停工停产情况说明范文1
工程名称：涞水818试验区L123、L124号建筑物
建设单位：航天特种材料及工艺技术研究所
施工单位：中航天建设工程有限公司
监理单位：北京京航联工程建设监理有限责任公司
致：北京京航联工程建设监理有限责任公司
一、涞水818试验区L123、L124号建筑物工程，L123、L124号建筑物主体结构已封顶，二次结构砌筑已基本完成，钢结构封顶已基本完成，下一道工序为湿作业，由于天气寒冷，室外气温已不能满足施工技术要求，目前已不适宜施工，且工程施工进度基本符合总进度计划。
二、项目部已对L123、L124号建筑物做了停工安排，已完工程做了成品保护，现场材料已安排人员进行清点，对建筑材料，周转材料已集中堆放，并码放整齐，对不使用对配电箱、柜，电源线路拉闸断电，并上锁。
龙门架等机械设备进行了全面的检查与保养，对易燃易爆材料集中保管。
已安排保安人员对施工现场及生活区进行巡视，严防火灾、盗窃、损坏财产等事件发生。
三、在停工前，对工程周边进行了全面的维护落实，各项安全工作已按要求全面进行落实，现各项停工准备工作已就绪，经项目部研究决定于20xx年1月5日正式停工，现申请停工，望批准。
停工停产情况说明范文2
1、值班人员在春节放假值班期间为公司水电运行及安全工作的第一责任人，必须加强责任感，增强工作的自觉性与主动性，确保水电安全、稳定运行。
2、在值班期间必须坚守工作岗位，不得无故让他人替岗，严禁饮酒，需要外出时，必须保证公司有人值班。
3、值班期间必须保证电话畅通，遇到重大事情，必须报告上级领导并做好临时处理措施，积极处置。
4、认真做好值班记录，对出入口、停车处、监控室及公司安全防火情况等，必须认真检查。
5、值班地点：
值班人员：姓名及电话
值班日期：xx年X月x日至xx年x月x日
6、值班员工在值班时间内，应坚守岗位，对迟到、早退、缺岗的值班人员扣除当日值班补助并视情节严重给予处分。
值班人签字：
请大家安排好时间，祝大家度过一个愉快的春节假期!
尊敬的业主/装修单位及个人：
因目前疫情形势严峻复杂，为保障广大业主的健康安全，盛世皇庭物业服务中心定于（20_年3月21日星期一）起将全面停工，将对管辖区域实行全面升级封闭式管理，具体恢复施工时间根据疫情情况进行综合研判再确定。
一、停工期间物业服务中心安排人员值守为您服务，若您遇到需要帮助的问题请致电。
二、停工期间园区内禁止施工，禁止工人留宿园区，请各装修户做好施工安排。
三、在停工期间服务中心将不再受理装修业务申请，同时为防止停工期间冒水、漏电、渗水等突发事件的发生，消除停工期间因房屋空置存在的安全隐患，请各位业主（住户）及相关装修单位知悉并做好如下准备工作：
1、清理堆放在室内及楼道的建筑垃圾和施工材料。
2、关闭室内所有的门窗、水源和电器开关。
3、对房间内进行全面的检查，并将户内贵重物品妥善保管。
4、在您外出前，请做好家中的防盗措施。
5、请勿在公共区域堆放私人财物，以免阻塞通道，造成消防安全隐患。
6、有特殊情况需要协助处理的，请提前与楼栋管家联系。
敬请广大业主朋友要时刻保持个人防护意识，保持戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离的良好生活习惯；少聚餐、少聚众，减少出行，倡导健康的生活方式。
感谢您对物业工作的支持、理解与配合！
香榭丽物业服务中心
20_年3月20日
各合作单位、商户：
根据《xxx办公厅关于20xx年部分节假日安排的通知》，本平台定于20xx年2月10日（星期六）至20xx年2月21日（星期三）放假十二天，现将春节放假具体安排公告如下：
一、节前最后一个转让日为20xx年2月9日（星期五），节后首个转让日为20xx年2月22日（星期四）；
二、20xx年2月24日、2月25日（星期六、星期日）正常休市；
三、放假期间，本服务平台暂停交易、出入金、提货等相关业务，400-0730-929客服电话暂停服务；
请各合作单位、商户据此妥善安排好相关事宜。
特此公告！
湖南xx文化艺术品交易有限公司
20xx年1月30日
各建设单位、施工企业、监理公司：
为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，切断病毒传播途径，保障广大人民群众身体健康和生命安全，根据当前全县新型冠状病毒防控工作相关要求，即日起：
1、全县所有在建建筑工地一律停工，不得擅自开（复）工，何时开（复）工以通知为准。
2、各建设单位、施工企业、监理企业，按照全县公共场所实行一周临时管控的要求，全面实行封闭管理，在临时管控期间做好人员管理及停工留守人员的疫情宣传、防控工作，非必要不离玛、非必要不外出，配合做好疫情防控工作。
3、所有企业和人员均应严格遵守规定，对违反通告规定的，将依法严肃追究责任。本通告自发布之日起执行，后续将根据疫情防控形势变化及时调整。
让我们携手并行、守望相助、众志成城，以更加坚定的信心、更加扎实的举措，全力以赴打好疫情防控“歼灭战”“阻击战”！
20_年7月20日
xxxx年春节在即，为了便于公司同仁提前安排好工作和生活，现根据xxx办公厅通知精神及公司的福利政策，将xxx春节xxx期间的放假安排通知如下：
春节：国家法定的春节假期xx月xx日至xx日放假调休，共xx天。xx月xx日（星期日）上班，春节假期值班人员职责及要求：
值班人员的工作职责
1、认真做好公司的防火、防盗、安全保卫工作。值班人员要认真检查和关好公司各办公室及房间的门窗；关闭不需要的电源；关好水龙头等，消除一切隐患。确保公司办公大楼的一切安全。
2、认真做好的安全监控工作。预防各种事故和事件的发生。
3、值班期间，不能脱岗，认真值班。全天24小时要确保有人在公司值班。
4、值班人员要做好值班记录。重要事情要有记载。做好交接班等有关工作。
xxxxxx有限公司
xxxxxx年xx月xx日
集团所属各单位部门：
xxx年春节将至，为使公司和员工共同度过一个欢乐、祥和、平安的新春佳节，切实做好节日期间的安全工作，现将有关事宜通知如下：
一、放假时间：
xxx年春节放假安排为：xxx年春节是1月28日，正月初一，星期六。
春节是法定节假日，法定假期3天，放假调休7天。
xxx年1月27日(星期五)至2月2日(星期四)，共7天。其中，1月28日(初一)、1月29日(初二)和1月30日(初三)这3天为法定假期。
二、认真做好安全检查工作。对所属办公室进行以防火、防盗为主要内容的安全大检查，确保重点部位如仓库、办公用电设备、机房等场所的安全。各单位要认真清理一下文件资料，将重要文件保管好，贵重物品放在安全处，防止被盗。财务部门要保证保险柜等重要设施的安全稳固。保证门窗的关闭和落锁，并由该部门负责人落实到位。
三、节假日期间为事故多发期，在节日期间返乡的员工要注意旅途人身、钱物安全，假期结束后请按时返回公司。
集团公司祝全体员工新春愉快，万事如意!
