工程量，按股份公司20____版定额结算。监检费用另由甲方支付。
十、付款方式：工程开工后预付30%，验收合格后凭安装发票再付50%，余款在三个月后一次付清。
十一、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，甲乙双方签字(盖章)生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日
电路安装合同8
甲方：______
乙方：______
为了满足学校食堂各种机器的用电，食堂必须安装三相电。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间：______年______月______日至______年______月______日。
二、改造材料：包工包料。所涉及材料均采用国标材料。
三、工程安全：乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中的安全，乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责，对甲方电器财产高度负责，如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全，电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用：
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用：______圆（______元）
五、材料检验：
施工前乙方先将材料交甲方检验，经检验合格后，乙方方可施工。如果在检验中发现材料不合格，甲方有权要求乙方更换材料施工，。
六、施工要求
1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料，乙方要赔偿相应的材料。
七、付款：
施工完成经甲方检验合格并试用______个月无异样，全额付款。
甲方：______乙方：______
______年______月______日
电路安装合同9
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲方现因生产需要，有氨水车间设备及附属平台、管线需安装，乙方要求承包该工程，现经甲乙双方协商一致，签订以下合同。
一、施工地点：
甲方厂区内。
二、工程内容：
1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工，图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。
2、制作安装所需的设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。
3、设备安装后须由乙方进行试压，乙方需配合甲方进行车间试生产。
4、开关柜、电器线路的安装由甲方负责与乙方无涉，甲方如有设计、安装上的改动须出具联系单予乙方。
三、工程质量要求：
按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。
四、工程期限：
工程安装自 3月31日起至5月5日结束，5月6日至5月9日为调试期，调试结束全部清场，工期共计36天(包括停电、雨天等)。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。
五、验收标准：
设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。
六、安全措施：
乙方在施工过程中必须安全生产，文明施工，规范操作，备好劳动保护用品，严守甲方安全生产的各项规章制度，服从安全管理人员的指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉;凡发生质量事故，浪费、损坏甲方财物的由乙方照价赔偿。
七、施工纪律：
施工废料应按地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。
八、乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书，如不订立安全生产责任书，不准施工。
九、合同价格：
工程完工后按甲方验收小组验收的工程量，按股份公司20xx版定额结算。监检费用另由甲方支付。
十、付款方式：
工程开工后预付30%，验收合格后凭安装发票再付50%，余款在三个月后一次付清。
十一、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，甲乙双方签字(盖章)生效。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
年 月 日
电路安装合同10
甲方（建设方）：______（盖章）
乙方（施工方）：______身份证号：______
因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
一、施工内容
1、将一楼______间活动室旧电线全部抽出，更换______平方的国标电线，总线为______平方的国标电线。（后附用料、人工清单）
2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
4、维修完将活动室恢复原状。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。
5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。
2、乙方负责安装施工，双方协议维修材料及施工费总额为____________元（______元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。
四、安全责任
乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期：______年______月______日至______年______月______日。
2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。
3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。
甲方代表：______乙方（签字）：______
______年______月______日______年______月______日
更换电线合同范本3
1.工程款付款方式：____________________。
2.乙方承包内容及价格：________________________________________。
3.乙方提供材料为：_______________________________________________________。
4、甲方提供材料为：____________________________________________________________。
更换电线合同范本4
甲方：（签字）
乙方：（签字）
日期：
(一)、甲方义务
1、向乙方提供施工图纸一套；
2、完成技术交底及安全教育、交底；
3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。
(二)、乙方义务:
1、对本合同承包范国内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准。
2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期。
3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符。
4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换;服从甲方管理，积极配合工作，如不服从甲方管理或指挥的应立即更换。
5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划:进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料；严格控制材料用量，不得浪费、损毁，如发生材料用量超出定额损耗，按材料价款折价十倍从工程款中扣除。
6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。
发包人：
承包人：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ；
2、工程地点： ；
3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；
4、承包方式：＿ .
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）
二、合同工期及工期延误
1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ .
