更改合同同意书范文30篇

其它合同 会员上传 下载docx

更新时间:2024-03-02 13:26:55 发布时间:24小时内

更改合同同意书范文 第一篇

甲方:___________________,女

_____族,_____年_____月_____日出生

身份证号码:_______________________________

住址:___________________________________

乙方:___________________,男

_____族,_____年_____月_____日出生

身份证号码:_______________________________

住址:___________________________________

男女双方于_____年_____月_____日在__________民政局协议离婚,现经男女双方协商一致后,就婚生子女_________更名事宜自愿达成如下协议:

一、更名

1、甲乙双方于_____年_____月_____日协议离婚,婚姻关系存续期间育有婚生子女_________,_________的抚养权归甲方所有,甲方作为_________的监护人行使监护职责。

2、为方便婚生子女_________上户就学,现甲方请求将婚生子女_________更名为_________。

3、乙方同意甲方将婚生子女_________更名为_________的要求,并积极配合甲方办理相关变更手续。

二、其他约定

1、双方承诺对该协议书的字、词、义非常清楚,并愿意完全履行本协议,不存在受到胁迫、欺诈、误解等,签署即表明对本协议的认可。

2、本协议一式三份,双方各执一份,提交户籍登记部门留存一份,经双方签字后生效,各份均具有同等的法律效力。

3、若本协议部分条款被认定为无效,不影响其它部分的效力。

4、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。

男方(签字、捺印):___________ 女方(签字、捺印):___________

______年______月______日 ______年______月______日

——合同意向书3篇

更改合同同意书范文 第二篇

劳动合同主体变更协议

甲方:(新用人单位)

乙方(员工):

丙方:(原用人单位)

甲乙丙三方经平等协商,就甲方今后取代丙方继续与乙方履行劳动合同一事,自愿达成如下协议:

一、自本协议生效之日起,乙丙双方现有劳动合同(以下简称“原合同”)中的丙方主体由甲方取代。即乙方和丙方在原合同下的权利和义务(也包括丙方和乙方签署的《岗位聘用协议》、《保密协议》、《培训协议》(如有),以及其他与原合同相关的合同类文件中规定的所有权利、义务)变更为由甲方和乙方继续履行,丙方的权利、义务均随之全部转移给甲方。同时,丙方不再作为原合同(原劳动关系)的当事人。

二、甲乙丙三方均承认,本协议签订后,丙方与乙方之间的原合同尚未履行部分,由甲方与乙方继续履行,此时未造成乙方与丙方的原合同解除,因此不产生经济补偿金问题。但将来一旦出现乙方与甲方之间的劳动合同被解除或终止,且按法律规定乙方应该获得经济补偿金时,计算甲方应向乙方支付的经济补偿金时,必须连同乙方在丙方的工作时间一起合并计算,作为乙方应获得经济补偿金总的工作时间。

三、本协议签订后,甲乙双方均应照原合同之约定继续履行原合同。与此同时,为了备忘,甲乙双方通过本协议附件(《劳动合同》)来重申和变更原合同中的要点内容。

四、本协议自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):

乙方(签字):

丙方(盖章):

委托代理人(签章):

委托代理人(签章):

日期:

日期:

日期:

更改合同同意书范文 第三篇

商务单位:_____有限公司

承办单位:_________

甲方工厂:_________

乙方:_________

___________承办单位与乙方在________20XX年XX月XX日签订深宝__________协字_________第___________号协议,成立甲方工厂。批准文号是深宝外引字_________第__________号,加工装配_____。协议有效期至__________年__________月__________日。各方合作良好。由于______________原因,现作如下变更:

1、承办单位:由原___变更为___。

2、承办单位名称:由原___变更为____。

3、承办单位代表:由原___变更为___。

4、甲方工厂名称:由____变更为______。

5、甲方地址:由原_变更为___。厂房面积___。

6、乙方:由原_____变更为_____。

7、乙方名称:由原__变更为____。

8、乙方签字代表:由原___变更为___。

(协议变更后甲方工厂的债权债务处理请选择)