各乡镇党委、乡镇人民政府，县级各部门，xx经济开发区：
根据《xxx办公厅关于xx年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔xx〕45号）精神，xx年春节从1月22日（星期日）至1月28日（星期六），放假7天，xx年1月29日(星期日)上班，1月21日（星期六）上班，现就有关事项通知如下：
停工停产情况说明范文3
沈阳市第三粮食收储库：
我公司承建的沈阳桃仙粮食收纳库异地重建项目工程，1#、2#平房仓现已完成基础施工，因建设单位未能按合同支付工程款原因，我项目部现拟定于20xx年9月20日对所建工程停工。
开工至今，建设单位既未按合同约定支付合同额30%的预付款，基础施工完成后也仍未按约定支付进度款。目前我项目部已经垫付工程款贰佰贰拾万有余，造成很大的资金压力，无法继续进行施工。只能停工，以等待建设单位的资金支持。
停工前，我项目部对已完成工程进行了成品保护，钢筋工程的钢筋已做好防锈保护工作，各种建筑材料、周转材料已按照平面图布置集中堆放，并码放整齐、安放稳固。对临边、洞口进行了防护、加固，对不使用的配电柜、电源线路拉闸断电，并上锁。塔吊等施工机械进行全面的检查和保养，对易燃易爆材料进入库房保管，并设置专人负责，值班人员明确责任，并有责任制度。
总之在停工前，对已完成工程的成品保护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面落实。待建设单位按合同支付全额工程款后，我单位将在气候条件允许时恢复施工。
请批示
申请单位：沈阳辰宇建设集团有限责任公司
第二工程分公司
沈阳桃仙粮食收纳库项目
20xx年9月24日
停工停产情况说明范文4
工程名称：沈阳桃仙粮食收纳库异地重建项目工程
建设单位：沈阳市第三粮食收储库
监理单位：辽宁星盛市政工程监理咨询有限公司
施工单位：沈阳辰宇建设集团有限责任公司第二工程分公司
预计停工天数：未知
致：沈阳市第三粮食收储库
沈阳桃仙粮食收纳库异地重建项目工程于20xx年7月1日开工。
现在由于以下方面原因，现在要求停止施工。
特此报告。
停工原因：由于建设单位未能按合同支付工程款。
停工停产情况说明范文5
本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
停工申请报告
致：北京华通企业经济发展总公司
我公司承建的7#仓库等6项（北京华通企业经济发展总公司建设祥龙华通物流园7#-11#仓库项目）（9#、10#、11#仓库）工程，20xx年1月15日为了保证工程质量，我公司研究对本项目停止钢结构作业施工，我项目部现拟定于20xx年1月15日全面停工。
停工前，我公司对现阶段工程完成情况做好成品保护及现场安全隐患的排查。对未使用的.配电柜、电源线路等拉闸断电挂好“警示标志”，并上锁。对生活区进行安全检查，并及时拉闸断电，停工期间安排专职人员对现场进行安全巡查，负责排查施工现场及生活区的安全隐患并负责一切大小适宜。
在停工前，对工程的周边围护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面进行落实。预计20xx年3月15日恢复施工，现申请有关部门对我施工现场进行检查，批示停工。 请批示！
申请单位：北京建工路桥工程建设有限责任公司建工路桥祥龙物流项目部
20xx年12月27日
停工停产情况说明范文6
纳雍县安监局、鬃岭分局：
新春佳节渐近，为欢度中华民族的传统佳节，使全体职工能够开开心心地过上一个欢乐、祥和的春节，尽可能的与家人一起享受节日的欢乐和喜悦；结合矿实际情况，经矿研究定于春节放假时间于20xx年2月4日至2月28日，放假期间，矿制定了《春节放假期间安全管理措施》。在放假期间，矿井全部停工停产，只进行通风、排水、护矿工作。为此，特向纳雍县安监局、鬃岭分局申请。
兴坝田煤矿
20xx年2月4日
停工停产情况说明范文7
放假期间，请大家一定要注意人身安全，并按时返回。如遇非人为原因无法按时返回，请及时向主管部门告假。
最后衷心祝愿大家过个欢乐、祥和的春节，x年平安!马到成功!
各位家长朋友：
您好!新春佳节即将来临，xxx幼儿园全体教职工祝您节日愉快!期末将至，为了使您早日了解我园的工作安排，现将相关事宜通知如下：
一、寒假安排放假时间：xxx年12月30日至2月13日放寒假，2月14、15日幼儿报名，2月16日正式上课。
二、安全事项1、放假期间，请家长朋友引起重视，全面做好幼儿的安全保护和教育工作。
1、家长是幼儿的第一监护人，请您加强对幼儿的安全教育管理。幼儿的一日活动必须在成人的监护、陪伴下进行。外出活动时，保证孩子在家长的视线之内，不要将孩子交给非直系亲属的熟人照看。
2、教育幼儿不乱动电源、不玩火、燃气、刀具等，不燃放烟花爆竹，并远离烟花爆竹燃放区。
3、带孩子游玩、参观、进餐时，家长要关注幼儿的安全，谨防走失，并注重对幼儿进行一些应急措施的随时传授。
4、教育幼儿乘坐公交或私家车时，尤其上下车时注意交通安全。家长不要带幼儿到冰面、野外场所，并减少到公共场所的次数，避免受到伤害。
5、凡购买xxx识字拼拼乐xxx的小朋友，家长要注意提醒孩子保管好彩虹条，以免丢失。
6、家长要为幼儿合理安排膳食，控制看电视、玩电脑的时间，保证幼儿充足睡眠，巩固良好的生活习惯。
暑假期间的留园班作息时间与正常作息时间一样，需要留园的幼儿家长请在本班老师处做好登记。
7、为方便家长和确保留园工作地正常进行，本次留园以8月15日----8月31日为登记周期，由此给您带来的不便，敬请理解。
假期中请您坚持让宝宝做一些力所能及的事情，如：自己穿脱鞋子、自己叠放衣服、自己吃饭等等。
xxx
20xx年xx月xx日
xxx年春节在即，为了便于公司同仁提前安排好工作和生活，现根据xxx办公厅通知精神及公司的福利政策，将“春节”期间的放假安排通知如下：
春节：国家法定的春节假期X月X日至X日放假调休，共7天。X月X日(星期日)上班。
春节假期值班人员职责及要求：
停工停产情况说明范文8
沈阳市第三粮食收储库：
我公司承建的沈阳桃仙粮食收纳库异地重建项目工程，1#、2#平房仓现已完成基础施工，因建设单位未能按合同支付工程款原因，我项目部现拟定于____年9月20日对所建工程停工。
开工至今，建设单位既未按合同约定支付合同额30%的预付款，基础施工完成后也仍未按约定支付进度款。目前我项目部已经垫付工程款贰佰贰拾万有余，造成很大的资金压力，无法继续进行施工。只能停工，以等待建设单位的资金支持。