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。
十一、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 页
发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：
传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：
账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：
甲方：
乙方：
学校电线接入时间比较长，线路已经老化，经常出现一些小问题，为了安全起见，经学校全体教师协商，决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
更换电线合同范本5
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字______________ (盖章)
乙方签字______________(盖章)
___年___月___日
更换电线合同范本6
1、进场材料需按照设计和施工合同约定材料品牌、规格、型号进场施工,并报验监理验收，未经业主同意不得变更。
2、水电开槽注意事项：禁止在墙面横向开槽；禁止在楼板结构找平层开管槽，局部除外；砼的梁、板、剪力墙、地梁开槽深度不允许碰到钢筋；中央空调取孔，不允许在梁上取孔、严禁切断主筋开孔；
3、水电弹线定位，单管-管槽深度通常为________CM，砼墙面除外。
4、电线线径等径统一，分色统一：红色、黄色为火线色标，蓝色、绿色为零线色标，黄绿彩线为地线色标；
5、强弱分离：强弱电独立进入线盒、强弱不共管、强弱不共盒；
6、交叉施工规范原则：水管与电管的交叉时，水管在下，线管在上；冷热水交叉时，热水在上，冷水在下；给水管与排水管的交叉时，排水在下，给水在上。
7、穿线要求：横平竖直，管卡固定间距为______—______CM，PVC胶饱满，接头处用螺接、防锈金属软管、盖板，合理用护套线；________米以内不能超过3个直角弯。
8、空调，热水器，插座，照明应单独设置回路，合理配线，按规范进行等电位联结，电路验收后86盒加保护盖保护。
9、给水施工要求：给水管主水管≥25㎜，支管≥20㎜，左边热水，右边冷水，阀门用球阀，并符合设计图纸要求；
10、给水验收要求：试压分钟不渗水，水压不下降为合格，检查管接部位。
11、排水施工要求：
弹线定位，新老管接触点合理使用变径三通等配件连接、PVC胶饱满，防止返流、合理使用P弯防臭。排水严禁地漏与洗衣机排水串联在一起；洗衣机用排水管直径不得小于50mm；要注意地面泄水坡度。
12、排水检验要求：进行排水通水试验，排水通畅，不积不渗为合格，合格后用专用管盖保护，防止沙浆赌塞，签字。
13、未列明条款请参照_《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-20_)的规定。
更换电线合同范本7
甲方：
乙方：
甲方为了更好地服务教学，现需对学校所有电路，照明灯具和电风扇等电器进行维修改造，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，双方必须共同遵守。
一、施工内容
1、从电杆接入线开始，检修所有电线。乙方根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座、漏电保护器等相应的用电器。
3、根据甲方要求和实际情况，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
4、幼儿园大中小班各安装换气扇2台，共计6台。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的.所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。
5、保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线由乙方提供6平方毫米的双芯铝线，其他各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。
2、施工费总额为叁仟贰佰陆拾元整（￥3200。00元），（含电线款）施工结束后一次结算。
3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格后一次性结清工程款。
四、安全责任
乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期：20xx年5月1日至20xx年5月7日，每延长一天工期扣工程款的20%。
2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。
3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。
甲方法人代表（签字）：
乙 方（签字）：
20xx年4月28日
更换电线合同范本8
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签订地点：
签订时间：________年____月____日
依照《_合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就XX机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：XX机场迁建工程玉达线分支接处至XX新XX10线路安装工程
工程地点：阿XX地区____县境内
第二条：承包范围和内容
承包范围：新建XX民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中，XX10供电线路玉达线分支接处至XX新XX航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照XXXX公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。
第三条承包方式
承包方式：本合同承包方式为包工包料。
第四条工期条款
1、本工程初定应在________年____月____日前工程完成。
2、乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。
3、若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7个工作日内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。
4、因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。
第五条合同价格及结算方式
合同价款：本工程合同价款：为510000、00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。
第六条质量要求
1、乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。
3、若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任；造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。
第七条工程师：
1、监理单位委派的工程师，姓名；范XX，职务：总监理工程师代表，甲方委托的职权：现场全面管理。
2、甲方单位委派的工程师，姓名：姬XX；职务；工程师；职权；工程全过程的管理与协调。
3、乙方项目经理，姓名；齐X；职务；项目经理。
第八条甲方责任：
1、乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底；
2、对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。
第九条乙方职责：
1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报
2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。
3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。
4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的协助。
5、负责施工人员安全、生产技术的培训。
