挖掘租赁合同范本1
出租方(以下简称甲方)单位(或个人)名称：
法定代表人：
常住地址：
承租方(以下简称乙方)单位(或个人)名称：
法定代表人:
常住地址：
甲、乙双方根据《^v^合同法》、《民法通则》、《行政法》等有关法律规定，按照平等互利的原则,经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、租赁内容： 乙方因施工需要向甲方承租一台日产小松PC120挖掘机，投入__乡三元村的土地田园化工程项目水碾坝进行施工作业。租用期间，租赁机械设备的所有权完全属于甲方，乙方对租赁机械设备只有使用权，没有所有权。乙方不能擅自将机械转租给他人使用，更不能得将甲方机械设备转让、抵押、信托给第三者。乙方向甲方承诺：在租赁期限内，租赁机械设备只在本合同规定的作业地点施工。
二、租赁期限：
租赁期限暂定三个月，即从20_年1月1日起至20_年10月4号)到出场期为止，甲方施工场地在传化公路港项目二部，大挖机进出场拖车费由乙方负责。
二、租赁方法以;租赁形式为月租，月租金元(叁万元)含税和司机工资，进场后双方每天签认一次机械工作时间和工作内容，作为双方结算的依据。
三、每月工作时间为270个小时，如有超出则按每小时元计价。在租赁期间，乙方应做好压路机工作期间的安全工作和维护好压路机的保养工作，如遇机械故障，乙方要及时进行维修，维修期间甲方不得折扣租金(但时间不超过3天)。
四、 付款方式;每月甲方应按时向乙方支付80%租金，余款在机 械出场后十日内付清，不得无故拖欠。
五、 在保证安全的情况下，甲方全权调配压路机在本施工场地内进行作业，乙方驾驶员应积极配合，需要加班的情况应服从项目安排，驾驶员不能离开施工现场，如有特殊情况必须经项目部管理人员同意，否则按500元一次进行处罚，乙方驾驶员有权拒绝压路机离开本施工场地到其他地方作业。
六、 乙方的权利和义务;
1、 以租赁合同和工作签证单为依据，足额向甲方收取租金。乙方应派遣一名技能熟练，身体健康，有职业素养的操作司机服从甲方工作调度，乙方协助甲方做好操作人员的管理工作，
2、 租期内，如机械发生故障，乙方应迅速维修。 承担出租机械的所有费用(不含柴油费)在施工中，如甲方指挥有违反安全施工条例，乙方操作人员有权拒绝执行，因甲方强行指挥施工造成的损失由甲方承担，因乙方人员操作不当造成的损失由乙方承担。
七、 甲方的权利和义务;
1、根据租赁合同，指挥使用租用机械设备。
2、承担租用机械的柴油费用。
3、承租期内，负责租用机械的停放位置。
4、为租用机械的维修提供场地和方便。
5、为乙方驾驶人员提供免费食宿。
6、如乙方操作人员达不到甲方工作要求，甲方有权利要求更换操作人员。
八、本合同一式二份，签字生效，具有同等法律效力，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖掘租赁合同范本2
你上诉人：_________________(刑事案件被告人、刑事自诉案件自诉人、刑事附带民事案件原告人或被告人)
(姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况)
被上诉人：_________________(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人，刑事公诉案件被告人提出上诉则不列被上诉人)
(姓名等基本情况)
上诉人因_______________一案，不服(高法1988年解释上诉状应写明上诉人收到裁判文书的时间，宜写在此处——华氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________号刑事判决(或裁定)，现提出上诉。
上诉请求
(具体的上诉请求)
上诉理由
(对一审判决或裁定不服的具体内容，阐明上诉的理由和法律依据)
_________________人民法院
上诉人：_________________
代书人：_________________
_____年_____月_____日
挖掘租赁合同范本3
供应方(甲方)：
使用方(乙方)：
根据《^v^合同法》之规定，甲方双方本着平等、互利、共同发展的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
一、施工范围
使用挖掘机挖掘土方。
二、承包方式
甲方以包工包料、包质量、包工期、包安全、包分险系数的方式负责挖掘工作。
三、施工期限
施工时间以项目签单为准，甲方必须在施工期限内按乙方的'要求保质保量完成。如按时未完成施工任务，乙方将不支付任何费用。
四、承包费用
工程计费小挖掘机【60】型号为160元/1小时，大挖掘机【210】型号为300元/1小时。
五、付款方式：
每月25日对单，30日清单，下月10日之前付款。
六、权利和义务
1、甲方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。
2、甲方操作人员要必须按挖掘技术要求的进行挖掘操作。
七、安全责任
甲方应及时为操作人员购买相关保险，甲方必须按正确的操作方法进行施工，乙方概不负责。
本合同一式二份。甲乙双方各执一份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖掘租赁合同范本4
承租方(甲方)：出租方(乙方)：
甲乙双方经协商，就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同，共同遵守执行。