停工前，我项目部对已完成工程进行了成品保护，钢筋工程的钢筋已做好防锈保护工作，各种建筑材料、周转材料已按照平面图布置集中堆放，并码放整齐、安放稳固。对临边、洞口进行了防护、加固，对不使用的配电柜、电源线路拉闸断电，并上锁。塔吊等施工机械进行全面的检查和保养，对易燃易爆材料进入库房保管，并设置专人负责，值班人员明确责任，并有责任制度。
总之在停工前，对已完成工程的成品保护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面落实。待建设单位按合同支付全额工程款后，我单位将在气候条件允许时恢复施工。
请批示
申请单位：沈阳辰宇建设集团有限责任公司
停工停产情况说明范文9
xxx建设单位：
我公司承建的xxx工程，基础正处于打桩工程，工程进度完成*%。因杜交曲村民多次对打桩工程进行阻挠（或天气原因），我项目部现拟定于20xx年11月15日**工程全面停工。
停工前，我公司对各栋工程做好了适当围护。对不适用的配电柜、电源线路拉闸断电，并上锁。
在停工前，对工程的周边围护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面进行落实。预计20xx年3月1日恢复施工，现申请有关部门对我施工现场进行检查，批示停工。
请批示！
申请单位：xxx********公司
20xx年11月15日
停工停产情况说明范文10
xxx科远宏光监理咨询有限公司：
我公司承建的xxx市中北煤化工有限公司色连二号矿井压风机房工程，现由于冬季来临、天气寒冷、气温过低，我项目部现拟定于20xx年月日在建工程全面停工。
停工前，我项目部对已完工工程进行了成品保护。各种建筑材料、周转材料已按要求布置集中堆放，并上锁。对于易燃易爆材料进入库房保管，并设专业负责，值班人员明确责任，并有责任制度。
总之在停工前，对已完成的成品保护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面进行落实。预计20xx年4月1日恢复施工，请批示！
申请单位：xxx华星建筑安装有限公司
日期：20xx12年12月15日
内容扩展：施工单位要求停工的材料汇报
并得知此报告已汇报给城头集团各位老总,规范规定施工方提出的任何要求、报告等必须报监理单位,由监理单位复核初审同意后报建设单位审核和备案。目的防止各部门造成...
关于20xx年4月21日档案馆施工单位停工报告及施工现场现状的说明
一：关于停工报告的说明
1、在20xx年12月30—31日，由城头集团梁总、马总带领的商务谈判小组，组织甲方、监理、施工方召开专题会，针对陕西省清单计价调整的通知，考虑到档案馆的具体情况，同意施工单位提出的调整合同条款，由施工单位编制新的预算报各方审核，并要求施工单位及时上报合同调整条款内容，20xx年4月20号就预算及调整合同条款内容，再次组织专题会讨论，最后达成一致，确定了相关细节，施工单位同意，谁想到4月21号施工单位竟然提出停工申请。
2、停工报告中提到的专业外幕墙分包单位—沈阳远大，沈阳远大20xx年10月进场，到20xx年12月20号完成干挂石材龙骨、大小屋面采光井。20xx年4月12日建设单位确认施工预算。具了解20xx年5月20号左右用于外装修的材料石材、玻璃陆续到场，组织施工，沈阳远大属总包管理范围，而总包不参与管理与协调，单靠建设、监理单位管理，不符合合同约定。
3、20xx年4月21日下午分，监理单位才收到施工单位的停工申请，并得知此报告已汇报给城头集团各位老总，规范规定施工方提出的任何要求、报告等必须报监理单位，由监理单位复核初审同意后报建设单位审核和备案。目的防止各部门造成管理混乱和不应有的损失。施工单位的做法不符合程序规定。
4、停工内容也不符合监理规范要求，规范规定具备下述条件，总监理工程师有权发布停工令：
（1）未经建设单位及监理单位确认验收而进行下道工序的；
（2）工程质量下降，忽视安全，经监理单位指出施工单位未采取有效措施；
（3）野蛮施工不听规劝造成严重的不良后果；
（4）擅自采取未经监理单位确认的材料；
（5）擅自变更设计图纸的要求；
（6）未经建设单位、监理单位认可擅自转包工程；
（7）文明施工、环境保护、消防意识未达到要求或存在安全隐患；
（8）以上停工造成的工期延误除施工单位承担责任外，视情节的轻重给予经济处罚或清除现场；此做法不符合规范规定。
监理单位接受业主委托和授权，为实现项目投资目的，根据国家有关法律、法规、技术规范及监理合同、承包合同等，对工程项目建设进行微观管理。施工单位必须重视与监理单位的工作配合与关系协调，如果施工单位不能与监理单位积极地配合工作，工程项目就很难形成一个协调、高效、有机的管理体系，这样就势必严重影响监理工作的运作水平和工程项目的顺利实施。
二、施工现场情况
1、现场正在施工的工序有：土建；内装修防火门、木门安装，楼梯踏步地砖、过门石地砖铺设及零星修补，外装修远大；石材、玻璃洞口测量。安装；给排水、风机盘管打压，风口安装。消防；报警测线，安装探测器底座。弱电；弱电井模块、设备安装。
2、合同约定总工期435日历天，开工日期20xx年10月27日，竣工日期20xx年1月4号，实际开工日期20xx年5月1日，计划竣工日期20xx年11月7日。原施工图注明，专业分包单位施工前，必须进行二次深化设计，如钢结构、幕墙、吊顶、消防、智能建筑等，且设计变更较多，造成投资增大，工期增加顺延。
在档案馆监理工作过程中我们深刻地感到，监理工作就是服务工作，给业主提供全方位的优质服务是监理义不容辞的责任，监理工作要根据中国的国情、实情在不规范的外界条件下开展工作，协调错综复杂关系，同时完成业主委托的合同内、外的工作。监理工作需要规范的市场环境，需要规范的建筑市场，监理工作更需要业主的鼎立支持。我们的监理工作在业主的支持下会从小到大，逐步走向成熟。
停工停产情况说明范文11
你单位施工的 工程，经检查存在下列重大安全生产隐患： 。
根据《_建筑法》、《_安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止 部位的施工。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全生产事故。整改完毕后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
监督人员：
签发人：
xx开发区建设工程质量安全监督站盖章：
年 月 日
