履约保证合同范本1
发包人(全称)：
承包人(全称：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。
一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第条履约担保条“按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”
由于该条未明确履约担保金的退还具体时间，现补充明确为：按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金，基础工程完工，经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工，经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还)，承包人承包范围内的工程全部完工，经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。
二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同。此补充合同未涉及的条款，执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。
三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。
发包人：
承包人：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
地址：
地址：
电话：
电话：
履约保证合同范本2
借款人： （甲方）
抵押权人： （乙方）
抵押人： （丙方）
根据甲方与乙方签订的编号 的委托借款担保合同，乙方同意为甲方 提供借款人民币 的担保业务，丙方自愿以有权处分的财产（明细见抵押物清单）作为抵押物，为甲方向乙方提供反担保保证。上述抵押物清单作为合同的组成部分。当借款人不论由于什么原因不能按上述借款合同（主合同）规定履行还本、付息及支付为乙方实现债权而产生的费用时，丙方愿意承担上述借款合同（主合同）的连带责任，为此，三方特签订本保证合同。
一、甲、丙方严格遵守履行借款合同（主合同）中的全部条款的有关约定。如丙方丧失或可能丧失代偿能力时，保证及时通知乙方。
二、丙方提供反担保抵押物作价人民币 ，抵押物的最终价值以抵押权实现时实际处理抵押物的净收入为准。
三、本项反担保金额包括借款本金，即人民币 及借款利息和为乙方实现债权而产生的一切费用。如乙方允许甲方的借款到期后展期，丙方对展期后的借款本息继续承担保证责任。
四、丙方在收到乙方出具的要求丙方履行保证责任的付款通知书后，无论乙方是否向甲方追偿，丙方必须保证按付款通知书规定的付款日期、付款金额主动向乙方付清全部应付款项，借款人或乙方出具的付款通知书的实质性内容，对甲方和丙方均有约束力。
五、如果丙方未按乙方通知规定的'期限及金额付款，乙方有权依照我国法律规定，将抵押物作价、拍卖、变卖或以其它方式处置，从所得价款中优先得到偿还。
六、本保证合同是持续性的连带责任保证合同，只要甲方在借款合同项下，按有关条款承担了任何现在的、将来的或可能发生的债务和责任，丙方就始终承担本合同项下的所有连带责任。乙方给予甲方的任何宽限，只要不增加丙方的担保金额，丙方在本保证合同项下的责任均不能解除或减少。
七、只要不增加丙方的保证金额，本保证合同不会因为甲方与乙方同意对借款合同（主合同）条款的修改、补充、删除或因甲方与其他方面签订的任何合同而受影响或失效。
八、如果乙方现时或今后持有甲方的任何其他担保，包括存单、汇票、留置权和其他抵押品，本保证合同仍然有效，并不取代、影响丙方在本保证合同项下的责任。
九、如果甲方无能力履行借款合同（主合同）的法律义务或入股其它企业，并不解除丙方在本保证合同项下的责任。
十、丙方的继承人（包括因改组合并而继承）仍受本保证合同的约束，并继续承担本保证合同项下的责任，未经乙方事先书面同意，丙方及其继承人不得转让其保证义务和抵（质）押物品。
十一、如果本保证合同及上述的借款合同（主合同）中的任何一条或多条款项在任何运用法律之下被宣布非法、无效或不能执行，不影响丙方的连带责任，丙方确认决不会以任何理由要求免除履行本合同项下的保证责任。
十二、本保证合同自签署之日起生效，属无条件不可撤消的保证合同，丙方与任何其他单位签订任何合同（协议或契约）均不影响本保证合同的效力。
十三、本保证合同自甲方偿付完毕全部借款本息及有关费用（包括乙方为实现债权而产生的一切费用）后即告失效。
十四、其他约定事项