①协议变更后甲方工厂的一切债权债务仍由现乙方___公司承担。

②协议变更前甲方工厂发生的债权债务由原乙方__公司承担,变更后甲方工厂发生的债权债务自变更协议批准之日起由现乙方___公司承担。

③协议变更前后甲方工厂发生的债权债务自变更协议批准之日起由现乙方___公司承担。原协议的其他条款按原协议执行。

本变更协议一式六份,自各方代表签字盖章并经主管部门批准之日起生效。

商务单位:__________

原承办单位:_________

代表:_________

原代表:_________

现承办单位:_________

现代表:_________

甲方工厂:_________

原乙方:_________

代表:_________

原代表:_________

现乙方:_________

现代表:_________

1、变更内容根据需要选择。

2、债权、债务处理选①款一般适用于变更上述1、2、3、4、6款。

选②款需提前三个月登报声明,适用更换乙方公司。

选③款适用更换乙方公司。

此变更协议为基本格式,使用者根据实际情况选择所需条款后重新打印并由各方签字盖章。

_____20XX年XX月XX日

更改合同同意书范文 第四篇

第一,由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。有的合同是为当事人一方的利益而设立的;也有一些合同的某些条款是专为当事人一方利益约定的。由于在一般情况下,当事人可以放弃自己应得的利益,因此,对于这些合同,如果当事人一方在订立合同后根据客观情况的变化,不再需要合同为其带来利益,则可以变更合同。

第二,当事人双方经协商同意,并且不因此损害国家利益和社会公共利益。当事人双方在进行协商时,意思表示必须是明确的,而不能是模糊的,否则,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第三,由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。不可抗力是指不能预见或者不能避免、不能克服的客观情况。发生不可抗力,造成合同不能履行或者不能完全履行时,允许当事人变更合同,使合同的履行成为可能。不可抗力必须达到使合同无法履行的程度,才能作为变更合同的理由。如发生不可抗力后,经义务人的努力,合同仍可履行,则不能作为合同变更的理由。

在有些情况下,变更合同需要经过特殊程序。如民法典规定,法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记手续的,依照其规定。

更改合同同意书范文 第五篇

合同履行变更协议书

甲方:

乙方:

丙方:

甲乙双方于20_年签订了一份《场地租赁合同》(以下简称“原合同”),因客观情况变化,经三方协商一致,决定对该合同进行变更,具体约定如下:

1、甲方同意乙方将原合同项下所有权利义务全部转让给丙方,由丙方继续履行合同。甲方对乙方名称变更予以理解和接受,对本次合同变更不发生影响。

2、原合同所有其他约定不变,甲、丙双方继续遵照执行。甲乙双方之间的权利义务终止。

3、乙方场地内的所有运营设备、合同保证金人民币伍万元都归丙方所有,所有会员等相关事宜由丙方负责。合同一经签订之后,所有相关事宜都与乙方无关,乙方不负任何责任。

4、本协议一式﹍﹍份,三方各执﹍﹍份,自三方签字盖章之日起生效。

更改合同同意书范文 第六篇

合同号:

甲方:

乙方:

甲乙双方于 年 月 日签订了 (合同名称) 合同(合同号: ,下称“原合同” )。由于 原因,甲乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,对原合同内容作出如下变更,并由双方共同遵守:

1、原合同条款: 现修改为:

2、原合同条款: 现修改为:

3、删除原合同条款:

4、生效及其它

本协议是原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等法律效力。除本协议变更的内容外,原合同中的其他条款仍然适用,对双方有约束力。

本协议自双方签字盖章之日起生效,一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)

法定代表人:法定代表人:

签字:签字:

地址:地址:

邮政编码:邮政编码:

经办人:经办人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

年 月 日年 月 日

更改合同同意书范文 第七篇

承 诺 书

申请人郑重承诺如下:

一、向工商登记部门所提交的全部申请材料及有关文(证)件真实、合法、有效,如有虚假由申请人承担法律责任。

二、登记(备案)事项发生变化时,保证在法定期限内向工商登记部门申请变更(备案)登记。

三、经营范围涉及依法须经批准的项目,保证经相关部门批准后再开展生产经营活动,并对未经批准擅自生产经营的后果承担法律责任。

四、保证依据公司章程的规定行使权利、履行缴纳出资等义务。

五、严格自律,依法经营,诚实守信,自觉维护良好的市场秩序。

承诺人盖章(签字):

日期:

注:申请设立登记时,由拟任法定代表人(负责人)签字;申请变更登记或换发新版营业执照时,须加盖公章,并由法定代表人(负责人)签字。其中:企业法人、农民专业合作社由法定代表人签字,合伙企业由执行事务合伙人(或委派代表)签字,个人独资企业由投资人签字,分公司由隶属公司法定代表人签字,营业单位、非法人分支机构由隶属单位(企业)法定代表人签字,外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动由外国(地区)企业有权签字人签字,个体工商户由经营者签字。

更改合同同意书范文 第八篇

经甲、乙双方协商一致,同意于 贰零壹壹年拾贰月捌日变更 贰零壹零 年 伍 月 拾叁 日双方签订的聘用合同。聘用合同的内容作如下变更:

1、岗位等级由原来的专业技术 十三 级岗位变更为专业技术 十二 级岗位。

2、变更后的合同期限从 贰零壹壹 年 拾贰 月 拾贰 日 至 贰零壹叁 年 肆 月 叁拾 日止。

3、聘用合同书未变更部分的内容,双方仍继续遵照执行。

甲方(盖章) 乙方(签字盖章)

法定代表人或

委托代理人(签字盖章)

年 月 日 年 月 日

鉴证机构(盖章) 鉴证人(签名或盖章)

鉴证日期:

年 月 日

更改合同同意书范文 第九篇

甲方:________________

乙方:廊坊市英华建筑装饰工程有限公司

由于物业一方在此次装修期间内停水原因,造成施工无法正常进行,通过双方友好、

自愿、协商一致的基础上,就此做出以下变更:

一、工程款项不变(依照装饰装修工程施工合同)

二、工程工序不变(依照装饰装修工程施工合同)

三、工程期限为 天

开工日期变更为____年____月____日

竣工日期变更为____年____月____日

四、另附

1本协议经甲、乙双方签定(盖章)后生效。协议具有同等法律效力。

2本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

3合同履行完后此协议自动终止。

甲方(盖章)乙方(盖章)

电话:电话:

签约日期:

更改合同同意书范文 第十篇

1、标题:双方单位名称事由,协议书三部分组成。

2、正文:条款内容

1、同意目的

2、同意目的责任

3、协议的`时间和期限

4、同意目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种类}。

5、履行条款期限

6、违反条款的责任处理

7、落款{签署}

8、签署日期

范文

尊敬的学院领导:

我是学生家长,现就读贵校学院学院20xx级专业,因工作需要,兹同意其参加校外实习,其详细就业实习条件如下:

一、就业实习时间:自20xx年4月15日起至20xx年6月1日。

二、就业实习单位:。

三、家长配合事宜:就业实习期间,要求其配合本校及就业实习单位之督导,遵守各项实习规章,对于其在就业实习期间可能遇到疾病、医疗、人身伤害等风险,公共卫生学院学院均已告知,但我们还是坚持在外就业实习,并自负就业实习期间的.安全问题,承担一切风险及相关后果,本人绝无异议。

家长签字:

日期:

更改合同同意书范文 第十一篇

承诺书

工商局:

兹有 公司,公司设立(增加)注册资金为 万元人民币,现金存入 银行,其中:

股东 出(增)资 万元,已于 年 月 日 完成缴付,其出资金额占总注册资本的 %;

股东 出(增)资 万元,已于 年 月 日 完成缴付,其出资金额占总注册资本的 %;

股东 出(增)资 万元,已于 年 月 日 完成缴付,其出资金额占总注册资本的 %;

股东 出(增)资 万元,已于 年 月 日 完成缴付,其出资金额占总注册资本的 %;

股东 出(增)资 万元,已于 年 月 日 完成缴付,其出资金额占总注册资本的 %;

本公司全体股东承诺,本次出资情况属实,如因股东虚假出资行为引发的一切法律责任,均由本公司及股东承担。

全体股东签字(盖章):

年 月 日

更改合同同意书范文 第十二篇

合同号:

甲方:

乙方:

甲乙双方于20XX年XX月XX日签订了(合同名称)合同(合同号:,下称“原合同”)。由于原因,甲乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,对原合同内容作出如下变更,并由双方共同遵守:

1、原合同条款:

现修改为:

2、原合同条款:

现修改为:

3、删除原合同条款:

4、生效及其它

本协议是原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等法律效力。除本协议变更的内容外,原合同中的其他条款仍然适用,对双方有约束力。

本协议自双方签字盖章之日起生效,一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

法定代表人:

法定代表人:

签字:

签字:

地址:

地址:

邮政编码:

邮政编码:

经办人:

经办人:

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

日期:

日期:

更改合同同意书范文 第十三篇

发包方:(甲方)

承包方:(乙方)

依据《_合同法》及有关法律法规,甲乙双方根据麻瑶路至神锦大街连接线的实际情况,遵循平等、自愿、互利、诚信的原则,经双方协商并依据麻瑶路至神锦大街连接线项目中标合同的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准(对本协议另外签订的补充协议除外)。

一、工程建设地址:神木县麻家塔办事处红砂石梁村

二、工程概况:

工程名称:麻瑶路至神锦大街连接线

工程造价:壹佰壹拾肆万贰仟肆佰贰拾叁元整(1142423元)

结构类型:沥青砼路面

三、工程承建范围:

施工内容:施工图纸及设计变更所含全部工作。

四、工程承包方式:包工包料

五、工程工期:

本工程开工日期为20xx年6月15日。竣工验收,交付使用的日期为20xx年9月1日。工期为75天。除不可抗拒的自然灾害及不可预见因素外,竣工日期为有效日期。工期顺延需甲方、监理方文字确认后方可生效。

六、工程质量标准:

1.必须达到合格标准。

2.竣工验收,若出现工程质量不合格,乙方必须无条件返工(返工造成的经济损失由乙方全部负担)直至达到工程合格。

七、安全文明施工目标:

安全目标杜绝伤亡事故,严格按照颁布的《建筑工程安全施工规范》组织施工,杜绝死亡事故,如发生安全事故由乙方承担全部责任。甲方不承担任何责任。

八、本协议未尽事项可由双方协商解决。

九、本协议一式两分,协议生效后甲乙双方各持一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

更改合同同意书范文 第十四篇

答辩人:佘xx,男,汉族,19xx年xx月xx日出生,住址,...

答辩请求:

一、同意解除与原告王xx的婚姻关系。

二、请求判令婚生子佘xx由答辩人抚养,原告每月支付答辩人600元抚养费。

三、如法院判决孩子由原告抚养,那么答辩人可以承担的抚养费为每月600元至孩子成年,原告诉求的抚养费1500元数额过高,超过答辩人的经济负担能力。

四、共有房产为答辩人与原告王xx婚前购置,因答辩人的出资比例占主要部分,请求判令答辩人应占70%产权。

五、请求判令涉案房屋屋内的家私、家电全部归答辩人所有。

因原告王xx诉答辩人离婚一案,案号为(20_)x民一初字第xxx号,提出如下答辩意见:

一、答辩人与原告王xx的感情确已破裂,无和好的可能,同意解除与原告王xx的婚姻关系。

(一)、答辩人与王xx虽自愿结婚,但婚后性格不合,共同生活期间又未能做到互谅互助,致使夫妻感情日益淡薄,产生矛盾,现原告坚持要求离婚,答辩人表示同意。

(二)、原告在诉状中称答辩人“抛妻弃子”,对家庭不负责任,又“恶言辱骂”、“殴打、伤害”原告及“与他人有不正当的男女关系”的事实与实际情况不符。

实际上,答辩人从20_年12月开始,便患有精神障碍,就诊于中山大学附属第三医院,治疗期间答辩人的病情一直处于不稳定状态,精神也容易受外界刺激,且由于生活所需,答辩人一直未接受住院治疗,本来身患疾病是需要家人的关心与体谅,但原告不仅没能从生活及精神上给予帮助,反而经常责怪答辩人,并为一些家庭琐事与答辩人争吵,不断地刺激答辩人,以致答辩人的病情一直未有好转,精神压力也不断增大;同时,因答辩人经常出差,双方缺少沟通,原告便多加猜疑,并对答辩人施加种种限制,因此,原告所述的事实与实际情况不符。

二、婚生子佘xx由答辩人抚养,原告每月支付答辩人600元抚养费。

本案中,原告称将来的经济收入不稳定,自身无经济能力抚养小孩,考虑到原告由于工作原因无法与小孩共同生活,而答辩人目前有固定收入,工作较稳定,答辩人父母也愿协助抚养小孩,因此,请法院判令婚生子佘xx由答辩人抚养。

三、如法院判决孩子由原告抚养,那么答辩人可以承担的抚养费为每月600元至孩子成年,原告诉求的抚养费1500元数额过高,超过答辩人的经济负担能力,理由为:

(一)、孩子尚年幼,一直在湛江市与原告的父母共同生活,从当地的实际生活水*来看,小孩每月的抚养费在1500元显然过高,也与小孩目前的实际花销不符,并且孩子的抚养费是双方均应承担的义务,原告不应将抚养的义务全部推给答辩人。

(二)、答辩人目前也没有太多的经济能力支付儿子的抚养费。

答辩人自20_年12月开始至今,每月所支付的医疗费约在20_元左右,而答辩人现每月的固定的工资收入约在2600元(考核工资是不固定的),答辩人除了日常的生活支出外,因小孩在湛江生活,答辩人仍需支付每次行使探望权的长途费用,因此,支付儿子600元的抚养费已超出答辩人的经济能力范围,请法庭慎重考虑答辩人自身的负担能力。

四、原告要求将婚前共有房产归原告所有并不得向其追讨房款没有法律依据。

本案涉案房产系答辩人与王xx以两人名义在婚前购买取得,并且已经国家房地产权利登记部门登记确认,属于共有房产,由于该房产在购置时,答辩人的出资占主要部分,且房产的内部装修费用均由答辩人承担,因此,在共有关系终止时,对共有财产的分割,应根据法律有关规定,按双方的出资比例分割,现原告将诉求的房产归其所有没有任何法律依据。