停工停产情况说明范文12
(一)明确任务，坠实责任。作为非公党建指导员我主要是围绕县委关于开展“一委四制”(成立非公经济组织党工委，全面理顺非公经济组织关系，建立组织覆盖机制、队伍建设机制、指导联系机制和创先争优机制)加强和改进非公有制经济组织党建工作等一系列重要部署，在县委非公有制经济组织和社会组织工委的领导和指导下，认真开展党建指导员工作，重点履行好“七大员”(方针政策的宣传员、员工思想的知心员、党建活动的指导员、队伍建设的引导员、群团组织的领航员、非公有制经济组织发展的助推员、和谐组织的协调员)职责，同时协助党总支书记工作，参与党总支的决策。按照“一方隶属、双重管理、双边活动”的原则，统筹工作、认真履职，坠实非公企业党建指导责任。按照非公党建指导员的选派要求，年内我与原工作单位不脱钩，日常向县委组织部、非公党委和勐永镇党委汇报工作，工作中严格遵守“六不准”的工作要求，不为难企业，不以任何方式增加企业负担;不泄露商业机密;不干预正常生厂经营活动;不为个人和他人谋取利益;不做不利于企业发展和违背员工意愿的事情，工作中没有被上级组织部门和党委通报批评情况，能认真遵守工作各项纪律。
(二)练好“内功”，强化指导。作为一名党建指导员，打铁还需自身硬，我非常重视自身的理论学习，每周我都会进糖厂的各个车间看一看、听一听糖厂各个车间的工艺流程，虚心向糖厂的职工学;平时我尤其注意非公党委所发的文件，并认真的阅读学习文件，在学习中自身的素质进一步得到加强。在单位我是负责党建和组织人事工作的，对农村党建、机关党建非常熟悉，通过开展农村党建、机关党建，积累了很多的经验，通过农村、机关和非公党建的“有机结合”更好的指导勐永糖厂开展党建工作。
(三)多点开花，聚焦发力。我认真落实全面从严治党延伸到企业的要求，在“基层党建推进年”基础上，继续坚持“统筹谋划、分类实施，无的要有、有的要强”的思路，按照“基础党建提升年”的各项任务推进糖厂党建工作，着力严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，全面提升企业党建基础、党建质量、党建水平，开展“双强六好”创建，按“两账、两册、五档、一柜”的要求完善基层党务台账清单，规范指导企业基础党务活动，围绕指导工作结合糖厂实际多方入手，聚焦党建指导任务靶向发力，为企业稳定发展提供坚强的组织保证。一是指导工作全程纪实。年初制定指导员工作计划，年底及时撰写指导员工作总结，平时工作中认真撰写和记录工作笔记，及时上报工作和宣传信息，根据企业情况撰写调研报告。二是全面落实“基层党建提升年”各项工作任务。根据企业实际情况细化制定了《xx公司党总支“基层党建提升年”实施方案》，项目化、清单化推进xx党建工作。三是强化对糖厂党员的教育管理。履行党组织副书记职责，协助党组织书记工作，维护支委班子和党员队伍的团结。指导糖厂制定年度党建工作计划，建立健全党建工作制度，开展“三培养”工作，建立党员积分制管理制度，投入300元，制作党员积分制喷绘公示牌1套，指导规范发展党员程序，补齐缺失材料，投入100元制作发展党员喷绘流程图2张，指导糖厂按要求开展“三会一课”等组织活动，加强党员学习教育，指导糖厂按期收缴党费，管理使用好党费，年底对党费收缴管理使用情况进行公示，指导糖厂按要求征订xx等党报党刊，20_年共征订党刊10套。通过云南省基层综合服务平台推送党员“微课”信息累计600余条，通过党员微信群推送党员学习课件20多次。细化制定《xx公司党总支推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，强化党员日常学习。四是多举并措，完成党员信息采集工作。积极与非公党委汇报、沟通、协调，找回糖厂党员入党志愿书40余份，与县非公党委党统负责人协商，调取糖厂党统党员数据库，完成党员信息库与党员实际身份的比对工作。五是迅速掀起十九大精神学习热潮。通过党员微信群第一时间及时推送十九大报告原文和解读，帮助企业制作十九大学习学习宣传标语(目前标语正在制作中)，推动十九大精神深入企业人心、落地生根，营造学习xxx新时代中国特色社会主义思想的浓厚氛围。六是积极沟通，主动汇报。针对在糖厂开展的工作情况和遇到的困难第一时间向党总支书记何忠华同志汇报，争取总支书记的支持，更好开展党建指导工作。通过这些方式，推动糖厂党员教育管理再上水平。
篇一:停产整改情况汇报(1000字)
云南煤化工集团云维集团祠堂坡煤矿
[9。24_较大顶板事故停产整顿工作
尊敬的各位领导:
大家上午好:
先-我代表祠堂坡煤矿各位领导的到来表示热烈地欢迎:下面我就云南煤化工集团云维集团祠堂坡煤矿自发生[9。24_大顶板事故以后停产整顿期间
曲靖麒麟区祠堂坡煤矿原属私营企业-为了实现企业强做大-20_年7月经股权转让后-现属云南煤化工集团云维集团控股的国有煤矿-位于曲市麒麟区东山镇新村村委会-距曲靖市70km交通方便。祠坡煤矿于恩洪矿区11井田南段-矿由15个拐点坐标圈定-矿区面积1。5836km2-开标高20_，1660m-区内
明资储量为2877万吨-扣除297万吨的采损资源量-实际资源储量为2580万吨。我矿是一个以主焦煤为主的煤矿-现矿区范围内设计开采的煤层为c3、c8、c9、c11、c13a、c14共六层-可采储
力-可务23。1年。我矿始于1992年-原生产能力为9万吨/年-20_年完成了15万吨/年改扩建竣工验收和投产验收-
矿井用斜井开拓-井下主要巷道使用砌碹、锚喷、u钢、工钢支，我矿属高瓦斯矿井-采用区域式通风方式-机械抽出式通风方法-共有3个进风井，主斜井、副斜井、猴车井，、2回风井，二采区风井、四采区风井，-两个生产采区实行分区通风-建立了斯抽放系统，采区布置走向短壁式采煤工作面-*落煤-单体液压支柱支护-全部垮落法管理顶板，掘进工作面采用液压防突机打超前瓦斯泄压孔-配合密集钻孔-释
目前-矿井已实现机械化运送人员下井-高压井供电-井下连续机械化皮带运输-矿井配备kj78n煤矿安全监测*系、kj128人员定位系统、井下压风自救系统、供水施系统、通讯联络系统、难硐室已基本建立健全，已组建培训合格两个小队制的兼职救护队伍-配备了
20_年9月24日15时左右-我矿1930水平c3煤残采工作面溜子机尾处发生了一起5死2伤的较大顶板事故。[9_24_事故破坏了全区煤炭安全产整体稳定的环境-同时也打乱了我的正常工作秩序-给
大的苦，同时-也给全矿干职工造成了巨大的心理压力-给企业造成了上千万的直接经济损失-给地方*、行业部门造成很大的负面影响-事故造成