一、租赁设备的名称、规格型号、数量
设备名称：神钢200挖掘机数量：壹台
二、设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间
本租赁设备使用地点：郴州有色金属产业园新江路中段(金田大道-石虎大道)、滨湖路市政道路工程
设备进场时间：2xx年3月6日
三、租赁期限
甲方设备租用：租期暂定为3个月，如遇到业主工程停工和其他不可抗力等因素，双方均可不履行本合同，使用时间按甲方实际签认为准
四、租赁费标准及结算方式
计价单位：月租27000元/月(不含税)，提供其它正归发票冲帐，保养、维修(自带司机)。
五、租赁相关费用的'约定
1、甲方承担乙方进场费，退场费由乙方承担。
2、如租赁不足月的，以每月(27000元&pide;30)×天数计算。
3、付款方式：按实际甲方签认单×计费单价结算，工程结束后一个月内结清全部租金。
开户名：广丰县宏信劳务有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司广丰县博山路支行
帐号：191717520599
六、甲方责任
1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程序作业，保证设备有正常的维修保养时间。
2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖，未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。
七、乙方责任
1、保证设备技术状况良好，做到设备正常运行所必须的安全、质检等手续完备，保证设备在租赁期内能正常投入使用。如设备不能保证正常运转，维修时按实际天数扣除。
2、负责设备
退场运输。
3、机械设备在使用过程中发生任何事故，均由乙方负责。
本合同未尽事宜双方协商解决。如发生争议协商不成，则向甲方(或被告)所在地人民提起诉讼。
九、附则
本合同一式四份，承租方三份，出租方一份，双方签字(盖章)生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖掘租赁合同范本5
承租方(甲方)： 出租方(乙方)：
甲乙双方经协商，就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同，共同遵守执行。
一、 租赁设备的名称、规格型号、数量
设备名称：神钢200挖掘机 数量： 壹台
二、 设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间
本租赁设备使用地点：郴州有色金属产业园新江路中段(金田大道-石虎大道)、滨湖路市政道路工程
设备进场时间：20xx年3月6日
三、 租赁期限
甲方设备租用：租期暂定为3个月，如遇到业主工程停工和其他不可抗力等因素，双方均可不履行本合同，使用时间按甲方实际签认为准
四、 租赁费标准及结算方式
计价单位：月租 27000 元/月(不含税)，提供其它正归发票冲帐，保养、维修(自带司机)。
五、 租赁相关费用的约定
1、甲方承担乙方进场费，退场费由乙方承担。
2、如租赁不足月的，以每月(27000元÷30)×天数计算。
3、付款方式：按实际甲方签认单×计费单价结算，工程结束后一个月内结清全部租金。
开 户 名：广丰县宏信劳务有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司广丰县博山路支行
帐 号：
六、甲方责任
1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程序作业，保证设备有正常的维修保养时间。
2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖，未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。
七、乙方责任
1、保证设备技术状况良好，做到设备正常运行所必须的安全、质检等手续完备，保证设备在租赁期内能正常投入使用。如设备不能保证正常运转，维修时按实际天数扣除。
2、负责设备退场运输。
3、机械设备在使用过程中发生任何事故，均由乙方负责。
本合同未尽事宜双方协商解决。如发生争议协商不成，则向甲方(或被告)所在地人民法院提起诉讼。
八、附则
本合同一式四份，承租方三份，出租方一份，双方签字(盖章)生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挖掘租赁合同范本6
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《^v^合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、租赁设备概况
设备名称：
规格型号：
数量(台)：
租赁金额：
二、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。
三、甲方的基本责任
1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备，提供技术型良好的设备。
2、乙方提供机手、提供食宿，工资由乙方支付。
四、结算方式及相关事宜
1、租赁期间：自年月日开始计算租金。如有变动，双方另行协商。
2、结算方式：设备租赁费按包月计算，每月元，因天气造成停工，每月最低租金不低于元作每月满30天以现金方式结算(±3天)，月底结账一次付清。甲方机械每月工作日保证在30天(±3天)。
