请愿书范文格式

实用范文 会员上传 下载docx

更新时间:2023-07-04 19:22:36 发布时间:24小时内

格式,汉语词语,拼音是gé shì,意思是官吏处事的规则法度;一定的规格样子。下面是招生考试网为大家整理的请愿书范文格式,供大家参考。

  请愿书范文格式

  尊敬的唐山市政府领导:

  我们是唐山市定福庄三期工程(唐宁湾)的业主,“唐宁湾”位于南新道和光明路交叉口以西,青龙河畔,是由唐山市军安房地产开发公司开发的一个商品房项目,共有十二幢楼房,一千五百户购房者。我们最早在20_年就开始签订了购房协议书,大分业主是缴纳了50%的购房款或全额房款,购房时售楼处承诺20_年5月底交房。

  该小区购房业主大都是低收入群体,能买一套房子实属不易,购房的费用绝大多数都是倾其一家两代人的全部积蓄,甚至有的向亲朋好友举债才交清了首付。但20_年4月由于军安房地产开发有限公司的原法人乔长顺离世后,军安房地产公司一直处于法人转换的股权纠纷中。而施工单位也早已撤出,整个项目处于停工状态。看到长期停工,杂草丛生,钢筋锈蚀、垃圾成堆的烂尾楼我们心急如焚!因“唐宁湾”现实情况岌岌可危,20_年8月,我们业主300余人签下了请愿书,并委派5名代表将诉求以书面形式交到了路南区政府信访办,在路南区委区政府的大力协调下,让唐宁湾项目顺利进行了法人转换和管理交接,并指派新开发商继续建设楼盘,使我们深深体会到政府对于人民的关心。

  本以为“唐宁湾”项目从那以后就可以一帆风顺,顺利交房。但事与愿违,自从军安公司进行更换法人及股东到现在三年之久,工地依然进展缓慢,工地里工人寥寥无几,整个项目处于停工状态,甚至开发商私自制作阴阳合同进行民间借贷。时间也早已过了合同上约定的20_年10月的交房期限,多次找路南区政府、和女织寨乡但都举步维艰,进展缓慢,区、乡一级政府已无力解决,敷衍我们广大业主。我们抱着极大的期望,和500余名业主对市委市政府的信任,写下请愿书并郑重签下自己的名字,委派代表递交政府,希望得到以下帮助:

  1、恳请市政府领导出面成立工作组,对唐宁湾楼盘总体工作进行协调组织,建议包含市领导、住建局领导、执法部门和水暖电的有关部门,积极协调推进楼盘建设解决实际问题,也让业主以后有部门可沟通申诉,减少上访的途径反应问题,避免影响领导们工作,也让广大业主不要在心急如焚的忐忑等待中。

  2、因大部分业主已签订购房合同,在银行办理了贷款并放款给开发商,可是开发商私自挪用资金,让1500户业主看不到希望,由于路南区政府,乡政府对该项目的不作为,监管的缺失,致使现在唐宁湾属于停工状态。请求政府有关领导撤查专项资金问题,找到根源,否则广大业主的血汗钱将化为泡影,更不知何时才能搬进自己的新房!

  在等房的这四年时间里有老人来不及看到新房就离世的;还有的年轻人因为新房下不来婚没结成的;也有的孩子幼儿园上不成的。至今还在流离失所的业主们当初买房的美好愿望成了折磨我们的噩梦。但我们相信,在市委市政府领导下的唐山市各级政府领导,都是关心民生和负责的。让群众路线的春风吹进“唐宁湾”,吹进每个业主的心里,期待唐宁湾的春天早些到来!恳请市领导尽快给广大业主一个明确的答复,以安人心!使我们尽早圆了新房梦!!!