[9_24_事故后我矿被责令停产整顿-[9。24_事的发生-说明了我们企业对安全生产工作重视不够-安全管理工作不扎实-安全责任制未落到实处-隐患查治理不到位。为了深刻吸取[9。24_事故教训-痛定思痛-实落实企安全生产主体责任-切实落实隐排查治理工作-切实提升我矿井安全生产保障能力-杜绝各类安全产事故的发生-在停产整顿期间我矿
一、强化矿井主要安全管理机构及安全管理
现井设主要安全生产管理机构有[七科一室_-即:安全科，主管矿井全管理工作，、技术科，主管矿井开拓采、掘布置及地测防治水工作，、产科，主管矿井采掘、维修工程，、机电科，主管机管理及机运输，、通防科，主管矿井一通三防，、经营管理科，主管采购、销售，、综合管理，主管地面、后勤，、调度室，主管井下安全生产调度管理，八个部门，配置机电、通风、采煤、地测等各类*技术人-所有安全管理人员必须接受煤炭院校大中专
二、强化矿领导值班、带班制度落实
高度重视领导跟带班制度的落实-现配备跟带班领导，矿及安全、生产、技术、机电副矿长，共13人-保*每班至少有两名矿级领导跟班带班下井业-地面至少有一名矿级领导值班调度指挥。同时制定了领下井带班度及相关配套制度-严格加落实-并在井口醒目位置标示当班带班领导情况-每天公示领导带班下井隐患排查治理安排
三、完善各项安全生产责任制和
采安全工作责任追究-结合自身实际况制定矿井各项安全生产责任制-对各项安全生产工作实行定责任、定时间、定措施、定奖罚、定落实-确保层层抓落实-管理指令及落实工自上而下-直达一线作业现场-避免出现管脱节现象。四、加大隐
目我矿处于停产整顿期间-我矿已按照、所要求组织自检自查-制定了[一井一策_隐患整改实施方案-制定矿井检修计划和检修措施-组织了全矿职工进行贯彻学习-现在正按[一井策_隐患整改实施方案进行逐项整改。建立隐整改台账-按照[五定_
五、强化全员职工安全学习培训
停产期间组织对全员职进行了为期十二天的安全学习培训，特别是对[9_24_事故教训进行认真分析、总结-组织全员职工进行考试-通
氛围。
六、加大安全投入-保障安全质量标准化建设
矿井目前已经购了三百多万元的支护材料、物资-用于井巷的维修整改工作，投入二十余万元
存在问题和不足:
因事故影响-我矿封停井口时较长-井下巷道压力大、支架变形、损坏严重-通风设施变形、损坏突出-造成检修整改工作难度增加、工期延长-整后需要进行机电设备检测、安全评价b类以上后方可申
今后的工作思路:
今-我要要牢固树立[安全第一_的思想-做到安全生产工作不懈怠、不放松、不麻痹-要*钟长鸣-常抓不懈，把企业的安全诚信建设作为加安全生产基础管理和提升安全管理水平的一项重要内来抓-抓安全质量标准化-加大安全考核奖惩力度-保*各项工作落实到位，绕本质安全的管理做到:标准高、工作细、落实严、考核硬-扭转被动的xxx面。同时-还要加大安全和技术装备的投入-完善[大系统_建设-积极引进先进的采煤支架和采
我矿相信在省、市、区委、*及行业主管
和指导下-通过我们自落实企业安全生产主体责任-我矿的安全生产工作一定能更上一个新阶-成为区域内有影
最后-我代表堂坡煤矿全体职工感谢各位领导对我矿的支持和帮助-衷心感谢各位领导对
谢谢大家
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司
祠堂坡煤矿
20_年1月10日
篇二:停产整改情况汇报
云南煤化工集团云维集团祠堂坡煤矿
[9。24_较大顶板事故停产整顿工作
尊敬的各位领导:
大家上午好:
先-我代表祠堂坡煤矿各位领导的到来表示热烈地欢迎:下面我就云南煤化工集团云维集团祠堂坡煤矿自发生[9。24_大顶板事故以后停产整顿期间
曲市麒麟区祠堂坡煤矿原属私企业-为了实现企业做强做大-20_年7月经股权转让后-现属云南煤化工集团云维集团控股的国有煤矿-位于曲靖市麟区东山镇新村村委会-距曲靖市70km交通方便。祠堂
11井南段-区由15个拐点坐标圈定-矿区面积1。5836km2-开采标高20_，1660m-区内有可采煤层17层-累计查明资源储量为2877万吨-扣除297吨的采损资源量-实际资源储量为2580万吨。我矿是一个以焦煤为主煤矿-现矿区范围内设计开采的煤层为c3、c8、c9、c11、c13a、c14六层-可采储520。5万吨-按15万吨/年的生产能力-服务23。1年。我矿始建于1992年-原生能力为9万吨/年-20_年完成了15万吨/年改扩建竣工验收和投产验收-现核定生产能力为15
我矿井采用斜井拓-井下主要巷道使用砌碹、锚喷、u钢、工钢支护，我矿属高瓦斯井-采用区域式通风
方法-有3个进风井，主斜井、副斜井、猴车井，、2个回风井，二采区风井、四采区风井，-两个生产采区实行分区通风-建立了瓦抽放系统，采区布置走向短壁式采煤工作面-*采落煤-单体液支柱支护-全部垮落法管顶板，掘进工作面采用液压防突钻机打超前瓦斯泄压
前-矿井已实现机械化送人员下井-高压下井供电-井下连续机械化皮带运输-矿井配备kj78n煤矿安全监测监系统、kj128人员定位
救系统、通讯联络系、避难硐室已基本建立健全，已组建培训合格两个小队建制的兼职救护队伍-配备了
20_年9月24日15时左右-我矿1930水平c3煤采工作面溜子机尾处发生了一起5死2伤的较大顶板事故。[9_24_事故破坏了全区煤炭安全生产整体稳的环境-同时也打乱了我矿的正常工作秩序-给伤亡者及家庭带来巨的痛苦，时-也给全矿干部职工造成了巨的心理压力-给企业造成了上千万的直接经济损失-给地方*、行业门造成了很大的负面影响-事故造成
[9_24_事故后我矿被责令停产整顿-[9。24_事故的发生-说明了我们企业对安全生产工作重视不够-安全管理工作不扎实-安全责制未落到实处-隐患排查治理不到位。为了深刻吸取[9。24_故教训-痛定思痛-切实落企业安全生产主体责任-切实落实隐患排查治理工作-切
发生-在停产整顿期间我矿做了一下几方面的
一、强化矿井主要安全管理机构及安全管理
现矿井设立主要安全生管理机构有[七科一室_-即:安全科，主管矿井安全管理工作，、技术科，主管矿井开采、掘布置及地测防治水工
维修工程，、机电科，主管机电管理及机电运输，、防科，主管矿井一通三防，、经营管理科，主管采购、销售，、综合管理科，主管面、后勤，、调度室，主管井上下安全生产调度管理，八个部，配置机电、通风、采煤、地测等各类*技术人员-所有安全管理人员必须接煤炭院校大中专以上技术培
二、强化矿领导值班、带班制度落实