3、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料费用。
4、设备维修保养：甲方机手做好设备的维修保养工作，所付的维修费用、保养费用甲方自行解决。
5、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天(维修时累计24小时折合一天)，若超出三天，则超出的部分以每天760计算扣除。甲方机械在进入乙方工地后，在机械正常情况下，乙方保证不了生产运转，乙方照付给甲方机械租金。
6、双方合作期间不得无故中途终止协议，如有特殊情况应提前一个月告知对方，双方另行协商。
五、争议的解决有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《^v^合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
六、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章(合同章)之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖掘租赁合同范本7
供应方(甲方)：_________
使用方(乙方)：_________
根据《民法典》之规定，甲方双方本着平等、互利、共同发展的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
一、施工范围
使用挖掘机挖掘土方。
二、承包方式
甲方以包工包料、包质量、包工期、包安全、包分险系数的方式负责挖掘工作。
三、施工期限
施工时间以项目签单为准，甲方必须在施工期限内按乙方的要求保质保量完成。如按时未完成施工任务，乙方将不支付任何费用。
四、承包费用
工程计费小挖掘机【60】型号为160元1小时，大挖掘机【210】型号为300元1小时。
五、付款方式：
每月____日对单，____日清单，下月____日之前付款。
六、权利和义务
1、甲方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。
2、甲方操作人员要必须按挖掘技术要求的进行挖掘操作。
七、安全责任
甲方应及时为操作人员购买相关保险，甲方必须按正确的操作方法进行施工，乙方概不负责。
本合同一式二份。甲乙双方各执一份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
挖掘租赁合同范本8
甲方：
乙方：
按照《^v^合同法》的基本原则，结合本工程具体情况，双方经友好、平等地协商，达成以下协议，望双方真诚合作、共同遵守。
一、工程地点：
二、机械名称：挖掘机。
三、工程内容：
四、租赁方式：按工作小时租赁。
五、租赁单价：每小时元，大写。
六、结算方式：按甲方确认的实际工作时间结算，结算管理须有现场负责人、技术负责人、项目经理签字，加盖工地项目章生效，缺其中一项，不能结算。工程完成后付清。
七、甲方责任：
1、负责机械施工现场指挥调度。
2、负责机械工作时间计量。
3、若乙方机械人员不服从甲方指挥，甲方有权中止合同。
八、乙方责任：
1、乙方人员必须服从甲方施工现场指挥人员的安排，按时上下班，对不听从甲方指挥的机械人员，甲方有权要求更换。
2、严格按机械操作规程进行操作，严禁他人随便操作机械，如有违反后果自负，租用期间发生的'一切安全事故乙方承担全部责任，甲方概不负责。
3、乙方负责挖掘机的维修和保养工作，保持车况良好，每月累计维修时间不超过48小时，机械看管，机械进入工地后的损坏，机件及油料的丢失，均由乙方承担;乙方承担油料供应和油料费用。
4、在机械施工中，乙方应自行了解熟悉工作环境，由操作失误所造成的一切后果均由乙方负责(如地下管线、空中线路等)。
5、乙方提供与租赁费用等额的^v^，满足甲方单位财务制度要求。
6、乙方负责机械进出场费用。
7、乙方负责其机械操作人员安全生产文明施工教育。
8、乙方配合甲方搞好工作计量工作。
9、乙方负责机械保养，配备足够机械操作人员，满足工地24小时连续施工的要求。
10、乙方自行协调地方关系。
11、乙方负责机械操作员生活费和被褥。
九、其他约定：
1、乙方机械操作人员不配合甲方指挥，若有殴打辱骂甲方人员、业主、监理的现象，每次，甲方罚乙方人民币伍仟元，结算时从其机械费中扣除。
2、乙方机械连续维修时间超过2小时，乙方及时调整机械，以便施工，其中产生的费用由乙方负责，并扣除当天的工程款。
3、若由乙方机械原因造成停工，给甲方造成的损失，由乙方承担。
4、机械的停放由甲方根据施工需要统一安排。
十、其它未尽事宜双方协商解决，经双方认可签证的其他文件和本协议具有同等效力。
十一、本合同一式2份，甲方执1份，乙方执1份。自签订之日起生效，工程完工结算后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖掘租赁合同范本9
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
甲乙双方经协商，就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同，共同遵守执行。
一、 租赁设备的名称、规格型号、数量
设备名称：xx200挖掘机 数量： 壹台
二、 设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间