请愿书范文格式

  尊敬的***各位领导,你们好:

  我们是保定市南市区***小区的购房者,小区自20_年开始售楼,按照合同约定,本应于20_年1月31日交房,之后又多次修改并承诺交房日期,截止目前,该小区仍未交房。且未取得五证中的任何一证,其建造效果也与当初宣传设计存在严重差距。令数千户家庭受此牵连,滋生出不少家庭和社会矛盾。请政府领导出面协调解决,主持公道。

  目前,小区楼房已经基本建成,内部景观也基本成型。剩下后期电力改造,电梯调试,卫生清理,燃气及太阳能安装等工程收尾事项。眼看交房在即,一方面广大业主有着急切的住房愿景,另一方面曝出的有关房子的种种问题令大家实在担忧。毕竟老百姓买房不容易,倾尽家财买的这套房,这关系到我们数千家庭的居住,民生保障等一系列切实自身利益的问题,亟待解决。

  就***小区目前的状况,问题汇总如下:

  1、产权(五证):小区自15年开售,对外宣称大产权商品房,然而至今还未取得五证中的一证,开发商一直托辞正在办理中,然而五年过去了,一点进展没有。产权性质成了问题。

  2、交期:开发商交房时间一再拖延,存在严重延期,当初承诺20_年交房,至今还没有交房,跟五证一样,一次次承诺,一次次失信,后期违约金怎么算,要有明确交代。

  3、违规收取业主燃气初装费,根据《河北省天然气价格管理办法(试行)》,明确规定,新建商品房城市燃气初装费,应作为开发建设成本计入商品房价格,由房地产开发单位缴纳,不得向用户单独收取。售楼部却要求大家缴纳3800元燃气费。后期费用明细,合理与否,须公布明细。

  4、绿化:当初承诺小区绿化的是52%,实际绿化严重不足,存在严重缩水,且小区地面为水泥硬化路面,后期大多地方无法补栽植物增加绿化。

  5、规划设计:售房之时,介绍的是飘窗设计,园林景观,喷泉设施等,从现在的实物实景中并没有看到这些,与当初介绍及沙盘存在严重差距。

  6、质量及安全隐患:目前保定在建小区入户口一般都有防坠门亭以防止高空坠物带来的安全隐患,本小区没有。

  7、其他:小区地面为水泥硬化,在雨雪多的季节,夏季干热,积水积雪后,排放问题大。

  另外还曝出存在一些质量问题,由此,关于验收,因为开发商没有取得项目五证,质量验收是否由质监站验收,是否能出示权威质监报告,令广大业主犯难,未来所产生的安全隐患也令人担忧。

  未来,上述问题会衍生出一系列问题,比如房产属性,落户,社区保障,孩子入学,居住安全,居住舒适度,房产交易等等。如何保障我们本该拥有的权益,数千业主在此请愿,希望政府给人民做主,保障广大业主的合法权益。

请愿书范文格式

联名请愿书有法律效力多少人签字有效?

  联名请愿书无论多少人签字都没有法律效力。

  联名请愿书多是与案件无关的第三人为表达自己的愿望,以书面形式通过合法渠道向有关部门提交的文书。它是群众表达自己态度的一种方式。

  请愿书中的内容仅说明了当事人(包括被告人或受害人)平时为人处事留给他人的印象,但法院判决最重要的依据还是案件本身的事实和证据。从法律上说,联名请愿书只是一般的民意表现,甚至是少数人的民意表现,没有法律效力,并不能作为法院定罪的依据,只能作为人民法院量刑时的一个参考。

  扩展资料:法律对人的效力在世界各国的法律实践中先后采用过四种对人的效力的原则:①属人主义,即法律只适用于本国公民,不论其身在国内还是国外;非本国公民即便身在该国领域也不适用。②属地主义,法律适用于该国管辖地区内的所有人,不论是否本国公民,都受法律约束和法律保护;本国公民不在本国,则不受本国法律的约束和保护。

  ③保护主义,即以维护本国利益作为是否适用本国法律的依据;任何侵害本国利益的人,不论其国籍和所在地域,都要受该国法律的追究。④以属地主义为主,与属人主义、保护主义相结合。

  这是近代以来多数国家所采用的原则。我国也是如此。

  采用这种原则的原因是:既要维护本国利益,坚持本国主权,又要尊重他国主权,照顾法律适用中的实际可能性。参考资料:父亲杀恶子获全村117人联名请愿获刑三年-人民网。

推荐阅读:

党委班子与党员干部谈心谈话记录

市民政局干部选拔任用工作专题报告范文

治保主任和成员职责

xx市人民法院创建无烟单位实施方案

员工制止餐饮浪费行为承诺书2023

党的政治建设专题党课讲稿

标签: 格式

相关文章

猜你喜欢

大家正在看

换一换