6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。
7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。
8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。
第十条安全文明约定
1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度；
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作；
3、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用；
5、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任；
6、由于乙方施工管理不善，造成任何
第三方的损害，由乙方承担一切责任。
第十一条工程设计变更
1、设计变更
⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；
⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2、其他变更
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第十二条保修事项：
1、本工程保修期为________年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算；
2、保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围；
3、保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后24小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。
第十一条付款方式
1、甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%、工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为________年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。
2、支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。
第十三条附则
1、本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。
2、因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿XX人民提起诉讼。
3、合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。
4、甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购、
甲方：
乙方：
________年____月____日
更换电线合同范本9
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。
一、工程概况及承包方式：
1、工程名称：米脂县劳动服务科低压线路工程
2、工程地点：米脂县劳动服务科
3、工程内容：施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、验收。
4、承包范围：包工包料：工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）、本工程施工范围内一切技术资料、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。
二、工程期限及质量
工程期限：合同签订后即开工；
工程质量：工程质量合格，保证用电正常。
三、甲方责任及权利：
1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
四、乙方责任：
1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责；
3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿；
4、结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；
五、合同价款与付款方式：
1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘（￥元）；
2、付款方式：合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次性付清所有工程款。
六、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
时间：______年____月____日时间：______年____月____日
更换电线合同范本10
甲方：________________
乙方：________________
甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《_合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：
一、维修内容、范围及时间
甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
二、维修承包费用
全年为______元。（大写）
三、日常水电维修管理规定
1、各科室、班级负责人填写水电维修单送总务处审核，获批后由总务处（甲方）下达维修任务，乙方接到通知后立即安排人员维修并预算维修材料，注明所需要材料的品牌、数量、规格等，并做好到交旧领新；甲方接到水电维修单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。
2、乙方在接到维修通知后须在规定时间内到达现场，一日内处理完毕（未完成应向维修申请人说明情况）由科室、班级负责人验收，并在《维修单》完成相关内容的填写。维修单由乙方送总务处保存。
3、乙方进行维修工作时，必须遵守公司各相关章制度，维修人员必须严格按照国家有关施工规范及各项安全操作规程要求执行；否则发生安全事故责任由乙方承担。
4、《维修单》一式两份，甲方与乙方各执一份，以便维修工作完成后的统计、经济结算、工作分析；甲方根据《维修情况汇总表》每学期进行费用结算。
5.一学期内“一般”以下等级须小于3次，否则甲方有权扣除一学期维修费的25%-30%，并有权终止维修合同。
四、寒假集中维修管理要求
与日常维修相同，维修结束时间是放寒假后的第7天，维修评价由各科室或班级负责人完成。
五、暑假集中维修管理要求
日常维修相同，维修结束时间是8月20号，维修评价由各科室或班级负责人完成。
六、工程质量要求
乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。
七、施工安全要求
乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。
八、付款方式
每半年付款____元，年底付完。
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：________________乙方签字（盖章）：____________________
签订日期：___________年_______月____日___________年_______月____日
更换电线合同范本11
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据甲方建设需要，依据《_合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。
一、项目概况
1、工程地点：
2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程
3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。
4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。
二、合同总价及付款方式：
1、本合同闭口总价为人民币：____元，大写：____元整。