本租赁设备使用地点：xxxxx(xx大道-xx大道)、xx路市政道路工程
设备进场时间：20xx年3月6日
三、 租赁期限
甲方设备租用：租期暂定为3个月，如遇到业主工程停工和其他不可抗力等因素，双方均可不履行本合同，使用时间按甲方实际签认为准
四、 租赁费标准及结算方式
计价单位：月租 27000 元/月(不含税)，提供其它正归发票冲帐，保养、维修(自带司机)。
五、 租赁相关费用的约定
1、甲方承担乙方进场费，退场费由乙方承担。
2、如租赁不足月的，以每月(27000元÷30)×天数计算。
3、付款方式：按实际甲方签认单×计费单价结算，工程结束后一个月内结清全部租金。
开 户 名：xx县xx有限公司
开户银行：xx银行股份有限公司xx县xx路支行
帐 号：xx
六、甲方责任
1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程序作业，保证设备有正常的维修保养时间。
2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖，未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。
七、乙方责任
1、保证设备技术状况良好，做到设备正常运行所必须的安全、质检等手续完备，保证设备在租赁期内能正常投入使用。如设备不能保证正常运转，维修时按实际天数扣除。
2、负责设备退场运输。
3、机械设备在使用过程中发生任何事故，均由乙方负责。
本合同未尽事宜双方协商解决。如发生争议协商不成，则向甲方(或被告)所在地人民法院提起诉讼。
八、附则
本合同一式四份，承租方三份，出租方一份，双方签字(盖章)生效。
甲方(公章)：xx
乙方(公章)：xx
法定代表人(签字)：xx
法定代表人(签字)：xx
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
挖掘租赁合同范本10
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《^v^合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、设备的使用地点及工程情况：
二、租赁设备概况
三、设备的所有权：
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方责任：
1、提供技术型良好的设备。甲方机手应该按设备操作规程施工。
2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。
五、乙方职责：
1、甲方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由甲方原因造成的设备损坏或丢失，由甲方负责赔偿。
2、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
3、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六、结算方式：
1、结算方式：设备租赁费按天计算，挖掘机施工650元/天，甲方必须每天下午与乙方结算一次，乙方设专人出具用时单据，甲方应在每月月底与乙方对单后，乙方支付月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。遇到特殊情况(如天气等)双方另协商。
2、运费的承担：设备的进场、退场费用由甲方承担。
3、工作时间：按照乙方要求。
4、油料提供：甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由甲方承担一切损失。
5、设备维修：甲方机手作好设备的维修工作，维修费用由甲方承担。
七、争议的解决：
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《^v^合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
八、本合同壹式三份，由甲、乙双方各执一份，报公司一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖掘租赁合同范本11
出租方：
承租方：
根据《民法典》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、租赁设备概况
设备名称：
规格型号：
数量：
租赁金额：
二、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。
三、甲方的基本责任
1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备，提供技术型良好的设备。
2、乙方提供机手、提供食宿，工资由乙方支付。
四、结算方式及相关事宜
1、租赁期间：自________年____月____日开始计算租金。如有变动，双方另行协商。
2、结算方式：设备租赁费按包月计算，每月元，因天气造成停工，每月最低租金不低于元作每月满30天以现金方式结算，月底结账一次付清。甲方机械每月工作日保证在30天。
3、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料费用。
4、设备维修保养：甲方机手做好设备的维修保养工作，所付的维修费用、保养费用甲方自行解决。