十五、本合同为《借款合同》主合同的从合同，与主合同具有同等法律效力。
十六、提示
乙方已提请甲、丙方注意对本合同各条款作全面、准确的理解，并应甲、丙方的要求做了相应条款的说明，如有异议可作单列补充说明后，签约三方不得提出任何异议。
十七、本合同附抵（质）押物清单 份（为本合同的组成部分）。
十八、本合同一式四份，甲、丙方各执一份，乙方执二份。本合同自各方签章之日内成立，自办妥抵押登记手续之日起生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）： 丙方（签章）：
法人代表： 法人代表： 法人代表：
年 月 日
履约保证合同范本3
编号：________________
反担保保证书
（法人反担保）
反担保保证书
（法人反担保）
致：（以下简称贵公司）
根据贵公司与（下称债务人）签署的编号为___ 的《委托担保协议书》的规定，贵公司为债务人向 （下称债权人）所申请的期限为（年/月）金额为（币种） 万元 （贷款/承兑汇票/信用证/综合授信/保函/其他）提供担保。
本公司 （下称反担保人）应债务人的请求，愿意以反担保人的身份向贵公司提供反担保，现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证书（下称反担保书）：
1、本反担保书担保的债权种类为：
依据债务人与贵公司签订的《委托担保协议书》的约定，由贵公司为债务人向债权人提供的金额为 （币种）__万元的（贷款/承兑汇票/信用证/综合授信/保函/其他）项下债务担保而对债务人享有的债权。具体的内容以债务人与债权人签订的合同或协议、贵公司与债权人签订的保证合同或保函以及债务人与贵公司签订的委托担保协议书之约定为准。
2、本反担保书担保的范围包括：
2．1 贵公司为债务人担保的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用以及担保费、逾期担保费、滞纳金、利息、违约金、贵公司实现债权的费用等。
2．2 债权人及贵公司实现债权的费用包括但不限于诉讼或仲裁费、财产或证据保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、调查取证费等。
3、本反担保书的保证方式为连带责任保证；在反担保人按反担保书约定承担责任之情况下，如还有其他保证反担保人的，各反担保人承担连带共同保证责任。
4、本反担保书项下的保证期间为：自本反担保书生效之日起，至贵公司代债务人向债权人偿还担保债务之日后两年止。
5、本反担保人保证对债务人的上述全部债务负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若债务人未能按约履行其与债权人签订的借款合同或相关合同或协议以及其与贵公司签订的委托担保协议中约定的义务，本反担保人保证在收到贵公司通知书后五个工作日内无条件地代为清偿，不得有任何异议。
6、本反担保人特别保证：如贵公司还同时享有由债务人或其他任何第三人提供的物的反担保或连带责任保证反担保，不论贵公司是否向上述物的反担保人或其他连带责任保证反担保人提出承担反担保责任的请求，本反担保人自愿优先承担对贵公司的连带保证反担保责任，并承诺放弃一切抗辩权。
本反担保书所担保的债权同时存在债务人提供物的担保的，贵公司有权要求本反担保人先于物的担保承担保证担保责任。
债务人提供了物的担保的，贵公司放弃该担保物权、担保物权顺位或者变更担保物权的，本反担保人同意继续按照本反担保书的约定提供并承担连带责任保证。
7、若贵公司在保证期间依法将债权转让给第三人的，则本反担保保证债权同时转让，本反担保人在原保证担保的范围内对受让人承担反担保保证责任。若在保证期间，贵公司为债务人担保的债务的主合同发生变更的（包括但不限于主合同的标的、数量、价款、币种、利率、履行期限、履行地点及方式等内容变更）,则本反担保人同意继续对变更后的主合同项下债务向贵公司承担连带保证责任。
8、本反担保书的效力独立于债务人与债权人签订的合同或协议、贵公司与债权人签订的保证合同或保函以及债务人与贵公司签订的`委托担保协议等相关合同或协议，本反担保书不受上述合同或协议效力的影响，上述合同或协议无效不影响本反担保书的效力。
9、本反担保人在此确认并保证：
9．1 本反担保人具有独立的法人资格；依照有关法律、公司章程及公司财务状况，本反担保人有权作出并有能力履行此项担保；
9．2 本反担保人将按贵公司要求提供企业财务报表及其它有关文件，并保证提供的所有资料均是真实的，对其真实性承担法律责任；
9．3 本反担保人接受贵公司以任何方式进行的定期或随时的检查和监督；