高度视矿领导跟带班制度的落实-现配备跟带班领导，矿长及安全、生产、技术、机电副矿长，共13人-保*每班至少有两名矿级领导跟班带班下作业-地面至少有一名矿级领导值班调度指挥。同时制定了领下井带制度及相关配套制度-严格以落实-并在井口醒目位置标示当班带班领导情况-每天公矿领导带班下井隐患排查治理安排
三、完善各项安全生产责任制和
采安全工作责任追究-结合自身际情况制定矿井各项安全生产责任制-对各项安全生产工作实行定责任、定时间、定措施、定奖罚、定落实-确保层层抓落实-管理指令及落实工作自上而下-直达线作业现场-避免出
四、加大隐患排查治理工作力度
目前我矿处于停产整顿期间-我矿已按照局、所要求组
织自检查-制定了_一井一策_隐整改实施方案-制定了矿井检修计划和检修措施-组织了全矿职工进行贯彻学习-现在正按[一井一策_隐患整改实施案进行逐项整改。建立隐患整改台-按照[五定_原
五、强化全员职工安全学习培训
产期间组织对全员职工行了为期十二天的安全学习培训，特别是对[9_24_事故教训进行认真分析、总结-组织员职工进行考试-通过强化
六、加大安全投入-保障安全质量标准化建设
矿井目前已经购了三百多万元的支护材料、物资-用于井巷的维修整改工作，投入二十余万元
存在问题和不足:
因事故影响-我矿封停井口时较长-井下巷道压力大、支架变形、损坏严重-通风设施变形、损坏突出-造成检修整改工作难度增加、工期延长-整后需要进行机电设备检测、安全评价b类以上后方可申
今后的工作思路:
今后-我矿要
懈，把企业的安全诚信建设作为加强安全生产基础管理和提升安全管理水
内容来-*抓安全质量标准化-加大安全考奖惩力度-保*各项工作落实到位，围绕本质安全型的管理做到:标准高、作细、落实严、考核硬-扭转被动的xxx面。同时-还要加大安全和技术装备投入-完善[六大系统_建设-积极引进先进的煤支架和采煤机械-率先
我相信在省、市、区委、府及行业主管部门的支持和指导下-通过我们自觉落实企业安全生产主体责任-我矿的安全生产工作定能更上一个新台阶-成为区
最后-我代表堂坡煤矿全体职工感谢各位领导对我矿的支持和帮助-衷心感谢各位领导对
谢谢大家
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司
祠堂坡煤矿
20_年1月10日
篇三:停产整改管理办法
停产整顿管理办法
编制/日期:
审核/日期:批准/日期:
1。0目的
为避免生产过
2。0范围
本程序适用于以下情况:
2。1生产过程不受控-严重影产品安全、功能、*能、加工、装配等，2。2连续三个批次的产品出现质量异常波动，2。3连续两次质量问题整改仍不满足质量要求，2。4由于其他原严重影响产品质量而必
3。0定义
4。0职责
4。1品质管理部--负责停产顿的提出-停产整改效果验*-停产整顿恢复生产的批准。4。2分厂--负责停产通知的接收-拟定停产整改措施并实施-申恢复生产。4。3生产管理部--负生产计划的调整-做
5。0
6。0程序
6。1当现以下情况时-由品质管理部检验员向班长、质量工程师提出
6。1。1生产过程不受控-严重影响产品安全、功能、*能、
6。1。2连
现质量波动-连续出现三批次)，
6。1。3出现质量问题整改后验*不合格-品质管理部发出书面通知-在第二个
样持续的，
6。1。4由于其他原因严重影响产品质量而必须实施停产。6。2停产整顿审批
6。2。1量工程师核实是否必须停产整顿-如有必要则填写-
室主任、部长审核-质量主管副
6。2。2一式三份-由品质管理部负责发给分厂、生产管理部-品质管理部保存
原件。
6。3停产整顿执行
6。3。1生产分在收到时立即执行停产-并按要求进行整顿。6。3。2品质管理部对各相关部
6。3。3生产分厂在整改到位后可填写申请恢复生产。6。4生产恢复
6。4。1品质管理部质量工程师对恢复生产的条件进行评估核实-满足各项要
请单>上签字确认-由质管理部qe室主任、部长审核-质量主管副总批准后即可恢复生产。6。4。2生产
6。4。3中、夜班申请恢复生产-应有分厂技术员签字确认后交由检验班长
临时恢复生产-其余过程到白班
6。5品质管理部依据停产整改考核制度实施考核-考
6。5。1接收后拒不执行者负激励20分-在制品质量失控按
理办法>上限对相关责任单位或责任人实
6。5。2产品或过程已经改合格-未按流程申请恢复生产即开始生产的-对责任人负激励5分。6。6品质管理部对发出的停产知进行台账管理-每月进行汇总
录一览表>保存相关处理的记录。
7。0相关文件
7。1，xymlx/wi4003，7。2
8。0记录表格
8。1<
停工停产情况说明范文13
签收单位xxx人民政府
停工原因我们从20xx年5月9日组织人员及大型机械进场施工，
截止20xx年8月8日已经完成了梨子冲梨子冲组至梨子冲化竹戛组通村水泥路的土石方开挖、场地平整、路牙混凝土浇筑、全场两公里的碎石层铺设，因为地质条件恶劣、自然条件变幻莫测，导致我施工队伍施工进度一再滞后，设备损毁严重，于20xx年7月28日发生了交通事故，幸免未造成人员伤亡，因为政府方面的资金迟迟未能兑现，甲供材料的一再拖延，租赁公司的一再登门要债，燃油费用一再飙升，截止20xx年8月8日未收到建设方的任何费用，我们出现了资金周转问题，我们不得不于20xx年8月8日暂时停止施工等待政府资金兑现，万望批准
签收人
申请人
停工停产情况说明范文14
严禁安排招聘人员、工勤人员、退休人员值班，严禁无关人员顶班，严禁擅离职守、脱岗、离岗和值班电话呼叫转移。对迟报、误报、瞒报重大紧急信息的，要按照有关规定严格追究责任。加强值班工作督促检查，县委办、县政府办将在节日期间对各乡镇、各部门值班情况进行实地抽查和电话检查。
请各乡镇、各部门，xx经济开发区于1月18日前将春节值班安排表报县委办、县政府办和县应急办。
尊敬的新老客户及全体员工：
又是一年新来到！我们迎来了充满希望、机遇和挑战的20xx年！
在此，感谢大家在过去一年里对x的支持与信任。同时也希望在新的一年里，x能继续得到大家的关注及支持，并且x也会一如既往地为大家提供更优质的服务！
正值中国的传统节日“春节”来临，在此向各位新老客户和广大朋友们拜个早年！预祝大家新春愉快！财源广进！事业红火！
为了让公司员工过一个欢乐祥和的春节，x将对春节假日提前和延长，现将公司春节放假时间通知如下：
2月3日至10日放假调休，共8天。2月11日（星期一）上班，2月2日（星期六）上班
由于放假给大家带来的不便，敬请谅解！如有紧急事宜请拨打电话x（x先生）、x（x小姐）。再次感谢大家一直以来对特斯特的关注及支持！
衷心祝愿大家度过一个欢乐、祥和的春节！