5、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天，若超出三天，则超出的部分以每天760计算扣除。甲方机械在进入乙方工地后，在机械正常情况下，乙方保证不了生产运转，乙方照付给甲方机械租金。
6、双方合作期间不得无故中途终止协议，如有特殊情况应提前一个月告知对方，双方另行协商。
五、争议的解决
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
六、
本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
签订日期：________年____月____日
挖掘租赁合同范本12
甲方（承租方）：
车型：
乙方（作业方）：
租赁使用地点：
为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签本合同。
一、 甲方的权利和义务
1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务，对于岩石部分应作出相应的爆破，严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。
二、乙方的权利和义务
1、提供挖机一台，工作人员一名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超出三天，若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金（月度工时达到时免扣），达不到工时按每小时150扣除。
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支，以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三、租赁期间作业时间规定：
月度租赁作业工时为270小时，如因甲方原因或者无作业任务等，乙方作业工时不足270小时，乙方的租赁费不变：如作业工时超出小时以上的部分，甲方按每小时130元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时，月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖机期限不足2个月的，进场费用由甲方承付，达到2个月的进出场费由乙方支付。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁，即每月（三十天）挖机的基本租赁使用费为33000元整。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日起每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔付。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，由甲乙双方共同协商处理。
3、属乙方挖机手责任，造成设备损坏和人员伤亡有乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作用时间和规章制度。
八、综上所诉，甲乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。
备注：以本合同为准，20xx年4月10日的合同终止。
附：挖机租赁使用起点日期为：
挖机进场电脑工作起点时间为：
柴油油箱表格指数为：
甲方： 乙方：
电话： 电话：
身份证号码： 身份证号码：
20xx年x月x日 20xx年x月x日
合同签订地：
挖掘租赁合同范本13
立协议单位：
承租方：(以下简称甲方)
出租方：(以下简称乙方)
由于XXX风井冻结项目部7月份开始筹备施工，因处没有给项目部配备铲车，经请示并取得同意，暂由项目部租赁铲车以供筹备使用。为了保障工作的正常展开，本着互利互惠，互相自愿，公平公正的原则特订立此协议。
一、结算单价及付款方式
铲车型号为龙工50型，铲车租赁费300元/时，(含一名铲车司机工资)。待租赁期结束经调度人员和项目部领导签证汇总后一次性付清。付清完结后本协议自动失效。
二、租赁日期
每工作一天结束后由我单位调度人员给予签证认可，租赁结束后由财务部门结算。
三、出租方义务
1、服从承租方在施工现场的工作安排，积极完成承租方所安排的工作。
2、如果因出租方原因耽误施工，承租方可以按影响情况扣减出租方租赁价款。
3、出租方驾驶员工资和及维修配件由出租方自行承担。
4、消耗的油料和司机的住宿饮食由承租方提供。
四、本协议一式两份，双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挖掘租赁合同范本14
承租方：______________
出租方：______________
根据《^v^民法典》以及国家现有法律法规的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的职责，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条设备名称、规格型号及数量
第二条工程名称及租赁地点
工程名称：_________________________工程
工作内容：土方开挖
租赁地点：____________________
第三条租赁时间及计算方法
租赁时间：______________
经甲方验收合格并具备作业条件开始)__________________,共计_________日历天。