五、涉案房屋屋内的家私、家电全部应归答辩人所有。

本案涉案房屋屋内的全部家私、家电,均由答辩人婚前购买,该财产应属于答辩人婚前个人财产,根据法律有关规定,该财产应归答辩人个人财产,因此,请求法院判令该财产归答辩人所有。

上述答辩意见,请法院采纳。

xx区人民法院

答辩人:xxx

20_年 月 日

——家长同意书格式3篇

更改合同同意书范文 第十五篇

发包人:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

工程名称:(与已签订的.合同一致)

工程内容:(与已签订的合同一致,包括面积、结构、层数等)工程造价(元):(大写)(小写)已签订的《建设工程施工合同》备案编号:

(一)经发、承包双方协商一致,双方签署以下补充协议:原因:(根据实际情况,发、承包人能够解释清楚的原因填写)

(二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日,竣工天。

(三)本协议书是原合同的组成部分,其它条款应按原合同执行,原合同内容与本协议有差异的,以本协议的规定为准。

(四)本补充协议一式三份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

更改合同同意书范文 第十六篇

甲方:

乙方:

丙方:

一、甲乙丙三方经过协商,同意将甲乙双方于___20XX年XX月XX日签定的《房屋租赁合同》(以下简称《原合同》)之乙方变更为本协议丙方。除本协议约定情形外,《原合同》其他内容不变。

二、自本协议生效之日起,由本协议丙方代替本协议乙方承担《原合同》的全部权利和责任。

三、《原合同》中的权利和责任转移行为是建立在乙丙双方自愿的基础上,由此产生的其他问题,均与甲方无关。

四、《原合同》期满终止后甲方返还押金人民币____元(大写:_____圆)给丙方。乙方已缴纳的押金人民币_____元(大写:_____圆)已经由丙方支付。

五、丙方确认房屋内装修及设施、设备与《原合同》中描述一致,无损坏或丢失。

六、本协议生效前根据《原合同》规定承租方所应支付的费用(包括房租、水电费、物管费等)由乙方支付。

七、补充协议:

本协议一式三份,甲乙丙各执一份。

甲方签名:

乙方签名:

丙方签名:

签订日期:_______年____月____日

更改合同同意书范文 第十七篇

甲方: 乙方:

经甲方和乙方协商,本着互惠互利的原则,达成以下合作意向:

一、 双方严格遵守国家法律法规,以及注册公司的规章制度,齐心协力为了公司的发展和公司利益最大化的努力,不得有违背国家和公司利益的行为,在为新公司服务期间双方不得与其他同行业公司进行另外合作或技术服务,一方需要进行其他的技术合作或服务时,必须要征求另一方的同意才可进行,否则要追加其责任,严重者负刑事责任。

二、 双方在合作成立新公司上,利用现有的注册公司,法人和公司以前的性质暂不予进行改变,合作之后针对人事进行适当的调整,在共同的目标下达到双方能相互监督、相互制约的目的;现有公司注册资金500万,合作后对于注册资金也不予增持,乙方合作时出资的10万元暂时不参与注册资金,只作为乙方在销售额承诺的保证金;乙方在合作后半年内达不到承诺销售额的50%时,甲方有权对乙方进行退还保证金并解除此合作意向,即合作结束,但是在解除之前双方必须对各自的债务自行负责,乙方的债务由乙方全权负责,公司不予承担任何责任。

三、 新公司的管理,对于新公司管理方面,沿用公司现有的一切管理制度以及销售、生产考核制度,对于公司理事人员的`销售额,理事人员不提取任何销售提成,但是出差事宜均按照现有的制度执行,并严格遵守。公司管理制度附后,为此意向书附件。

四、 人员安排方面,在新公司人员做成上,依照以下原则和现有的人员编制。法人由现有的担任、董事长由担任、总经理、副总经理兼生产主管。同时成立理事会,对于重要抉择进行理事会商谈定夺,进行少数服从多数原则,理事会人员由等人组成,后期所有的制度修改和人员晋级、中层人员调动必须通过理事会议表决。

五、 财务管理,财务人员由合作双方各自担任一人,法人章和财务专用章也是分别管理,所有财务管理制度遵守国家相关法律法规,财务进行手工和电脑双套做账,并于每周五下班之前,将公司的周报表报送总经理和副总经理,财务流程也沿用现有的工作流程,见附件。