xx有限公司
20xx年1月x日
各部门、学院：
根据上级有关精神，结合我校实际，经校长办公会议研究，就20xx年元旦及20xx-20xx学年寒假放假时间及要求作如下安排：
停工停产情况说明范文15
各单位要做好假期相关工作安排，加强对师生员工的安全教育，在放假前对实验室等重点部位进行一次安全大检查，做好防火、防盗等工作，消除安全隐患，防止各类事故的发生。后勤、保卫队等部门工作人员要坚守岗位，做好后勤保障服务及校园安全保卫工作。
校长办公室
XX年X月XX日
新春佳节渐近，为欢度中华民族的传统佳节，使全体人员能够开开心心地过上一个欢乐、祥和的20_年春节，尽可能的与家人一起享受节日的欢乐和喜悦；结合生产情况，经公司研究决定：
公司定于1月xx日起开始放年假，年假共计XX天，截止时间为x月x日，x月x日正式上班。
回家的工作人员建议通过各种途径提前预订好往返的车票，以免到时“一票难求”，计算好返乡的行程安排，并做好回家的理财准备；
同时，公司要求所有的工作人员必须在x月x日到达深圳，确保x月x日能够正常上班；届时公司一律不接受电话请假，逾期未到者按旷工处理。
为了让不回家的工作人员过一个欢乐祥和的春节，同时也方便公司在春节期间的食宿安排和管理工作的开展，特通告好下：
1、决定不回家并留厂的工作人员(包括外宿工作人员)如果仍未登记的工作人员，请尽快到各部门主管/文员处登记，登记时注明工作人员姓名及部门/级别以及是否在厂内食宿，是享用管理餐还是工作人员餐等。
2、各部门文员/主管请将增加的统计名单于元月XX日前将留厂人中名单交到行政部
3、行政部将根据留厂人员情况安排用餐及住宿保安相关事宜，请工作人员决定后再行登记
4、所有留厂工作人员在春节期间用餐不再扣除伙食费，由公司全额承担，除夕夜与大年初一中餐加餐。
5、留厂工作人员可以自发组织唱歌、跳舞、游戏等娱乐活动，不得在厂内进行赌博、吸毒、酗酒、打架斗殴等违法违纪活动，违者将按厂规处理。
xx有限责任公司
20xx年x月x日
停工停产情况说明范文16
1、放假前各部门、每位员工必须完成应完成的各项工作任务。
2、各部门自行安排好卫生清洁，确保门窗、水和电关闭完好。
3、放假期间不得将公司配发笔记本电脑带走，各部门经理负责封存本部门笔记本电脑，各部门经理负责各部门人员和财产安全。
3、清理各自在公司的欠款。
4、2月10日下午2点在办公室开会后放假。
5、放假、上班途中及放假期间请大家一定要注意人身安全，确保安全、按时返回。
6、放假期间，大家外出游玩时，请注意安全！
公司提前祝大家：
新春愉快，阖家欢乐，万事如意
年终将至，为了欢度中华民族的传统佳节，让全体员工过上一个欢乐祥和的春节，公司高层领导任性的做出以下放假安排。 具体放假时间：20xx年2月1日(腊月二十三，小年)起，至20xx年2月14日（正月初七，情人节），共计14天。
回家的员工建议通过各种途径提前订购好往返车票/机票，安排好相关行程。
各位同事在放假前务必将相关工作安排处理好，相关人员要保持手机状态良好，确保联系通畅。
放假期间旅游外出，请注意个人的人身安全和财产安全。
在此，提前祝各位同事，新春佳节快乐！家庭幸福安康！
特此通知。
XXXXX有限公司
xx年xx月xx日
各位老师、同学：
根据《xxx办公厅关于20xx年部分节假日安排的通知》精神，结合学院实际，现将我院20xx年元旦和寒假放假安排通知如下：
停工停产情况说明范文17
春节停工报告范本
停工报告
青岛市城阳区建筑管理处：
我公司承建的巴黎壹号住宅及配套商业项目地下车库工程，人防地下室车库现已封顶，1#、3#、4#号楼完成一层，5#、7#楼完成管道层，2#楼完成标准层三层，因建设单位未能按合同支付工程款原因，我项目部现拟定于20_年2月29日对所建工程停工。
停工前，我项目部对已完成工程进行了成品保护，钢筋工程的钢筋已做好防锈保护工作，各种建筑材料、周转材料已按照平面图布置集中堆放，并码放整齐、安放稳固。对临边、洞口进行了防护、加固，对不使用的配电柜、电源线路拉闸断电，并上锁。塔吊等施工机械进行全面的检查和保养，对易燃易爆材料进入库房保管，并设置专人负责，值班人员明确职责，并有职责制度。总之在停工前，对已完成工程的成品保护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面落实。待建设单位按合同支付全额支付工程款后，我单位在恢复施工。
请批示
停工停产情况说明范文18
210 国道延安过境姚店至三工程名称
建设单位 延安市公路建设工程管理处 十里铺二级公路建设工程 210 国道延安过境姚店至三 西安市华兴公路工程咨询监理执行单位 监理单位 十里铺二级公路建设管理处 有限公司施工单位 陕西祥隆建设有限公司 210 国道延安过境姚店至三十里铺二级公路 N7 标停工日期____ 年 7 月 3 日 开工日期 暂定致：210 国道延安过境二级公路管理处： 210 国道延安过境姚店至三十里铺二级公路 N7 标建设工程于____ 年 08 月 1 日开工。
现在由于以下方面的原因，现在要求停止施工。特此报告，请批复。
停工原因：
1：村路未修，村民阻止施工
2：村民闹事，
3：征迁不到位，致使停工 施 ：
项目经理(签字) 施工单位(章)：
工 单20__年_月_日 位 监 ：
监理工程师(签字)
理 单 审批意见： 同意 () 不同意()
位 年 月 日 建 ：
管理处(签字) 设 单 审批意见： 同意 () 不同意()
位 年 月 日
停工停产情况说明范文19
监督备案号：编号：
江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《_建筑法》、《_安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止 部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
安检员：
兴化市建筑安全监察站
停工停产情况说明范文20
1、认真做好公司的防火、防盗、安全保卫工作。值班人员要认真检查和关好公司各办公室及房间的门窗；关闭不需要的电源；关好水龙头等，消除一切隐患。确保公司办公大楼的一切安全。
2、认真做好的安全监控工作。预防各种事故和事件的发生。
3、值班期间，不能脱岗，认真值班。全天24小时要确保有人在公司值班。
4、值班人员要做好值班记录。重要事情要有记载。做好交接班等有关工作。
5、值班人员要做好公司花草树木的施水及防冻工作，遇天气变化，应及时做出相应处理；保证办公大楼的水电供应。