2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。
3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。
4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。
三、工程质量标准和保修期
1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。
2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。
四、甲方权利义务
1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；
2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担；
3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。
4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。
5、办理乙方工程结算。
6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。
五、乙方权利义务
1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。
2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。
3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。
4、接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用；
5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿；
6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。
7、乙方委派xxxxx为本工程负责人。
六、质保期服务
质保期贰年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。
七、工期
本工程开工日期以甲方书面通知为准。
本工程总工期为30天。
由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。
八、违约责任
1、任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。
2、任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。
3、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。
4、如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。
5、甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款，则每逾期一天，甲方向乙方缴纳合同总额千分之三的滞纳金，
6、因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。
7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。
九、争议的解决
因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。
十、附件
1、泛光照明布置图
2、报价单
3、效果图
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
签约地点：
签约日期：______年____月____日
更换电线合同范本12
甲方：
乙方：
为确保xx卫生院设施、设备日常工作正常运行，由同志负责承包水、电的维护与维修，为明确双方的责、权、利特制定本合同。
一、乙方负责全医院水、电、空调、电器用品，发电机一台等，维护和维修保证设施正常运行。
二、乙方如果工作中出现人身安全事故，甲方概不负责。
三、乙方应保持24小时电话通畅，出现断电，跳匝要随传随到，其它一般维修应在24小时内回应。
四、水电维修需配件及材料由乙方提供，但保证价格合理，如超出市场价格，甲方可自行购买。
五、维修配件及材料产生费用，必须使用科室负责人签字核实。
六、本合同承包费用每月800元整，每月20号后发放。
七、本合同一式二份，双方签字后生效，具有法律效用。
八、本合同从20xx年4月1日至20xx年4月1日
甲方（盖章）： 乙方（盖章签字）：
负责人签字： 负责人签字：
年 月 日 年 月 日
更换电线合同范本13
甲方：
乙方：
甲方教学楼由于电线接入时间比较长，线路已经老化，经常出现一些问题，严重影响教育教学工作的正常开展及全校师生安全，经学校校务会议研究，决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、工程名称：教学楼全部用电线路改造工程
二、工程范围：
1、每层教学楼主线更换。
2、教室(包括办公室等)内所有老线路及开关、灯头、灯泡的`更换
三、工程工期： 年 月 日至 年 月 日。
四、工程承包方式：包工包料。
五、工程安全：
1、乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中的安全。
2、乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责，杜绝外来人员进入施工现场。
3、乙方对甲方电器财产高度负责，如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全，电器财产损坏由乙方负全部责任。
六、工程造价：
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用：玖仟捌佰伍拾(￥)元整
七、材料检验：
施工前乙方先将材料运到甲方指定地点由甲方检验，经检验合格后将材料全部放在甲方指定地方并妥善保管。
八、施工要求：
1、线路规划由甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料，乙方要赔偿相应的材料。
4、线路布置尤其是线路接口必须做到防触电安全标准。
九、付款：
施工完成经甲方检验合格并试用20天无异样，全额付款。
十、其他事项：
合同外其他未尽事宜有双方协商解决。
十一、本合同自签订之日起生效，具有法律效力。本合同一式三份、甲乙双方各执一份、甲方报账用一份。
甲方： 乙方：
甲方代表签字： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
更换电线合同范本14
1.双方同意由________装饰工程监理有限公司进行独立第三方监理工作。
2.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
3.本项工程保修期为表面工程贰年、隐蔽工程伍年。
4.本合同签订后工程不得转包，乙方应亲自到场施工。
5.本合同一式________份，甲、乙双方各执________份。
甲方签字：________________________乙方签字：________________________
_______________年_______月______日_______________年_______月______日
更换电线合同范本15
甲方：
乙方：
因甲方用电需要，根据《_合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、协议内容：
1、临时安装1台XXX变压器。
备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：
日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容(因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：
在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务：
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务：
1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：