9．4 未经贵公司同意，本反担保人不得出租、出售、转移、转让或以其它方式处分企业资产清单上所列财产；
9．5 如需变更企业名称、经营范围、注册资金、法人代表、地址、电话等工商登记事项或发生企业分立、合并以及其它重大经营决策的改变时，应提前30天书面通知贵公司，并不得影响贵公司的权益。
10、本反担保是反担保人的连续性义务和责任，其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响，也不因债务人分立、合并、重组、改制、破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程或发生其他任何变化而有任何改变。对本反担保人的违约情形，贵公司有权向有关部门或单位予以通报，有权通过新闻媒体进行公告催收。
11、本反担保书适用_法律。因反担保书引起或与之相关的任何争议，首先协商解决，协商不成的，应按以下第项规定的方式解决：
（壹）向本反担保书受益人所在地人民法院提起诉讼。
（贰）向 仲裁委员会申请仲裁。
12、本反担保书自反担保人签字或盖公章之日起生效。
13、贵公司的任何通知以及向反担保人提出的要求可以书面形式按本反担保书列明的地址送达反担保人，反担保人联系方式发生变化，反担保人在变化后三个工作日内书面通知贵公司。任何通知或要求按照该联系方式发送，应视为在下述时间送达：①如为信函，以邮戳所示日期为送达之日；②如为传真，发送之日即为送达之日；③如为专人递送，收件人签收之日为送达之日；④如交由专业快递公司递送的，以寄件人交寄后满三日为送达之日。任何文件或要求送达到反担保人的地址或指定联系人，即视为送达。
反担保人：（盖章）
法定代表人或授权代理人（签字按指模）： 电话：
指定联系人： 年月 日
履约保证合同范本4
合同编号：___________
保证人（以下简称甲方）
名称：___________________________
住所：___________________________
法定代表人：_____________________电话____________________
开户金融机构：___________________邮政编码：______________
帐号：___________________________传真：__________________
借款人（以下简称乙方）
名称：___________________________
住所：___________________________
法定代表人：_____________________身份证号码：____________
开户金融机构：___________________帐号：__________________
营业执照注册号：_________________传真：__________________
电话：___________________________邮政编码：______________
贷款人（以下简称丙方）
名称：___________________________
住所：___________________________电话：__________________
传真：___________________________
法定代表人或主要负责人：_________邮政编码：______________
甲方受乙方的委托，愿意为乙、丙双方所签订的_________年_________字第___________号借款合同（以下简称主合同）以保证方式提供担保。丙方经审查，确认并同意甲方作为乙方的还款保证人。甲、乙、丙三方经协商一致，于___________年________月________日在______________________（地名）按下列条款特订立本合同。
第一条保证金额及期限
一、根据主合同第___________条、第___________条的有关规定，乙方（为进行___________项目）在______________期内向丙方借用___________（币种）___________万元（大写）本金，相应的利息为___________（币种）___________万元（大写）。甲方愿意就此本金加利息的___________％向丙方提供担保，保证金额总额为___________（币种）___________万元整。
二、甲方提供保证的具体期限和数额为：
______________________________________________________________；
______________________________________________________________。
第二条保证责任