经甲方验收合格并具备作业条件开始)__________________,共计_________日历天。
不少于小时。实际使用不足月部分
按台班计算：每台班按11小时计算，每超过1小时，另外按小时计费，不再另计加班费。在租期内乙方随时听从甲方安排工作，满足甲方进度要求。
按小时计算。
依据合同约定的单价，根据实际完成的合格工程量据实计算
乙方应将设备每天的使用情况报表送甲方现场负责人签字确认，实际租赁时间以甲方现场负责人确认的书面记录为准，如果使用情况未经确认，结算时不予考虑。
第四条租赁单价及付款方式
租赁单价：
按台班计价：挖掘机台班租金：_______________元/台班压路机租金：_______________元/台班
按量计价：单价：______________________元/平方米。
设备的进出场运输及费用全部由出租方承担。
若租赁期间，因甲方原因停工，机械停滞期间的租赁费按________元/天计算，乙方提供
经甲方签证的相关资料后按实际停工天数予以结算。
租赁单价内容：
按时间计价时，租金内包括但不仅限于以下内容：
设备维修费、保险费
司机及辅助工人工资、奖金、补贴、福利及保险等
因甲方赶工而需要乙方为租赁设备配备的司机进行加班时的加班费用
租赁费税金
因乙方原因造成的停工费
因不可抗力造成的乙方租赁设备的损坏维修费
因业主原因造成而甲方又未获得赔偿的损失
因天气等原因造成的设备闲置费。
按量计价时，单价内包括以上所有内容，且包含设备燃料费。
付款方式：______________
进度款：______________
按月支付进度款。乙方每月________日前将上月机械使用情况报表报甲方现场负责人审核签字，甲方按经审核后的.报表数量与双方核定的单价在_______个工作日内办理进度款结算，并支付进度款总额%。
乙方应在甲方付款前向甲方提供全额的税务发票，并将向乙方现场操作人员发放工资的已签字工资表交甲方备案，否则甲方有权不向乙方支付任何进度款项，并不承担任何的违约责任。
结算：
租赁期结算后，乙方将整个租赁期间机械使用情况报甲方现场负责人办理完工证，凭审核后的结算价交税，甲方收到乙方的完工证和合法的税务发票后15个工作日内办理完结算手续。
支付方式：
甲方通过银行转账方式向乙方支付租赁费用
第五条甲方权利义务
有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。
有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方不正当原因导致机械设备毁损、灭失或者出现事故无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备。
按照合同约定的时间、方式和金额支付租金及必要的其他费用。
在乙方安装技术人员指导下，负责机械设备安装基础的浇筑、预埋件的预埋，安装过程中的吊装设备的安排和相关费用。
为机械设备提供进出场作业、维修保养作业的便利和安全作业环境，负责协助乙方共同保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备的毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。
负责司机、指挥工/操作手的日常安全教育和进场安全技术交底，并签订安全生产责任状。
负责督促乙方做好机械设备日常维护、保养和检查工作。
按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备，不得违章或超负荷作业。若甲方另行指派操作人员发生事故则责任自负，与乙方无关且乙方设备受损，甲方应当赔偿全部损失。
未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设它物
若租赁机械设备规格型号发生变化，应提前通知乙方，重新商定其租金若需延长租赁时间，应提前________个工作日通知乙方。
甲方指定________________________为现场负责人，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调现场各方的关系。
按合同约定办理进度款支付及及时办理结算事宜。
第六条乙方权利义务
乙方必须保证机械设备状况良好、完整及安全可靠，符合国家、行业相关标准及地方法规。如甲方要求时，应提供设备的出厂合格证、年审证明、安装检查验收证明、准许使用证等。若乙方提供的设备因故障、老化等原因无法使用或达不到合同约定的工作能力，甲方有权要求乙方更换设备。如果乙方不执行上述决定，甲方有权终止合同并另行租赁其他替代设备。由此而发生的一切费用及造成甲方的一切损失，均由乙方承担。
机械设备的安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。
在机械设备租赁期间，乙方应提供足够的、有经验的并持上岗证的机械操作人员，在甲方的安排下进行机械的使用操作和维修保养工作，甲方有权辞退现场不合格人员并要求乙方在________个工作日内更换合格人员上岗。
进场前，乙方负责与上岗人员签订《劳动、雇佣合同》并进行安全教育等岗前培训，上岗人员须持上岗证。在租赁期间，司机、指挥工/操作手应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，遵守甲方现场的规章制度和甲方规定的环保、职业健康、安全生产等方面的要求，服从甲方现场正常的施工安排，为甲方提供优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。