六、 公司的运行,新公司成立后,在正常运行中的开支先有原公司垫付,生产管理由负责,销售事务由负责,采购由人员负责,或负责由原人员或委派人员监督管理审批。

七、 对于新公司后期销售,由负责销售工作,销售管理沿用公司的管理模式,其他后期随着规模的扩大和公司的发展新引进销售人员,销售管理制度,利用目前的销售管理办法(见附件)。但是与销售时,价格暂定为产品成本价上浮20%点销售(含税),

八、 新公司场地,新公司场地暂设在,场地租金暂由垫付,但是租金计入新公司投入开支中,年底结算时计入到成本投入中。

九、 资金预算,①投资固定资产,设备;②购买2台车,以便于采购和物流运输,预计35万;③人工工资,年工资预计35万,④周转资金20万,⑤厂房租金30万,总计投资预计150万。

十、 年利润分红,方案一(甲方意见):在分红时遵循入股比例进行分配,对于原有的注册资金不列入分股比例,只是针对后期的固定资金投入(第九款中的①、②、④、⑤)的总投入进行入股比例分红,对于乙方技术人员年终奖励也算与成本中,因此利润分红是针对所有计入成本之外的净利润。方案二(乙方建议):针对利润双方采取原提取净利润的51%,提取净利润的49%,其中的49%中包含有(员工的年终福利;合作双方本着相互优势互补原则,为了进一步占据市场,同时为了利润空间最大化而进行合资,为此对于利润分红在年底进行进一步协商和讨论,考虑到后期规模的扩大、扩建,每年在利润分红前进行理事会议,商讨后期发展是否进行扩资,但是为了新公司的发展,三年内双方不得进行分红和提资,但假如一方存在有背与公司发展的行为或无法完成承诺约定,则对违约方进行解除合作关系,同时对造成的损失进行赔偿。

十一、 公司亏损承担,假如公司在经营理念或方式上存在误差,造成公司亏损,则合作双方各自承担50%;如若因某一方原因导致亏损,则责任方承担80%,非责任方承担20%。

十二、 另有事宜,再行商议。

甲方签名: (章) 乙方签名: (章)

更改合同同意书范文 第十八篇

甲方:(新用人单位)

乙方(员工):

根据甲乙双方与公司(以下简称“丙方”)共同签署的《劳动合同主体变更协议》约定,丙方与乙方之间的劳动合同(以下简称“原合同”)尚未履行部分,由甲方与乙方继续履行。为了保证甲乙双方今后合同履行的顺利,双方在重申上述劳动合同未履行部分的要点同时,又达成如下补充协议:

一、乙方与丙方此前签署的,且尚未执行完的《岗位聘用协议》、《保密协议》、《培训协议》(如有),以及其他与原合同相关的合同类文件,均由甲方与乙方继续履行。即上述各类协议今后对甲乙双方继续有效。

二、双方重申,甲乙双方的劳动合同期满日期仍依照原合同的期满日期确定,即甲乙双方的劳动合同期满日期为:20_年12月31日。

三、双方重申,甲乙双方今后履行的劳动合同内容,除下述内容双方已协商一致共同决定进行变更以外,其余内容均与原合同完全一样。

双方决定进行变更的内容如下:

(一)乙方的工作岗位变更为:

(二)乙方的工作地点变更为:

四、双方在今后的劳动合同履行期间,甲方承诺将乙方此前在丙方的工作时间,视同为(计算为)在甲方的工作时间。无论在乙方享受年休假、经济补偿金或其他法定福利待遇时,甲方均要将乙方在丙方的工作时间与其在甲方的工作时间一起合并计算在内。

五、甲乙双方在今后的劳动关系维系期间,可以在平等自愿、协商一致的基础上变更前述劳动合同的相关内容,或者也可以在劳动合同期满日期不变的基础上,另行协商后签订新版劳动合同作为对原合同的内容变更。

甲方(盖章):

乙方(签字):

委托代理人(签章):

日期:

日期:

更改合同同意书范文 第十九篇

购货单位(甲方):

供货单位(乙方):

根据《_合同法》及有关法规的规定,经买卖双方友好协商,本着*等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则签订本合约,以兹共同遵守。 甲乙双方在签订供货合同后,乙方按以下规格型号及数量供货:

合约适用期及说明

价格以具体洽谈后的最终定价为准. 产品品质保证:

乙方保证产品是由原厂商供应、全新、未曾用过,完全符合本合同规定的规格和性能。

三、 产品验收:

甲方应按照合同的规格型号及数量对产品进行验收.