一、甲方保证乙方能够按照主合同的规定就甲方保证金额内的款项到期向丙方偿还。
A．乙方在主合同到期时未能偿还上述款项，丙方必须首先要求乙方偿还，只有当乙方不能偿还，直至丙方对乙方的财产申请并实施强制执行后仍不足以清偿时，丙方才有权要求甲方代为清偿，甲方则应在保证金额的范围内和在本合同约定的期间内，就其不足的部分代乙方向丙方予以清偿。
B．乙方在主合同到期时未能偿还上述款项，且确实无力清偿或无法清偿时，丙方有权要求甲方代为偿还，甲方则应在保证金额的范围内和本合同约定的期间内代为偿还。
二、在甲方保证期内，超出甲方保证金额与保证期限的款项，甲方不承担担保责任。
三、本合同规定的保证金额随乙方履行主合同义务如期偿还或甲方按照前述第一款的约定代为偿还，或丙方因乙方违约收回贷款而相应部分或全部扣减，同时相应部分或全部解除甲方的保证责任。
第三条
除甲方外，若还有其他担保人为乙方的债务提供担保的，甲方仅就其在本合同中约定的保证金额承担按份保证责任，同其他担保人之间，不负连带责任。
第四条甲方的求偿权和代位权
一、按照本合同第二条的规定，甲方代为乙方向丙方偿还债务后，有权立即向乙方行使求偿权，即有权要求乙方归还下列款项：
（一）甲方保证金额的本金及自付款之日起的利息（利率___________）；
（二）甲方的其它费用及损失等。
二、同时，甲方有权在代为清偿的范围内，取代丙方的地位行使对乙方的一切权利，包括接管一切为丙方贷款债权设立的担保物，以及对其他为乙方提供借款担保人的求偿权。
第五条乙方与丙方的义务如下：
一、丙方应严格履行主合同所规定的义务，包括按期足额向乙方提供贷款等；
二、丙方如要求甲方按照本合同第二条的规定履行保证责任，则应在有权要求之日起30天内向甲方书面提出，并应给予甲方60天的清偿宽限期；
三、未经甲方同意，丙方不得将主合同与本保证合同转让给他人；
四、乙、丙方如需对主合同作出修改而要求本合同作相应变更时，必须以书面形式通知甲方，并征得甲方同意；
五、如丙方发现乙方不履行或不完全履行还款义务，丙方应及时采取补救措施尽可能减少损失，并应在5天以内通知甲方可能影响甲方利益的有关情况；
六、在下列情况下，丙方可以决定提前收回借款，但应在发现情况后5天内及时书面通知甲方，如丙方同时要求甲方履行保证责任，则应给予甲方不少于120天的清偿宽限期；
（一）发现乙方的其他严重违约行为或其他债务被宣告要求提前履行；
（二）乙方书面通知丙方无力清偿到期债务或乙方提出转让财产的建议；
（三）乙方经司法机关宣告破产；
（四）乙方被其他债权人起诉或法院已作出扣押其财产，强制执行的裁决；
（五）乙方其他足以严重影响向丙方履行主合同的还款债务的事件。
七、按照本合同第四条的规定，甲方有权向乙方行使求偿权，乙方则应在收到甲方通知15天后，即向甲方偿还全部应付款项。
第六条违约责任
一、甲方违反本合同第二条第一款的约定未按期代为清偿到期债务，丙方有权委托甲方开户金融机构从甲方帐户中直接扣除，并可视情况按甲方保证金额的___________％向甲方收取违约金。
二、丙方违反本合同第四条第二款的约定，则甲方有权要求丙方赔偿因此造成的损失，并解除甲方此后的保证责任。
三、丙方违反本合同第五条第二款的约定，则甲方的所有保证责任自行解除，本合同亦自行终止。
四、丙方违反本合同第五条第一款的约定，则甲方有权解除全部或部分担保责任，并要求丙方赔偿由此而造成的全部损失。
五、丙方违反本合同第五条第三、四、五、六款的约定，丙方应按照甲方保证金额的___________％，向甲方偿付违约金，如违约金不足以弥补甲方因此而造成的.损失的，还应由丙方赔偿其不足的部分；同时，甲方亦有权终止部分或全部保证责任，部分或全部解除本保证合同。
六、乙方违反本合同第七款和第八款的约定，甲方有权通知丙方停止发放贷款或解除甲方部分或全部的保证责任，部分或全部终止本合同。
七、乙方违反本合同第四条第一款的约定，甲方除有权委托乙方开户金融机构扣除其应付款及相应违约金、赔偿金外，还有权通知丙方停发其未发放的贷款，并解除此后的甲方保证责任。
第七条义务和责任的连续性
一、本合同项下规定的各方的义务与责任不因任何一方的上级单位的任何指示、命令或其地位及财力状况改变或任何一方的与其他单位签订任何协议、文件或主合同的无效解除而免除。
二、本合同任何一方当事人若发生合并、分立时，由变更后的当事人承担或分别承担本合同所列义务与责任。
三、本合同生效后，不因合同任何一方的承办人或法定代表人变动而变更或免除。
第八条不可抗力
由于水灾、火灾、地震、政府禁令等不可抗力事件致使甲方、乙方或丙方不能履行或不能完全履行本合同的义务和责任时，遭受不可抗力的一方必须及时通知其他各方，说明不能履行合同的全部义务或部分义务或需要延期履行合同的理由，并提供有关证明文件，根据情况得以全部或部分免除责任或延期履行。