按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期
进行机械设备的检修、巡修，并及时将结果反馈给甲方。如因设备故障或乙方操作人员操作不当而出现安全事故，乙方应负全部责任并承担因此给甲方造成的一切损失。
乙方应给其进入现场的设备购买保险。如乙方未办理相关保险事宜，发生的损失由乙方承担。
乙方负责为其进入甲方施工现场的人员缴纳社会保险，处理因作业人员自身原因造成的伤亡事故、劳动争议等事宜，并负责因其作业人员作业不当给第三者造成的人身、财产等损失的赔偿活动如因此导致甲方支付部分赔偿款的，甲方有权向乙方追偿。
租赁期间，如发生机械设备故障，乙方接到甲方通知后，必须在_±小时内派人到场维修。
乙方指定白__为现场负责人，负责现场一切事务。
遵守甲方财务管理制度，向甲方提供增值税专用发票。
乙方开具增值税专用发票，需分别注明销售额和进项税额，乙方不得向甲方虚^v^。
开具增值税发票信息：______________
单位名称：______________
纳税人识别号：_____________
地址：______________
电话：______________
开户行：______________
账号：_____________
按时向乙方现场操作人员发放工资，并将工资发放记录提交甲方备案。
第七条违约责任
甲方违约责任：
按合同约定的进场时间，若因甲方原因影响机械设备进场超过________日，乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________元/台。
甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的环境或场地使用机械设备，致使机械设备受到严重损坏的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
乙方违约责任：
乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号规格与合同约定不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。
乙方未按合同约定日期提供机械设备的，应按照每逾期________日________元/台的标准向甲
方支付违约金。累计逾期满________日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。
在合同履行期间，若因乙方原因设备每月累计故障停机时间超过24小时，在停机期
间每11小时按一个台班扣减乙方当月租金超过72小时后，乙方必须更换该设备，更换期间甲方有权另行租赁其它替代设备，由此所发生的一切费用及甲方的一切损失均由乙方承担。累计超过3_________日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿一切损失。
第八条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行合同义务的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之________日起15________日内，向对方当事人提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第九条合同解除
经双方协商一致，可以解除本合同。
合同义务全部履行完毕后，本合同自动解除。
依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起_________日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。
第十条争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人可以协商或向当地政府有关部门申请调
解解决协商或调解不成的，按照下列第2种方式解决：
1、向合同地县人民法院提起诉讼
2、向合同地县仲裁委员会申请仲裁。
第十一条其他约定
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本—1份，甲方1份，乙方丄份。
本合同未尽事宜，经双方协商一致签订补充合同。
双方应当在签订合同时出示相关证件，并将复印件交对方备案。如果合同签约人不是
法定代表人，应当提交授权委托书。
其他事项：______________。
甲方：______________乙方：______________
法定代表人：______________法定代表人：______________
身份证号码：______________身份证号码：____________
挖掘租赁合同范本15
租赁方(甲方)：
承租方(乙方)：
现有甲方将一台挖掘机(带破碎锤)租赁给乙方在【新安镇咸曹村龙料屯道路(杨湾路口至龙荷屯)修整路基公里;新安镇南立村天逢屯道路(念宁至天逢屯)修整路基公里)】工程进行施工，为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商无异，并依据《^v^合同法》的有关规定，现达成以下协议：
一、租赁期间，乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。