保修及售后服务按随机质量保证书条款,由保修站负责保修。

四、 其他:

1、按《_合同法》执行,如给对方造成损失,除应继续履行合同外,还应承担赔偿损失的违约责任。

2、甲方不能因货物在运输及保管过程中发生任何问题而拒付货款。如果发生问题应由甲方负

责向货运公司交涉赔偿问题,需要乙方协助时乙方应积极配合并提供有关资料。 3、本合约自双方签字盖章之日起生效,有效期至双方履行完合同规定的全部义务之日止。 4、本合约文本中涉及到的签名须以手写为准。

5、本合约一式两份,双方各执一份。签字、盖章后生效。传真件具有同等法律效应。 五、

付款方式:

供方按货款购销意向合同)合约签定单位出具增值税发票及运输发票,以汇票方式结算。在双方对结果无异议的条件下,供方提交发票后,需方在30内一次性结清货款。

甲方:乙方:

(盖公章或合同章)(盖公章或合同章) 法人代表授权人签字: 法人代表授权人签字:

签订时间: 签订时间:

——单位更名证明书3篇

更改合同同意书范文 第二十篇

甲、乙双方于____年____月____日订立____________合同。双方就该合同有关事宜(或特定事宜)经共同协商,达成合同变更协议条款如下:

1、________________________________

2、________________________________

3、________________________________

4、原合同____________废止。

5、双方当事人签字或盖章时本变更合同协议生效,双方依变更后的合同履行。

甲方:________________

乙方:________________

____年____月____日

更改合同同意书范文 第二十一篇

甲方:

乙方:

经甲、乙双方协商一致,对双方在20XX年XX月XX日签订/续订的劳动合同第条第款作如下变更:

一、变更后的内容

本协议书经甲、乙双方签字(盖章)并加盖甲方劳动合同专用章后生效。

三、本协议书一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方:

乙方(签字):

法定代表人或委托代理人:

20XX年XX月XX日

20XX年XX月XX日

更改合同同意书范文 第二十二篇

发包人(甲方):

承包人(乙方):

鉴于:

甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》,因工程变动及建设工程实际情况,现经甲乙双方协商一致,就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议:

1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七),投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

2、本协议作为原合同不可分割的部分,本协议未修改部分,按原合同执行,法律效力保持不变,原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

3、本补充协议一式贰份,双方各执壹份,双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

更改合同同意书范文 第二十三篇

承诺书

现有 (共同)出资成立(企业名称为) ,企业名称拟用“ ”作为企业的字号,主要从事 行业。恳请给予办理名称核准,全体股东(投资人)特作如下承诺:

一、 该名称中的字号并非取自国内外知名企业字号(商号)和商标,其行业用语与经营范围主营业务是一致的,若与其他企业因名称发生争议或登记注册的经营范围与名称申请的经营范围或行业专用语有差异时;

二、 在使用名称中欺骗公众或引致公众误解的,或者损害他人合法权益时;

我(们)愿意无条件服从工商行政管理机关依法作出的处理,变更企业名称,并承担所引发的一切法律责任。

特此声明。

全体股东(投资人)签字、盖章:

年 月 日

更改合同同意书范文 第二十四篇

最新合同样本号:__________________

甲方:____________________

乙方:____________________

甲乙双方于______年___月___日签订了 (最新合同样本名称) 最新合同样本(最新合同样本号:_________________,下称“原最新合同样本” )。由于__________________原因,甲乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,对原最新合同样本内容作出如下变更,并由双方共同遵守:

1、原最新合同样本条款: 现修改为:__________________________

2、原最新合同样本条款: 现修改为:__________________________

3、删除原最新合同样本条款:__________________________

4、生效及其它

本最新协议范本是原最新合同样本不可分割的组成部分,与原最新合同样本具有同等法律效力。除本最新协议范本变更的内容外,原最新合同样本中的其他条款仍然适用,对双方有约束力。

本最新协议范本自双方签字盖章之日起生效,一式___份,双方各执__-份,具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

(盖章) (盖章)

法定dai表人: 法定dai表人:

签字: 签字:

地址: 地址:

邮政编码: 邮政编码:

经办人: 经办人:

电话: 电话:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

年 月 日 年 月 日

更改合同同意书范文 第二十五篇

甲方:_______________(以下简称甲方) 乙方:_______________(以下简称乙方)

为使_______________项目(以下简称本项目)在_______高新技术产业开发区实现产业化,根据国家及地方有关法律、法规,双方本着*等、自愿、有偿的原则,订立本协议。

一、土地问题

1、土地位置及出让方式

甲方同意本项目进入________出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于______占地约_____亩。其中独自使用面积______亩,代征道路面积______亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。

2、土地价格

为体现对本项目的支持,甲方初步确定以_____万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为_____万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计______万元,由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