6、要坚守岗位，不得擅离职守。要提高警惕，做好办公大楼的安全保卫工作，做好值班期间的工作。有重大问题必须及时向上级领导报告。违反值班制度，视情节追究相关责任。
7、值班人员要做好电话记录，做好上情下达、下情上报工作，接待来访人员，负责办公大楼安全及楼梯过道的卫生工作。完成领导交办的其他工作。
停工停产情况说明范文21
停工报告
xxx科远宏光监理咨询有限公司：
我公司承建的.xxx市中北煤化工有限公司色连二号矿井压风机房工程，现由于冬季来临、天气寒冷、气温过低，我项目部现拟定于20_年月日在建工程全面停工。
停工前，我项目部对已完工工程进行了成品保护。各种建筑材料、周转材料已按要求布置集中堆放，并上锁。对于易燃易爆材料进入库房保管，并设专业负责，值班人员明确职责，并有职责制度。
总之在停工前，对已完成的成品保护已按要求做了全面落实。各项安全工作已按要求全面进行落实。预计20_年4月1日恢复施工，请批示！
申请单位：xxx华星建筑安装有限公司
日期：20_年12月15日
停工停产情况说明范文22
受疫情影响情况说明写作思路：
先写明公司的类型，注册资本，经营范围等，看是否符合政府规定的受扶持企业。其次把疫情对公司的影响写明（建议从直接和间接两部分），把实际面临的情况写明。这个没有固定模板，把真实情况写明即可。
范文如下：
此次疫情是一次突发事件，企业停工，人员隔离、区域封闭，为我司的清收工作带来极大影响。
内蒙联发项目，欠款本息4亿，节前深圳市福田区金融局等政府部门和我司与当地监管部门以及借款企业进行了充分沟通协商，拟节后双方再协商还款计划并开始按计划还款，但由于疫情影响无法落实。
四川攀枝花某项目，本息合计亿，经过数月的反复协商，节前已在当地法院达成执行和解协议和还款计划，借款企业原定春节期间开盘销售，销售金额由法院指定账户监管，达到一定金额后按比例还款，但突发疫情销售被叫停，何时开始还不确定，关键是错过了销售旺季。
广州某公司原计划节后即还款3000万，也因疫情影响而推迟。
甚至连已执行到法院的款项（****1000万，剔除执行费用后剩余900多万元）也因经办人员隔离，一直不能收回。
以上只是催收回款的部分情况，在突发疫情的情况下，并非我司借疫情不作为（甚至有出借人说是截留资金转移资产），我们也是有力无处使。
在我司的清收过程中，深圳市福田区金融局等政府部门都给予了鼎力支持，并成立了专门的清收小组协助我司到借款企业去督促清收。节后又要求我司将全部对公贷款分类上报（如下表），拟针对不同情况，一旦疫情解除继续协助我司加大清收力度。
停工停产情况说明范文23
工程名称：吕梁岚县袁家村220kV变接续线路工程
建设单位：太钢集团岚县矿业有限公司
监理单位：山西省锦通工程项目管理咨询有限公司
施工单位：山西世纪新盛电力有限公司
停工日期：20xx年01月06日
预计停工天数：30天
致锦通工程项目管理咨询有限公司
吕梁岚县袁家村220kV变电站接续线路工程于20xx年7月11日开工。
现在由于以下方面的原因，现在要求停止施工。
特此报告，请批复。
停工原因：
1.基础工程已完成90%，现冬季无法施工;
2.铁塔组立工程已完成3基，2基需要停电才可组塔，在办停电手续，剩余铁塔塔材未到。
停工停产情况说明范文24
工作证明当中应该包含，姓名，性别，身份证号码，具体家庭住址，联系方式，工作单位，等内容。《传染病防治法》规定：在_领域内的一切单位和个人，必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施，如实提供有关情况。疾病预防控制机构、医疗机构不得泄露涉及个人隐私的有关信息、资料。
精准施策，做疫情防控的先锋者：严格按照规定，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，对确诊、疑似、医学隔离观察、从疫情严重地区返岗员工及家属等要实行“一人一策”，建立档案、专门负责、跟踪防控，每个环节都不能有漏洞，确保万无一失。要主动做好相关人员的思想政治工作、关心关爱工作和困难帮扶工作等，对长时间在岗工作的同志，要及时安排轮岗休息，做好心理疏导。《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局)：
1、对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的企业职工，企业应当支付职工在此期间的工作报酬，并不得依据劳动合同法第四十条、四十一条与职工解除劳动合同。
在此期间，劳动合同到期的，分别顺延至职工医疗期期满、医学观察期期满、隔离期期满或者政府采取的紧急措施结束。
2、企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业，可按规定享受稳岗补贴。企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。
超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动，企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的，企业应当发放生活费，生活费标准按各省、自治区、直辖市规定的办法执行。
3、因受疫情影响造成当事人不能在法定仲裁时效期间申请劳动人事争议仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。因受疫情影响导致劳动人事争议仲裁机构难以按法定时限审理案件的，可相应顺延审理期限。
4、各地人力资源社会保障部门要加强对受疫情影响企业的劳动用工指导和服务，加大劳动保障监察执法力度，切实保障职工合法权益。
在疫情期间，很多地方都要求职工本人提供复工证明才会放行的，无论是进出小区还是进出村，复工证明对职工来说都很重要，企业如果已经复工了的话，也有义务给职工出具复工证明。有复工证明的，防疫人员通常都会放行。
法律依据：《_劳动合同法》第八条用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况；用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况，劳动者应当如实说明。
第十条建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。