二、租金付款方式
两条路修整路基费用共贰万元(￥元)人民币。机械到达施工现场后乙方先向甲方支付人民币贰仟元(￥元);甲方修整完公里路基后，乙方再向甲方支付人民币伍仟元整(￥元);甲方进入另一条路开始修整路基乙方再向甲方支付人民币贰仟元(￥元);甲方修整完全部路基后，乙方一次性付清剩下壹万壹仟元(￥元)给甲方。
三、施工要求及工期
1、按该路现状路宽进行路基修整施工，另增加四个避车道。
2、工期为25天，即从20___年___月___日-20______年___月___日止。
四、租赁期间甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥，尽职尽责，未经乙方同意不得擅自离岗，但乙方不得强令操作人员违章冒险作业，如因此造成事故，乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当，造成事故，甲方应负全责。
五、甲方工程完工后，应提前通知乙方现场验收，作好退场准备。
六、违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方因使用管理不当，强令违章冒险作业，擅自拆卸等原因，造成所租机械的损坏、损失，甲方自己负全部责任。
2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的人员上机操作所造成机械事故，或利用机械进行非法活动，由此给乙方造成的经济损失或其他损失的，甲方应予赔偿，同时乙方有权解除合同。
3、如甲方中途退出不按合同修整完路基，乙方有权不支付给甲方剩余款项。
4、挖掘机在运输过程中发生任何安全事故，甲方负全部责任，与乙方无关。
七、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力，双方在履行本合同的过程中若发生争议，可自行协商解决，若协商不成可以申请仲裁。
八、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字生效。工程完工且剩余款项全部结清后，本合同自然失效。
九、本合同签字地点为:
甲方(签字、盖章):______
乙方(签字、盖章):______
电话：______
电话：______
签订日期：___年___月___日
签订日期：___年___月___日
挖掘租赁合同范本16
租赁方(甲方)：________
承租方(乙方)：________
现有甲方将一台挖掘机(带破碎锤)租赁给乙方在xxxx工程进行施工，为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商无异，并依据《^v^合同法》的有关规定，现达成以下协议：
一、租赁期间，乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。
其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。
二、租金付款方式
两条路修整路基费用共贰万元(￥元)人民币。机械到达施工现场后乙方先向甲方支付人民币贰仟元(￥元);甲方修整完公里路基后，乙方再向甲方支付人民币伍仟元整(￥元);甲方进入另一条路开始修整路基乙方再向甲方支付人民币贰仟元(￥元);甲方修整完全部路基后，乙方一次性付清剩下壹万壹仟元(￥元)给甲方。
三、施工要求及工期
1、按该路现状路宽进行路基修整施工，另增加四个避车道。
2、工期为25天，即从20xx年8月22日-20xx年9月18日止。
四、租赁期间
甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥，尽职尽责，未经乙方同意不得擅自离岗，但乙方不得强令操作人员违章冒险作业，如因此造成事故，乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当，造成事故，甲方应负全责。
五、甲方工程完工后，应提前通知乙方现场验收，作好退场准备。
六、违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方因使用管理不当，强令违章冒险作业，擅自拆卸等原因，造成所租机械的损坏、损失，甲方自己负全部责任。
2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的人员上机操作所造成机
械事故，或利用机械进行非法活动，由此给乙方造成的经济损失或其他损失的，甲方应予赔偿，同时乙方有权解除合同。
3、如甲方中途退出不按合同修整完路基，乙方有权不支付给甲方剩余款项。
4、挖掘机在运输过程中发生任何安全事故，甲方负全部责任，与乙方无关。
七、补充
本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力，双方在履行本合同的过程中若发生争议，可自行协商解决，若协商不成可以申请仲裁。
八、生效
本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字生效。工程完工且剩余款项全部结清后，本合同自然失效。
九、本合同签字地点为:
甲方(签字、盖章)________________乙方(签字、盖章)________________
电话：________________电话：________________
签订日期：________________签订日期：________________