3、付款方式

高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

二、工程建设

1、开工条件

更改合同同意书范文 第二十六篇

发包人(甲方):

承包人(乙方):

鉴于:

甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《X汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》,因工程变动及建设工程实际情况,现经甲乙双方协商一致,就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议:

1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七),投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

2、本协议作为原合同不可分割的部分,本协议未修改部分,按原合同执行,法律效力保持不变,原合同与本协议相冲突的`以本协议为准。

3、本补充协议一式贰份,双方各执壹份,双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

更改合同同意书范文 第二十七篇

合同主体变更协议书

甲方:

乙方:

丙方:

甲、乙双方在平等、自愿、公开和诚实信用的基础上年 月 日签订了

现甲方已更名为丙方。为理顺甲、乙、丙三方之间的合同关系,经友好协商,特签订本协议书,具体内容如下:

1、甲方与乙方所签订的上述 份合同中甲、乙双方的责任、权利、义务不变。

2、甲方与乙方所签订的上述 份合同,三方同意合同中约定的甲方的责任、权利、义务全部由丙方承担。

3、本协议书一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

4、本协议书自三方签字盖章起生效。

甲方:

法定代表人或委托代理人(签字、盖章): 时间: 年月 日

乙方:二十二冶集团第一建设有限公司

法定代表人或委托代理人(签字、盖章): 时间: 年月

更改合同同意书范文 第二十八篇

甲方:

乙方:

丙方:

甲、乙双方在平等、自愿、公开和诚实信用的基础上年 月 日签订了

现甲方已更名为丙方。为理顺甲、乙、丙三方之间的合同关系,经友好协商,特签订本协议书,具体内容如下:

1、甲方与乙方所签订的上述 份合同中甲、乙双方的责任、权利、义务不变。

2、甲方与乙方所签订的上述 份合同,三方同意合同中约定的甲方的责任、权利、义务全部由丙方承担。

3、本协议书一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

4、本协议书自三方签字盖章起生效。

甲方:

法定代表人或委托代理人(签字、盖章): 时间: 年月 日

乙方:二十二冶集团第一建设有限公司

法定代表人或委托代理人(签字、盖章): 时间: 年月 日

丙方:

法定代表人或委托代理人(签字):时间: 年月 日

更改合同同意书范文 第二十九篇

甲方:________________________________(以下称“甲方”)

法定代表人或委托代理人:_____________________

通讯地址:________________________________

乙方:________________________________(以下称“乙方”)

身份证号码:XXX

家庭住址:________________________________

丙方:______________________________(以下称“用工单位”)

法定代表人或委托代理人:__________________________

通讯地址:________________________________

为配合丙方的运营与发展,丙方调整人力资源管理服务机构,现就更换用工管理机构所涉及的劳动合同用人主体变更及其他权利义务等相关事宜,根据《_劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行政规章,经三方协商一致,签订本变更协议。

1、乙方原与“凯迪”公司签订的劳动合同,用人主体变更为“上海海之源人才服务有限公司”,其他劳动合同条款不做任何变更。

2、原劳动合同期限双方确认从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。

3、甲方负责办理乙方的用工与社会保险缴纳、代发工资等相关手续。

4、丙方认可此次管理机构所涉及的用工主体调整,不影响乙方在丙方的服务年限连续计算。

5、变更协议从20XX年10月1日起经三方签字或盖章后生效。

甲方:签字(盖章)

乙方:签字(盖章)

丙方:签字(盖章)

日期:

日期:

日期:

更改合同同意书范文 第三十篇

文章简介:经甲乙双方协商同意,对___月___月___日签订的劳动合同书作如下变更:劳动合同变更的内容:________________________________________________________________________________________________________________甲方:________(签字盖章)乙方:________(签字盖章)____年____月____日鉴证人:________(签字盖章)鉴证机关:_…经甲乙双方协商同意,对___月___月___日签订的劳动合同书作如下变更:

劳动合同变更的内容:________________________

____________________________________________

____________________________________________

甲方:________(签字盖章)

乙方:________(签字盖章)

____年____月____日

鉴证人:________(签字盖章)

鉴证机关:________(盖章)

____年____月____日

注:变更劳动合同书一式三份,甲乙双方、鉴证机关各一份。论文百事通

推荐阅读:

合同编号变更情况说明范文推荐5篇

新员工入职合同范文14篇

农村房屋拆迁协议合同范文(汇总45篇)

刑事辩护律师合同范文(通用7篇)

个人租屋合同范文免费下载通用33篇

企管部合同管理报告范文推荐12篇

标签: 合同 范文

相关文章

猜你喜欢

大家正在看

换一换