第九条有下列情形之一的，本合同即告终止：
一、乙方已按主合同约定条件全部偿付借款本息；
二、按照本合同第六条第二、三、四、五、六、七款规定的情形，甲方终止保证责任时；
三、经甲、乙、丙三方协商一致同意终止本合同；
四、仲裁机构裁决或法院判决终止本合同；
五、主合同被宣告无效；
六、由于不可抗力导致合同中的全部义务不能履行。
第十条
_______________________________________（约定的其他条款）
第十一条争议的解决
A．本合同发生争议或纠纷时。当事人可以通过协商解决，也可委托___________机关调解；如协商、调解不成，则可向___________机关申请仲裁。当事人应当履行仲裁，如本合同一方在规定期限内不履行仲裁裁决时，其他任何一方均可向有管辖权的人民法院，申请强制执行。
B．本合同发生争议或纠纷时，当事人双方可通过协商解决或委托___________机关调解，如协商、调解不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
C．本合同发生争议或纠纷时，当事人双方可通过协商解决或委托___________也可以由任何一方向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条
如本合同任何一方提出公证要求，则本合同应由___________公证机关进行公证，其费用由___________方承担。
第十三条
本合同受_法律管辖并依照_法律解释。
第十四条
有关本合同的任何补充、修改、变更等，均须经甲、乙、丙三方共同协商同意，并由三方订立书面补充或修改协议。该补充或修改协议生效后，与本合同有任何不符之处，则以该补充或修改协议为准。
第十五条
本合同由甲、乙、丙三方签字并加盖公章后，与主合同同时生效。
本合同有效期为____________________________________________。
第十六条
本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，副本一式___________份，送___________备案。
甲方：（公章）____________________
法定代表人：（签字）______________
（或授权委托人）
____________年________月________日
乙方：（公章）____________________
法定代表人：（签字）______________
（或授权委托人）
____________年________月________日
丙方：（公章）____________________
法定代表人：（签字）______________
（或授权委托人）
____________年________月________日
履约保证合同范本5
保证人：中国________公司(以下简称甲方)
法定地址：________(电话、电报挂号、电传)
被保证人：________国________公司(以下简称乙方)
法定地址：________(电话、电报挂号、电传)
根据________公司(以下简称被担保人)的申请，甲方同意承担被担保人按期偿还乙方与被担保人签订的________号合同项下的货款(或货款本息)的保证责任，甲、乙双方特订立本保证合同。
第一条甲方的资格
甲方是_国家工商行政管理部门注册登记的合法法人，根据中国法律，具有独立承担保证责任的资格。
第二条甲方的义务
甲方保证被担保人依照合同规定按期偿还全部合同项下的金额，包括主债的本息、违约金及其他负担。如被担保人不能按期偿还，甲方将承担被担保人承担的全部偿付义务。
第三条甲方的权利
甲方在乙方未就被担保人的'财产强制执行的情况下，有拒绝承担保证责任的权利。甲方有基于基础合同和保证合同产生抗辩的权利。
第四条保证合同的期限
被合同的有效期限自被担保人与受益人签订的________号合同生效日起至被担保人还清该合同项下的全部货款(或贷款本息)及有关费用止。
第五条适用法律
本合同市容甲乙双方选择适用的________国法律。
第六条其他
1..合同用中文和________文写成，两种文字具有同等效力。
合同正本一式三份，由甲、乙双方及被担保人各执一份。副本一式________份，送________等有关单位各留存一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
代表(签字)代表(签字)
见证人：________
________年________月________日