1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥元)
2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。
九、其他：
1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。
2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份
甲方：乙方：
单位地址：单位地址：
法定代表(负责)人：法定代表(负责)人：
联系方式：联系方式：
签订地点：签订时间：
更换电线合同范本16
施工完成经甲方检验合格并试用3个月无异样，全额付款。
甲方：
乙方：
日期：
甲方(建设方)：
乙方(施工方)：
因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
更换电线合同范本17
1、本合同工程验收按《工程验收单》(见附件8)的标准进行。本合同约定的工程分两个阶段验收，除灯具安装以外的工程全部结束后，乙方应组织甲方进行预验收，工程质量验收合格后，双方确认后在见附件8上签字，然后办理工程移交和预结算手续。
2、灯具安装试通电亮灯后，双方在进行总验收，合格后在附件8上签字，然后办理结算付款手续。
3、甲方如不能在乙方指定的时限前来验收，应提前通知。
甲方：
乙方：
日期：
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
甲方现把隆回县卡西欧花园1#楼M38、M39门面楼的'室内水电安装工程承包给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，特签订以下条款，以便共同遵守执行。
更换电线合同范本18
甲方(建设方)：（盖章）
乙方(施工方)：身份证号：
因甲方电路年久老化，加之暗线粗细不一，给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境，在各教室安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方采取负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
一、施工内容
1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出，更换平方的国标电线，总线为4平方的国标电线。（后附用料、人工清单）
2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
4、维修完将活动室恢复原状。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。
5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线和各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。
2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元（元），施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。
四、安全责任
乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期：______年______月______日至______年______月______日。
2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。
3、本合同一式三份，双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。
甲方代表：乙方（签字）：
______年______月______日______年______月______日
电路安装合同5
甲方（建设方）：_______有限责任公司
乙方（施工方）：_______身份证号：_______
甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”，已经在____镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
一、施工内容
1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。
5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有用电器，公文写作范文若发生丢失和损坏，由乙方全额赔偿。
6、施工结束后，留10%的工程款做保修金，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。
2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为元，施工费总额为（大写）_______元，施工结束后一次结算。
3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的工程款，保修期满后，付给保修金。
四、安全责任
乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，每延长一天工期扣工程款的__%。
2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。
3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。
甲方：_______有限责任公司
代表（签字）：_______
乙方（签字）：_______
签订日期：_______年_______月_______日
更换电线合同范本19
甲方：
乙方：
由于石门镇中心校成教办公楼线路存有问题，经中心校民主理财小组研究决定对成教办公楼线路进行检修，聘请有资质人员（xxxx）以下简称“乙方”进行施工。根据有关规定，甲（石门镇成教中心）、乙双方签订粉刷合同。条款如下：
第一条：经双方协商，甲方维修工程包工包料。由乙方负责施工。施工用工按照每个工100元、用料以决算实际用料为准。
第二条：甲方的.要求
1、维修时间，20xx年xx月16日――20xx年xx月17日前维修完成，否则，扣除乙方百分之十的工程款。
2、乙方的用料必须完全符合甲方的规定要求：即必须都是国标电料。
3、施工期间，乙方不得损坏办公楼的其它设施，不得影响正常工作。
4、施工过程中，甲方派人监工，监工人员必须按合同严格把关，乙方必须接受监工人员的指导。
5、施工结束经甲方验收合格后付给乙方施工费用。
6、施工期间，乙方的一切安全事故由乙方自己承担。
第三条：乙方的要求
1、 甲方负责维修期间不得让外人干扰施工。
2、 粉刷结束后，甲方付根据决算价付给给乙方施工费用。
第四条：本合同一式肆份，甲、乙各壹份，中心校、教体局各存壹份。
第五条：未尽事宜，由甲乙双方按有关规定协商解决。
甲方（公章）
负责人签字：
负责人签字：
更换电线合同范本20
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生伤亡事故由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
更换电线合同范本21
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。
5、施工结束后，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
更换电线合同范本22
1、工程现场无影响水电安装施工的障碍物。
2、提供乙方施工所需的水电接口和主要材料。
3、提供经物业管理部门认可的《房屋平面布置图》(附件2)、《开关插座布局图》(附件3)、《用水器具布局图》(附件4)、《灯具布局图》(附件5)，并向乙方进行现场交底。
4、如确实需要拆改原建筑结构或设备、线路，应向物业管理部门办理手续，并承担有关费用。协助乙方办理施工申请、审批、登记等手续。
5、对工程施工质量进度进行监督检查，有权要求乙方对不合格的项目进行整改，以达到设计和规范要求。
6、施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打招呼，处理好邻里关系。
更换电线合同范本23
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协
